版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年全新住宅认筹合同本合同目录一览1.合同基本信息1.1合同编号1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同签订地点2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目性质2.5项目规划2.6项目配套设施3.认筹条件3.1认筹资格3.2认筹时间3.3认筹方式3.4认筹费用3.5认筹优先级4.认筹流程4.1认筹申请4.2认筹审核4.3认筹确认4.4认筹变更4.5认筹解除5.认筹款项5.1款项支付方式5.2款项支付时间5.3款项支付比例5.4款项退还条件5.5款项退还流程6.房源信息6.1房源编号6.2房源面积6.3房源户型6.4房源朝向6.5房源价格7.合同解除条件7.1合同解除原因7.2合同解除流程7.3合同解除责任8.合同违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿9.合同争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同生效与终止10.1合同生效条件10.2合同生效日期10.3合同终止条件10.4合同终止日期11.合同附件11.1附件一:房源信息表11.2附件二:认筹确认书11.3附件三:付款计划表12.合同变更与补充12.1变更方式12.2补充方式12.3变更与补充效力13.合同解除与终止13.1解除条件13.2解除流程13.3解除责任14.其他约定事项14.1法律适用14.2通知方式14.3合同解释权14.4合同附件清单第一部分:合同如下:1.合同基本信息1.1合同编号:2024JSYH0011.2合同双方1.2.1出让人:房地产开发有限公司1.2.2承让人:1.3合同签订日期:2024年3月1日1.4合同签订地点:市区路号大厦2.项目基本情况2.1项目名称:花园2.2项目地址:市区路号2.3项目开发商:房地产开发有限公司2.4项目性质:住宅2.5项目规划:共12栋住宅楼,绿化率35%2.6项目配套设施:停车场、健身房、游泳池、幼儿园3.认筹条件3.1认筹资格:3.1.1具有完全民事行为能力的自然人3.1.2具有购房资格的申请人3.2认筹时间:2024年3月1日至2024年3月31日3.3认筹方式:3.3.1线下认筹:申请人携带相关材料至花园销售中心办理3.3.2线上认筹:申请人通过房地产开发有限公司官方网站或APP进行在线认筹3.4认筹费用:人民币10000元3.5认筹优先级:3.5.1线下认筹优先于线上认筹3.5.2认筹顺序以实际到账时间为准4.认筹流程4.1认筹申请:4.1.1申请人需提供身份证、户口本、婚姻状况证明等材料4.1.2申请人需填写认筹申请表,并缴纳认筹费用4.2认筹审核:4.2.1出让人在收到认筹申请后5个工作日内完成审核4.2.2审核通过后,出让人向申请人出具认筹确认书4.3认筹确认:4.3.1申请人收到认筹确认书后,视为认筹成功4.4认筹变更:4.4.1申请人需提前3个工作日向出让人提出变更申请4.4.2出让人审核通过后,办理变更手续4.5认筹解除:4.5.1申请人需提前3个工作日向出让人提出解除申请4.5.2出让人审核通过后,办理解除手续,退还认筹费用5.认筹款项5.1款项支付方式:5.1.1银行转账5.1.2现金支付5.2款项支付时间:5.2.1认筹成功后3个工作日内支付首期款项5.2.2余款按照付款计划表支付5.3款项支付比例:5.3.1首期款项:认筹总金额的30%5.3.2主体结构封顶时支付:认筹总金额的40%5.3.3预计交付时支付:认筹总金额的20%5.3.4交付后支付:认筹总金额的10%5.4款项退还条件:5.4.1合同解除5.4.2项目停工5.4.3出现重大质量问题5.5款项退还流程:5.5.1申请人提出退款申请5.5.2出让人审核退款申请5.5.3退还认筹费用7.合同解除条件7.1合同解除原因:7.1.1申请人单方面解除合同7.1.2出让人单方面解除合同7.1.3不可抗力因素导致合同无法履行7.2合同解除流程:7.2.1一方提出解除合同书面通知7.2.2另一方收到通知后,在3个工作日内给予答复7.2.3双方协商一致解除合同7.3合同解除责任:7.3.1申请人单方面解除合同,认筹费用不予退还7.3.2出让人单方面解除合同,应向申请人支付违约金7.3.3因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任第一部分:合同如下:8.合同解除条件8.1合同解除原因8.1.1申请人单方面解除合同8.1.2出让人单方面解除合同8.1.3不可抗力因素导致合同无法履行8.2合同解除流程8.2.1一方提出解除合同书面通知8.2.2另一方收到通知后,在3个工作日内给予答复8.2.3双方协商一致解除合同8.3合同解除责任8.3.1申请人单方面解除合同,认筹费用不予退还8.3.2出让人单方面解除合同,应向申请人支付违约金8.3.3因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担违约责任9.合同违约责任9.1违约行为9.1.1申请人逾期支付认筹款项9.1.2出让人未按时交付房屋9.1.3申请人未按时支付房屋款项9.2违约责任9.2.1申请人逾期支付认筹款项,每逾期一日,按认筹款项的0.1%支付违约金9.2.2出让人未按时交付房屋,每逾期一日,按房屋总价的0.1%支付违约金9.2.3申请人未按时支付房屋款项,每逾期一日,按房屋总价的0.1%支付违约金9.3违约赔偿9.3.1双方因违约造成的损失,由违约方赔偿9.3.2违约赔偿金额不得超过合同总金额的10%10.合同争议解决10.1争议解决方式10.1.1协商10.1.2仲裁10.1.3诉讼10.2争议解决机构10.2.1仲裁委员会10.2.2人民法院10.3争议解决费用10.3.1协商解决:双方各自承担10.3.2仲裁解决:由败诉方承担10.3.3诉讼解决:由败诉方承担11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.1.1双方签字盖章11.1.2认筹款项到账11.2合同生效日期11.2.1合同签订日期11.3合同终止条件11.3.1合同解除11.3.2项目交付完毕11.4合同终止日期11.4.1合同解除日期11.4.2项目交付日期12.合同附件12.1附件一:房源信息表12.1.1房源编号12.1.2房源面积12.1.3房源户型12.1.4房源朝向12.1.5房源价格12.2附件二:认筹确认书12.2.1认筹人信息12.2.2认筹房源信息12.2.3认筹费用12.3附件三:付款计划表12.3.1付款节点12.3.2付款金额12.3.3付款方式13.合同变更与补充13.1变更方式13.1.1书面形式13.1.2双方协商一致13.2补充方式13.2.1书面形式13.2.2双方协商一致13.3变更与补充效力13.3.1变更与补充内容为合同不可分割的一部分13.3.2变更与补充内容具有同等法律效力14.其他约定事项14.1法律适用14.1.1本合同适用中华人民共和国法律14.2通知方式14.2.1书面形式14.2.2双方约定的其他方式14.3合同解释权14.3.1合同解释权归出让人所有14.4合同附件清单14.4.1附件一:房源信息表14.4.2附件二:认筹确认书14.4.3附件三:付款计划表第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入说明15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方之外的,在合同履行过程中提供咨询、代理、评估、监理、担保等服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方介入目的15.2.1保证合同履行的顺利进行15.2.2提高合同履行的效率15.2.3降低合同履行的风险15.3第三方介入方式15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,签订书面协议15.3.2第三方介入协议应明确第三方的职责、权利、义务及责任限额16.甲乙双方根据本合同有第三方介入时的额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方具备相应的资质和经验16.1.2甲方应监督第三方的工作,确保其履行职责16.1.3甲方有权要求第三方提供工作进展报告和成果16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作,提供必要的资料和协助16.2.2乙方有权要求第三方按照合同约定的时间和标准完成工作16.2.3乙方有权对第三方的工作质量提出异议,并要求其整改17.第三方的责权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定履行职责,确保工作质量17.1.2第三方应对其工作中的疏忽、错误或故意违约行为承担相应的法律责任17.1.3第三方应承担因自身原因导致的合同履行延误或损失17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料和协助17.2.2第三方有权根据工作需要调整工作计划和方法17.2.3第三方有权要求甲方和乙方支付相应的服务费用17.3第三方的义务17.3.1第三方应遵守国家法律法规和行业规范17.3.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密17.3.3第三方应按时提交工作成果和报告18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方应向甲方负责,甲方有权对第三方的工作进行监督和检查18.1.2第三方的工作成果和报告应提交给甲方18.1.3第三方与甲方之间的纠纷,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方应向乙方负责,乙方有权对第三方的工作进行监督和检查18.2.2第三方的工作成果和报告应提交给乙方18.2.3第三方与乙方之间的纠纷,应通过协商解决,协商不成的,可依法向人民法院提起诉讼19.第三方的责任限额19.1第三方的责任限额应根据其服务内容和合同约定确定19.2第三方的责任限额不得超过合同总金额的10%19.3若第三方责任限额不足以覆盖其造成的损失,甲方和乙方有权要求第三方承担超过责任限额部分的赔偿责任20.第三方的退出机制20.1第三方在合同履行过程中,如出现重大违约行为或无法继续履行职责,甲乙双方有权终止其合同20.2第三方退出后,甲乙双方应根据实际情况,协商处理后续事宜,包括但不限于工作交接、费用结算等第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:房源信息表要求:详细列出房源的编号、面积、户型、朝向、价格等信息。说明:此附件用于确认房源的具体情况,作为合同附件之一。2.附件二:认筹确认书要求:包括认筹人的基本信息、认筹房源信息、认筹费用、认筹时间等。说明:此附件作为认筹成功的证明,是合同附件之二。3.附件三:付款计划表要求:详细列出每个付款节点的日期、付款金额、付款方式等。说明:此附件用于明确双方的付款责任和期限,是合同附件之三。4.附件四:第三方介入协议要求:明确第三方的服务内容、职责、权利、义务及责任限额。说明:此附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为,是合同附件之四。5.附件五:合同变更与补充协议要求:记录合同变更或补充的内容,包括变更或补充的原因、时间、方式等。说明:此附件用于记录合同履行过程中的任何变更或补充,是合同附件之五。6.附件六:争议解决协议要求:明确争议解决的方式、机构、费用等。说明:此附件用于在合同履行过程中解决争议的依据,是合同附件之六。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:申请人逾期支付认筹款项责任认定:每逾期一日,按认筹款项的0.1%支付违约金。示例:若认筹款项为10万元,逾期3天,则申请人需支付30元的违约金。2.违约行为:出让人未按时交付房屋责任认定:每逾期一日,按房屋总价的0.1%支付违约金。示例:若房屋总价为100万元,逾期30天,则出让人需支付3000元的违约金。3.违约行为:申请人未按时支付房屋款项责任认定:每逾期一日,按房屋总价的0.1%支付违约金。示例:若房屋总价为100万元,逾期10天,则申请人需支付1000元的违约金。4.违约行为:第三方未按时完成工作责任认定:每逾期一日,按第三方服务费用的0.1%支付违约金。示例:若第三方服务费用为1万元,逾期5天,则第三方需支付50元的违约金。5.违约行为:第三方泄露商业秘密责任认定:第三方需承担相应的法律责任,并赔偿由此给甲乙双方造成的损失。示例:若因第三方泄露商业秘密导致甲方损失10万元,则第三方需赔偿10万元。6.违约行为:合同一方未履行合同约定责任认定:违约方需按照合同约定承担违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等。示例:若合同约定甲方应在2024年6月30日前交付房屋,但实际交付日期为2024年8月1日,则甲方需支付相应的违约金。全文完。2024年全新住宅认筹合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1认筹人信息1.2开发商信息1.3代理机构信息(如有)2.认筹项目信息2.1项目名称2.2项目位置2.3项目开发商2.4项目规划许可证号2.5项目预售许可证号2.6项目总建筑面积2.7项目容积率2.8项目绿化率2.9项目配套设施3.认筹金额3.1认筹金金额3.2认筹金缴纳方式3.3认筹金缴纳期限3.4认筹金退还条件及流程4.房屋信息4.1房屋坐落位置4.2房屋建筑面积4.3房屋户型4.4房屋套内面积4.5房屋公摊面积4.6房屋权属4.7房屋装修情况5.付款方式5.1首付款金额及支付方式5.2按揭贷款金额及支付方式5.3付款节点及比例5.4逾期付款责任6.房屋交付6.1交付时间6.2交付条件6.3交付流程6.4返修及维修责任7.产权登记7.1产权登记手续7.2产权登记费用7.3产权登记时间8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.违约责任9.1违约情形及认定9.2违约责任承担方式9.3违约责任承担比例10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.附件11.1认筹人身份证明11.2房屋买卖合同11.3按揭贷款合同(如有)11.4其他相关文件12.合同生效12.1合同生效条件12.2合同生效时间12.3合同生效地点13.其他约定事项13.1合同变更13.2合同解除13.3合同终止13.4合同附件14.合同签署14.1合同签署时间14.2合同签署地点14.3合同签署人签字盖章第一部分:合同如下:1.合同当事人信息1.1认筹人信息1.1.1认筹人姓名:1.1.2认筹人身份证号码:1.1.3认筹人联系方式:1.2开发商信息1.2.1开发商名称:1.2.2开发商注册地址:1.2.3开发商联系方式:1.3代理机构信息(如有)1.3.1代理机构名称:1.3.2代理机构注册地址:1.3.3代理机构联系方式:2.认筹项目信息2.1项目名称:花园2.2项目位置:市区路号2.3项目开发商:房地产开发有限公司2.4项目规划许可证号:建规许字[2024]第号2.5项目预售许可证号:房预售许字[2024]第号2.6项目总建筑面积:100,000平方米2.7项目容积率:2.52.8项目绿化率:35%2.9项目配套设施:游泳池、健身房、儿童游乐场、地下车库等3.认筹金额3.1认筹金金额:人民币壹拾万元整(¥100,000.00)3.2认筹金缴纳方式:现金或银行转账3.3认筹金缴纳期限:自合同签订之日起五个工作日内3.4认筹金退还条件及流程:如认筹人未在规定时间内签订正式购房合同,认筹金全额无息退还4.房屋信息4.1房屋坐落位置:花园栋单元室4.2房屋建筑面积:100平方米4.3房屋户型:三室两厅一卫4.4房屋套内面积:90平方米4.5房屋公摊面积:10平方米4.6房屋权属:商品房4.7房屋装修情况:毛坯房5.付款方式5.1首付款金额及支付方式:首付款金额为人民币叁拾万元整(¥300,000.00),支付方式为银行转账5.2按揭贷款金额及支付方式:贷款金额为人民币柒拾万元整(¥700,000.00),支付方式为银行按揭贷款5.3付款节点及比例:合同签订后五个工作日内支付首付款,其余款项按揭贷款5.4逾期付款责任:逾期付款每日按未付款金额的万分之五支付违约金6.房屋交付6.1交付时间:自项目竣工验收合格之日起六十个工作日内6.2交付条件:房屋符合国家有关交付标准,无质量问题,水、电、燃气等配套设施齐全6.3交付流程:开发商发出交付通知,认筹人按通知约定的时间、地点接收房屋6.4返修及维修责任:交付后一年内,因房屋质量问题导致的维修由开发商负责7.产权登记7.1产权登记手续:由开发商负责办理房屋产权登记手续7.2产权登记费用:产权登记费用由认筹人承担7.3产权登记时间:自房屋交付之日起一年内完成产权登记8.争议解决8.1争议解决方式8.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。8.1.2协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构8.2.1本合同争议解决机构为市区人民法院。8.3争议解决程序8.3.1双方应按照法定程序提交证据,并遵循法院的审理规则。9.违约责任9.1违约情形及认定9.1.1认筹人未按约定时间缴纳认筹金或首付款的,视为违约。9.1.2开发商未按约定时间交付房屋或提供相关配套设施的,视为违约。9.2违约责任承担方式9.2.1认筹人违约,应向开发商支付违约金,并承担相应损失。9.2.2开发商违约,应向认筹人支付违约金,并承担相应损失。9.3违约责任承担比例9.3.1违约责任承担比例根据违约情形和损失程度由双方协商确定。10.合同解除10.1合同解除条件10.1.1双方协商一致,可以解除合同。10.1.2出现法定解除合同的情形,任何一方均可解除合同。10.2合同解除程序10.2.1解除合同应书面通知对方,并自通知送达对方之日起解除。10.3合同解除后的处理10.3.1合同解除后,双方应按照约定处理未履行的合同义务。10.3.2解除合同后,违约方应承担违约责任。11.附件11.1认筹人身份证明11.1.1认筹人身份证复印件。11.2房屋买卖合同11.2.1房屋买卖合同原件。11.3按揭贷款合同(如有)11.3.1按揭贷款合同原件。11.4其他相关文件11.4.1相关政府部门出具的各项证明文件。12.合同生效12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并按约定缴纳认筹金。12.1.2合同经双方签字盖章后生效。12.2合同生效时间12.2.1合同自双方签字盖章之日起生效。12.3合同生效地点12.3.1合同生效地点为合同签订地。13.其他约定事项13.1合同变更13.1.1合同内容变更需经双方协商一致,并以书面形式作出变更。13.2合同解除13.2.1合同解除需经双方协商一致,并以书面形式作出解除。13.3合同终止13.3.1合同终止情形包括合同履行完毕、合同解除或合同约定的其他情形。14.合同签署14.1合同签署时间14.1.1合同签署时间为年月日。14.2合同签署地点14.2.1合同签署地点为市区路号。14.3合同签署人签字盖章14.3.1认筹人签字:14.3.2开发商签字:14.3.3代理机构签字(如有):第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义:本合同所指第三方包括但不限于中介机构、律师事务所、评估机构、监理机构等,在合同履行过程中,为履行合同目的或协助合同履行而参与合同的相关活动。15.2第三方介入目的:第三方介入的目的是为了确保合同的顺利履行,提高合同履行的效率,降低合同履行中的风险。16.第三方介入程序16.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并以书面形式明确第三方介入的具体事项和责任。16.2.1第三方的基本信息,包括名称、地址、联系方式等。16.2.2第三方介入的具体事项和职责范围。16.2.3第三方介入的期限和条件。16.2.4第三方介入的费用及支付方式。16.2.5第三方与其他各方的责任划分。17.第三方责任限额17.1第三方在合同履行过程中,因其过错导致的损失,应承担相应的赔偿责任。17.2第三方的责任限额由甲乙双方在第三方介入协议中约定,如无约定,按法律规定执行。17.3第三方的责任限额包括但不限于:17.3.1第三方因违反合同约定,导致合同无法履行或履行不符合约定的损失。17.3.2第三方因故意或重大过失,导致合同履行过程中发生人身伤害或财产损失的。17.3.3第三方因违反保密义务,泄露合同内容或相关秘密,给甲乙双方造成损失的。18.第三方与其他各方的责任划分18.1第三方在合同履行过程中的责任,不免除甲乙双方根据本合同应承担的责任。18.2第三方介入后,甲乙双方应各自履行合同约定的义务,第三方不承担甲乙双方因自身违约行为产生的责任。18.3第三方在合同履行过程中,应遵守国家法律法规和合同约定,不得损害甲乙双方的合法权益。19.第三方变更与退出19.1第三方在合同履行过程中,如需变更或退出,应提前通知甲乙双方,并经甲乙双方同意。19.2第三方变更或退出后,甲乙双方应重新协商确定相关事项,并签订补充协议。20.第三方介入的保密义务20.1第三方在合同履行过程中,对甲乙双方的信息负有保密义务,未经甲乙双方同意,不得泄露给任何第三方。20.2第三方违反保密义务,导致甲乙双方损失的,应承担相应的赔偿责任。21.第三方介入的争议解决21.1第三方介入过程中发生的争议,由甲乙双方协商解决;协商不成的,可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。21.2第三方介入的争议解决,不影响甲乙双方根据本合同解决争议的权利。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.认筹人身份证明详细要求:提供认筹人有效身份证件的复印件,包括身份证正反面。说明:用于证明认筹人的身份和有效联系方式。2.房屋买卖合同详细要求:提供房屋买卖合同的原件,合同内容应包含房屋的具体信息、价格、交付时间等。说明:作为房屋买卖关系的正式文件,具有法律效力。3.按揭贷款合同(如有)详细要求:提供按揭贷款合同的原件,合同内容应包含贷款金额、利率、还款方式等。说明:如认筹人选择按揭贷款,此合同为贷款关系的正式文件。4.其他相关文件详细要求:根据合同履行过程中可能产生的其他相关文件,如竣工验收报告、产权登记证明等。说明:这些文件根据具体情况进行提供,以证明合同履行的相关情况。5.第三方介入协议详细要求:提供第三方介入的书面协议,内容应包括第三方的信息、介入事项、责任划分等。说明:第三方介入协议是明确第三方在合同履行中角色和责任的文件。6.争议解决协议详细要求:提供争议解决协议,内容应包括争议解决方式、机构、程序等。说明:争议解决协议是双方在发生争议时,选择解决方式的约定。7.合同变更协议详细要求:提供合同变更协议,内容应包括变更内容、原因、双方签字盖章等。说明:合同变更协议是双方对合同内容进行修改的正式文件。说明二:违约行为及责任认定:1.认筹人违约行为违约行为:未按约定时间缴纳认筹金或首付款。责任认定:认筹人应向开发商支付违约金,并承担相应损失。示例:认筹人逾期缴纳认筹金,应向开发商支付人民币壹万元作为违约金。2.开发商违约行为违约行为:未按约定时间交付房屋或提供相关配套设施。责任认定:开发商应向认筹人支付违约金,并承担相应损失。示例:开发商逾期交付房屋,应向认筹人支付人民币壹万元作为违约金。3.第三方违约行为违约行为:第三方在合同履行过程中违反约定,导致合同无法履行或履行不符合约定。责任认定:第三方应承担相应的赔偿责任。示例:第三方泄露认筹人个人信息,应向认筹人支付人民币壹万元作为赔偿。4.争议解决违约违约行为:任何一方在争议解决过程中,故意拖延或阻挠。责任认定:违约方应承担相应的赔偿责任。示例:一方在争议解决过程中故意拖延,应向另一方支付人民币壹万元作为赔偿。5.合同解除违约违约行为:任何一方在合同解除过程中违反约定,导致合同无法解除或解除不符合约定。责任认定:违约方应承担相应的赔偿责任。示例:一方在合同解除过程中故意阻挠,应向另一方支付人民币壹万元作为赔偿。全文完。2024年全新住宅认筹合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人或授权代表1.3联系方式1.4住所2.项目基本情况2.1项目名称2.2项目地址2.3项目开发商2.4项目类型2.5项目规模2.6项目规划许可证2.7项目预售许可证3.认筹方式及认筹条件3.1认筹方式3.2认筹时间3.3认筹金额3.4认筹资格3.5认筹顺序3.6认筹确认4.认筹费用及支付方式4.1认筹费用4.2付款方式4.3付款时间4.4逾期付款违约责任5.优先购买权及竞买规则5.1优先购买权5.2竞买规则5.3竞买保证金5.4竞买保证金退还6.房屋交付及产权登记6.1房屋交付时间6.2房屋交付条件6.3产权登记6.4产权转移登记费用7.房屋质量及保修7.1房屋质量7.2保修期限7.3保修范围7.4保修责任8.违约责任8.1逾期认筹违约责任8.2逾期付款违约责任8.3逾期交付违约责任8.4逾期产权登记违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用10.合同解除及终止10.1合同解除条件10.2合同终止条件10.3合同解除及终止的程序11.合同生效及修改11.1合同生效条件11.2合同修改11.3合同补充协议12.通知及送达12.1通知方式12.2送达地址12.3送达时间13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3合同解释14.合同签订及生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称甲方:房地产开发有限公司乙方:先生/女士1.2法定代表人或授权代表甲方:乙方:1.3联系方式1.4住所甲方:市区路号乙方:市区路号2.项目基本情况2.1项目名称国际社区2.2项目地址市区路号2.3项目开发商房地产开发有限公司2.4项目类型住宅2.5项目规模总建筑面积:500,000平方米2.6项目规划许可证规许字[2024]第001号2.7项目预售许可证预许字[2024]第002号3.认筹方式及认筹条件3.1认筹方式以人民币现金或银行转账方式缴纳认筹金。3.2认筹时间2024年1月1日至2024年1月31日。3.3认筹金额人民币10万元整。3.4认筹资格具备完全民事行为能力的自然人。3.5认筹顺序以实际缴纳认筹金的时间顺序为准。3.6认筹确认甲方在收到认筹金后三个工作日内,通过书面形式确认乙方认筹资格。4.认筹费用及支付方式4.1认筹费用人民币10万元整。4.2付款方式银行转账或现金支付。4.3付款时间2024年1月1日至2024年1月31日。4.4逾期付款违约责任逾期付款,每逾期一日,应向甲方支付认筹金额的1%作为违约金。5.优先购买权及竞买规则5.1优先购买权乙方在认筹期间享有对该项目的优先购买权。5.2竞买规则如乙方放弃优先购买权,甲方将项目公开竞卖。5.3竞买保证金人民币5万元整。5.4竞买保证金退还竞买成功后,竞买保证金转为购房款;未成功者,在五个工作日内退还。6.房屋交付及产权登记6.1房屋交付时间2026年12月31日。6.2房屋交付条件房屋建设符合国家相关标准,取得竣工验收合格证明。6.3产权登记乙方在房屋交付后三个月内,办理房屋产权登记手续。6.4产权转移登记费用乙方承担产权转移登记产生的所有费用。4.认筹费用及支付方式4.1认筹费用人民币10万元整,用于确认乙方认筹资格并参与后续购房环节。4.2付款方式(1)银行转账至甲方指定账户;(2)现金支付至甲方指定地点。4.3付款时间乙方应在2024年1月1日至2024年1月31日期间完成认筹费用的支付。4.4逾期付款违约责任如乙方未在规定时间内支付认筹费用,视为放弃认筹资格,甲方有权收回已收认筹费用,并保留依法追究乙方违约责任的权利。逾期付款违约金计算如下:(1)自逾期之日起至实际付款之日止,每日按认筹费用的0.1%计收违约金;(2)违约金总额不超过认筹费用总额的20%。5.优先购买权及竞买规则5.1优先购买权乙方在认筹期间对所认筹房屋享有优先购买权。如乙方在规定时间内未签署购房合同,优先购买权自动失效。5.2竞买规则(1)如乙方放弃优先购买权,甲方将房屋信息公告于公开市场,其他意向购房人可参与竞买。(2)竞买人需在公告期内缴纳人民币5万元竞买保证金。(3)竞买保证金在竞买成功后转为购房款;未成功者,在五个工作日内无息退还。6.房屋交付及产权登记6.1房屋交付时间甲方应于2026年12月31日前将房屋交付给乙方。6.2房屋交付条件(1)房屋建筑质量符合国家相关标准,取得竣工验收合格证明;(2)房屋配套设施齐全,满足居住条件;(3)房屋权属清晰,无任何权属纠纷。7.房屋质量及保修7.1房屋质量甲方保证所售房屋符合国家规定的建筑标准和质量要求。7.2保修期限(1)主体结构保修期限为房屋交付之日起50年;(2)基础设施和公共设施保修期限为房屋交付之日起2年;(3)装修保修期限为房屋交付之日起2年。7.3保修范围(1)房屋主体结构、屋面、墙面、地面等主体结构部分;(2)供水、供电、供气、供热、排水、通讯等基础设施;(3)电梯、消防、安防等公共设施。7.4保修责任甲方负责在保修期内对房屋及配套设施的维修、更换或补齐,维修费用由甲方承担。8.违约责任8.1逾期认筹违约责任如乙方未在规定时间内完成认筹,甲方有权取消其认筹资格,并保留依法追究乙方违约责任的权利。8.2逾期付款违约责任如乙方未在约定时间内支付购房款,甲方有权解除合同,并要求乙方支付违约金,违约金计算如下:(1)自逾期之日起至实际付款之日止,每日按已付款金额的0.1%计收违约金;(2)违约金总额不超过已付款金额的20%。9.争议解决9.1争议解决方式双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.合同解除及终止10.1合同解除条件(1)甲方未按约定时间交付房屋;(2)乙方未按约定支付购房款;(3)因不可抗力导致合同无法履行。10.2合同终止条件合同履行完毕或双方协商一致解除合同,合同终止。10.3合同解除及终止的程序(1)一方提出解除合同,应提前30日书面通知对方;(2)合同解除后,双方应按照约定办理房屋交付、款项结算等后续事宜。11.合同生效及修改11.1合同生效条件本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。11.2合同修改本合同内容的修改,需经双方协商一致,并以书面形式签订补充协议,补充协议与本合同具有同等法律效力。12.通知及送达12.1通知方式(1)书面通知;(2)电子邮件;(3)传真。12.2送达地址甲方送达地址:市区路号;乙方送达地址:市区路号。12.3送达时间送达通知后,以收件人签收之日或邮件、传真发送成功之日起计算。13.其他约定13.1不可抗力因不可抗力导致合同无法履行或履行困难,双方应相互理解,协商解决。13.2合同附件本合同附件包括但不限于:房屋买卖合同、付款计划表、房屋交接清单等。13.3合同解释本合同条款如与国家法律法规相冲突,以国家法律法规为准。14.合同签订及生效日期本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义在本合同中,第三方指除甲、乙双方之外的,参与合同执行或提供相关服务的任何个人、企业或其他组织,包括但不限于中介机构、律师、评估机构、监理单位等。15.2第三方介入方式第三方介入合同执行,需经甲、乙双方书面同意,并签订相应的合作协议或委托书。15.3第三方责任15.3.1第三方责任限额第三方因提供的服务或执行的行为导致甲、乙双方损失的,第三方应承担相应的赔偿责任,但责任限额不超过其与甲方签订的服务协议中约定的金额。15.3.2第三方责任免除如第三方因不可抗力或甲方、乙方提供的信息不准确、不完整等原因导致合同无法履行或履行结果不符合预期,第三方不承担赔偿责任。15.4第三方权利15.4.1第三方有权根据其与甲方签订的服务协议或委托书,独立开展相关工作,并获取相应的报酬。15.4.2第三方有权要求甲方、乙方提供必要的信息和协助,以确保其工作顺利进行。16.第三方介入下的甲乙方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入合同执行过程中,遵守国家相关法律法规及合同约定。16.1.2甲方应提供第三方所需的工作条件,包括但不限于办公场所、通讯设备等。16.1.3甲方应与第三方签订保密协议,确保合同内容及项目信息不被泄露。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应按照合同约定,积极配合第三方的工作,并提供必要的信息和协助。16.2.2乙方应监督第三方的工作,确保其工作符合合
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 福建省南平市南山中学高一语文联考试卷含解析
- 2024基础模型的负责任开源-超越开源闭源的二元对立:负责任开源的内涵、实践与方案报告
- 四川警察学院《数值逼近》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025年江苏南通如皋市交通产业集团下属全资子公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 2025年陕西汉中市西乡县乡村振兴投资发展有限公司招聘笔试参考题库附带答案详解
- 2025年奔卉托育服务有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年虹软科技股份有限公司招聘笔试参考题库含答案解析
- 2025年云南普洱市融媒体中心招聘笔试参考题库含答案解析
- 2024版装修设计合同范本大全
- 二零二五年度数据中心网络设备安装合同协议5篇
- 中央2024年住房和城乡建设部信息中心招聘3人笔试历年典型考点(频考版试卷)附带答案详解
- ICH《M10:生物分析方法验证及样品分析》
- ISO 56001-2024《创新管理体系-要求》专业解读与应用实践指导材料之19:“7支持-7.2能力”(雷泽佳编制-2025B0)
- 2024秋新商务星球版地理7年级上册教学课件 第5章 地球表层的人文环境要素 第4节 发展差异与区际联系
- 2024-2030年全球及中国医用除尘器行业销售模式及盈利前景预测报告
- 2025学年人教新版英语七下Unit1随堂小测
- 口腔诊疗的一般护理
- 建筑废弃混凝土处置和再生建材利用措施计划
- 七年级上册英语期末常考作文范文10篇(含译文)
- 福建省能化集团招聘笔试题库
- 2024-2025学年二年级数学上册期末乐考非纸笔测试题(二 )(苏教版)
评论
0/150
提交评论