环保设施油工施工合同

环保设施油工施工合同合同编号：__________鉴于业主准备对其环保设施进行油工施工，为了明确双方的权利和义务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：环保设施油工施工项目1.2工程地点：____________________1.3工程内容：包括但不限于油漆涂装、防腐处理、施工安全防护等。1.4工程质量标准：符合国家相关法律法规、行业标准及双方约定的标准。第二条合同价格2.1双方确认，本合同施工项目的总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2合同价款支付方式：（1）本合同签订后七个工作日内，业主向施工方支付合同总价款的50%作为预付款。（2）工程验收合格后，业主向施工方支付合同总价款的40%。（3）剩余的10%作为质保金，质保期满后无质量问题，业主向施工方支付。第三条施工期限3.1双方确认，本工程施工期限为______天，自施工方进入施工现场之日起算。3.2施工方如因自身原因导致施工延期，应按逾期天数向业主支付违约金，违约金金额为合同总价款的1%。第四条施工方的义务4.1施工方应按照约定的施工内容、施工质量标准、施工期限完成施工。4.2施工方应严格按照国家法律法规、行业标准和业主的要求进行施工，确保施工安全，防止污染环境。4.3施工方应做好施工现场的清洁卫生工作，施工完毕后，将施工现场清理干净。4.4施工方应向业主提供施工过程中所需的各种资料、文件和证件。第五条业主的义务5.1业主应按照合同约定支付合同价款。5.2业主应协助施工方办理施工现场的相关手续，为施工方提供施工所需的条件。5.3业主应按照约定时间向施工方提供施工图纸、施工技术要求等相关资料。5.4业主应在施工期间提供必要的现场管理和服务。第六条工程验收6.1工程完成后，施工方应向业主提交工程验收申请。6.2业主应在收到验收申请后七个工作日内组织验收。6.3工程验收合格的，业主向施工方支付合同约定的剩余价款。6.4工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，并重新验收。第七条违约责任7.1双方违反合同约定的，应承担违约责任，向对方支付违约金，违约金金额为合同总价款的1%。7.2施工方未按照约定完成施工的，业主有权解除合同，并要求施工方支付违约金。7.3业主未按照约定支付合同价款的，施工方有权解除合同，并要求业主支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________甲方代表（签名）：______________乙方代表（签名）：______________签订日期：________________一、附件列表：1.施工图纸2.施工技术要求3.施工安全防护方案4.环保设施相关法律法规5.工程验收标准6.施工期间现场管理和服务要求7.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.施工方未按照约定完成施工，或工程验收不合格。2.业主未按照约定支付合同价款。3.施工方未按照国家法律法规、行业标准和业主要求进行施工，导致施工安全问题或环境污染。4.施工方未按照约定提供施工所需资料、文件和证件。5.业主未按照约定时间提供施工图纸、施工技术要求等相关资料。6.双方在履行合同过程中发生的其他争议。三、法律名词及解释：1.环保设施：指用于防止环境污染、保护生态环境的各种设施和设备。2.油工施工：指对环保设施进行油漆涂装、防腐处理等施工活动。3.工程验收：指对完成的施工项目进行质量、安全、环保等方面的检查，以确认项目是否符合约定要求。4.违约金：指一方违反合同约定，应向对方支付的赔偿金。5.质保金：指施工方完成施工后，业主保留的一部分合同价款，作为施工方在质保期内保证工程质量的担保。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：协商确定合理的施工进度，严格按照约定时间完成施工。2.施工质量问题：加强施工过程中的质量控制，及时整改，重新验收。3.支付违约金：严格按照合同约定计算违约金，及时支付。4.工程变更：双方协商一致后，签订补充协议，调整合同内容。5.环保问题：严格遵守国家环保法律法规，做好施工现场环保措施。五、所有应用场景：1.环保设施建设、改建