体育场馆网架施工合同

体育场馆网架施工合同合同编号：__________体育场馆网架施工合同地址：联系方式：地址：联系方式：鉴于：1.业主拟对其体育场馆进行网架施工，以达到完善场馆设施、提高使用功能的目的；2.施工方具备网架施工的资质、技术力量和施工经验，愿意为业主提供网架施工服务；3.双方本着平等互利的原则，协商一致，签订本合同。第一条施工内容1.1本合同施工内容包括：体育场馆网架的设计、制作、安装、调试及验收。1.2施工方应按照业主提供的施工图纸和技术要求进行施工，确保施工质量。第二条施工期限2.1施工方应在本合同签订后____个工作日内，向业主提交施工进度计划。2.2施工方应按照施工进度计划按时完成施工，确保工程顺利进行。2.3施工方如因特殊情况需延长施工期限，应提前向业主提出申请，经业主批准后方可延长。第三条施工质量3.1施工方应严格按照国家相关标准和行业规范进行施工，确保施工质量。3.2施工过程中，业主有权对施工质量进行监督检查，施工方应予以配合。3.3施工完成后，施工方应组织业主、设计单位等进行验收，确保工程合格。第四条施工安全4.1施工方应制定施工安全措施，确保施工过程中的人员安全和工程安全。4.2施工方应对施工人员进行安全培训，提高施工人员的安全意识。4.3施工过程中发生安全事故，施工方应立即报告业主，并按照相关法律法规进行处理。第五条合同价款5.1本合同施工价款为人民币____元（大写：________________________元整）。5.2业主应按照本合同约定的付款方式及时向施工方支付合同价款。5.3合同价款支付方式如下：（1）合同签订后____个工作日内，业主向施工方支付合同价款的____%；（2）施工进度达到____%后，业主向施工方支付合同价款的____%；（3）施工完成后，业主向施工方支付合同价款的剩余部分。第六条违约责任6.1施工方如未按照施工进度计划完成施工，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×____%。6.2业主如未按照约定支付合同价款，应按照逾期天数向施工方支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×逾期天数×____%。6.3双方如违反合同其他约定，应承担相应的违约责任。第七条争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。7.2双方在履行合同过程中发生的其他争议，按照中华人民共和国法律、法规的规定解决。第八条合同的生效、变更和解除8.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。8.2双方如需要变更或解除本合同，应签订书面协议，并经双方共同确认。8.3本合同解除或终止后，施工方应按照合同约定完成剩余施工，并承担相应责任。第九条其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得违法经营。9.2双方在合同履行过程中应遵守商业秘密，不得泄露对方商业秘密。9.3本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.施工图纸和技术要求2.施工进度计划3.施工安全措施4.施工验收报告5.合同价款支付证明6.违约金计算公式7.法律文件（如法院判决书、调解书等）二、违约行为及认定：1.施工方未按照施工进度计划完成施工2.业主未按照约定支付合同价款3.双方违反合同其他约定三、法律名词及解释：1.违约金：一方违约时，按照合同约定向对方支付的违约赔偿金。2.逾期天数：自约定履行期限届满之日起，至实际履行之日止的天数。3.网架施工：指体育场馆屋顶结构的施工，包括设计、制作、安装、调试及验收等过程。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整施工进度计划，必要时可延长合同期限。2.施工质量问题：解决办法：施工方应及时整改，直至符合合同约定标准。3.安全事故：解决办法：施工方应立即报告业主，并按照相关法律法规进行处理。4.合同价款支付纠纷：解决办法：双方核对合同价款，按照约定支付，如有争议可协商解决。5.违约行为：解决办法：违约方应承担相应违约责任，如支付违约金等。五、所有