2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同9篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方（建设单位）信息1.2乙方（施工单位）信息1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同终止日期2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类别2.5工程投资估算2.6工程建设周期3.工程设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计变更程序3.4设计图纸提交时间3.5设计费用及支付方式4.工程施工要求4.1施工依据4.2施工规范4.3施工进度计划4.4施工组织设计4.5施工现场管理4.6施工安全措施4.7施工质量控制5.材料设备采购5.1材料设备采购原则5.2材料设备供应商选择5.3材料设备质量要求5.4材料设备价格及支付方式5.5材料设备交货及验收6.工程付款方式6.1付款进度安排6.2付款方式及条件6.3付款违约责任7.工程验收7.1验收标准7.2验收程序7.3验收时间及地点7.4验收报告及备案8.工程保修8.1保修范围8.2保修期限8.3保修责任及费用9.违约责任9.1甲方违约责任9.2乙方违约责任9.3违约金的计算及支付10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3争议解决地点11.合同解除条件11.1合同解除的情形11.2合同解除的程序11.3合同解除后的处理12.合同变更12.1合同变更的条件12.2合同变更的程序12.3合同变更的生效13.合同终止13.1合同终止的条件13.2合同终止的程序13.3合同终止后的处理14.其他约定14.1通知方式及送达14.2不可抗力14.3合同附件及补充协议14.4合同解释及适用法律14.5合同生效及执行第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方（建设单位）信息甲方名称：科技有限公司甲方地址：省市区路号甲方法定代表人：1.2乙方（施工单位）信息乙方名称：建筑工程有限公司乙方地址：省市区路号乙方法定代表人：1.3合同签订日期：2024年3月1日1.4合同生效日期：2024年3月15日1.5合同终止日期：2025年12月31日2.工程概况2.1工程名称：数据中心建筑工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：总建筑面积约10,000平方米2.4工程类别：数据中心建筑工程2.5工程投资估算：人民币5,000万元2.6工程建设周期：12个月3.工程设计要求3.1设计依据：《数据中心设计规范》（GB501742017）3.2设计标准：国家现行相关设计标准3.3设计变更程序：设计变更需经甲方和乙方双方同意，并以书面形式通知对方3.4设计图纸提交时间：设计图纸应在合同签订后60天内提交3.5设计费用及支付方式：设计费用为人民币50万元，于设计图纸提交时支付50%4.工程施工要求4.1施工依据：《建筑工程施工质量验收统一标准》（GB503002013）4.2施工规范：国家现行相关施工规范4.3施工进度计划：详见附件一4.4施工组织设计：详见附件二4.5施工现场管理：乙方应确保施工现场安全、文明、有序，遵守国家相关法律法规4.6施工安全措施：详见附件三4.7施工质量控制：乙方应按照国家相关质量标准进行施工，确保工程质量5.材料设备采购5.1材料设备采购原则：按照国家现行采购法律法规和合同约定进行5.2材料设备供应商选择：由乙方负责，甲方有权进行监督和审核5.3材料设备质量要求：符合国家相关质量标准和合同约定5.4材料设备价格及支付方式：材料设备价格按市场价格确定，支付方式为分期支付，具体支付计划详见附件四5.5材料设备交货及验收：详见附件五6.工程付款方式6.1付款进度安排：详见附件六6.2付款方式及条件：根据付款进度安排，采用银行转账方式支付6.3付款违约责任：若乙方未按时完成工程且无正当理由，甲方有权暂停付款，并追究乙方违约责任7.工程验收7.1验收标准：符合国家现行相关质量标准和合同约定7.2验收程序：详见附件七7.3验收时间及地点：验收时间在工程竣工后30天内，验收地点为工程现场7.4验收报告及备案：验收报告应在验收后15天内提交甲方备案8.工程保修8.1保修范围：乙方对工程主体结构、地基基础和设备安装等部分提供保修8.2保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，主体结构保修期为50年，其他部分保修期为2年8.3保修责任及费用：在保修期内，因乙方施工质量问题导致的损坏，乙方负责修复，并承担修复费用9.违约责任9.1甲方违约责任：若甲方未按时支付工程款，应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五9.2乙方违约责任：若乙方未按时完成工程或工程质量不合格，应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五9.3违约金的计算及支付：违约金按实际逾期天数计算，支付至甲方指定账户10.争议解决10.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议，协商不成时，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼10.2争议解决程序：诉讼时效为争议发生后2年内10.3争议解决地点：省市区人民法院11.合同解除条件11.1合同解除的情形：因不可抗力导致合同无法履行；一方严重违约，另一方要求解除合同11.2合同解除的程序：任何一方要求解除合同，应书面通知对方，并在解除通知送达后30天内完成合同解除手续12.合同变更12.1合同变更的条件：经双方协商一致，且不违反法律法规12.2合同变更的程序：合同变更应以书面形式进行，双方签字盖章后生效12.3合同变更的生效：合同变更自双方签字盖章之日起生效13.合同终止13.1合同终止的条件：合同约定的建设周期届满；合同解除；双方协商一致终止合同13.2合同终止的程序：合同终止应以书面形式通知对方，并在终止通知送达后30天内完成合同终止手续14.其他约定14.1通知方式及送达：通知应以书面形式进行，通过快递、电子邮件或传真等方式送达，送达时间为送达后的次日14.2不可抗力：不可抗力包括自然灾害、政府行为、社会异常事件等，双方应按照国家相关法律法规处理14.3合同附件及补充协议：本合同附件及补充协议与本合同具有同等法律效力14.4合同解释及适用法律：本合同解释及适用法律以中华人民共和国法律为准14.5合同生效及执行：本合同自双方签字盖章之日起生效，双方应严格按照合同约定履行各自义务第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念15.1.1第三方是指在合同履行过程中，由甲方或乙方邀请或选择的，为合同履行提供专业服务、咨询、监督或管理的中介机构、专家、监理单位等独立第三方。15.1.2第三方不包括合同双方及其关联企业或个人。15.2第三方介入目的15.2.1提高合同履行的效率和质量。15.2.2对合同执行过程进行监督和评估。15.2.3协助解决合同履行中的争议。15.3第三方介入程序15.3.1甲方或乙方在合同履行过程中，如需第三方介入，应提前30天书面通知对方。15.3.2双方应共同确定第三方介入的具体事宜，包括第三方职责、权限、费用等。15.4第三方责任15.4.1第三方应按照合同约定和委托范围，独立、客观、公正地履行职责。15.4.2第三方对因其自身过错造成的损失，应承担相应的赔偿责任。15.5第三方责任限额15.5.1第三方的责任限额由双方在合同中约定，最高不超过合同总价款的10%。15.5.2第三方责任限额的计算方法如下：第三方责任限额=合同总价款×10%15.5.3若第三方责任造成损失超过责任限额，超出部分由甲方和乙方按照合同约定的比例分担。15.6第三方与其他各方的划分说明15.6.1第三方与甲方的关系：第三方受甲方委托，对合同履行进行监督和评估，甲方对第三方的工作进行监督和管理。15.6.2第三方与乙方的关系：第三方受乙方委托，对合同履行进行监督和评估，乙方对第三方的工作进行监督和管理。15.6.3第三方与合同双方的关系：第三方是合同履行的第三方参与者，不承担合同主体的权利和义务，其责任仅限于其委托范围。16.第三方变更16.1第三方变更程序16.1.1若需要变更第三方，双方应共同协商确定新的第三方，并书面通知对方。16.1.2变更后的第三方应重新签订委托协议，明确双方的权利和义务。16.2第三方变更责任16.2.1若第三方变更导致合同履行出现重大影响，双方应协商解决，并承担相应的责任。16.2.2若因第三方变更导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。17.第三方退出17.1第三方退出程序17.1.1若第三方因故退出，双方应共同协商解决，并书面通知对方。17.1.2第三方退出后，双方应继续履行合同，并按照合同约定处理相关事宜。17.2第三方退出责任17.2.1若第三方退出导致合同履行出现重大影响，双方应协商解决，并承担相应的责任。17.2.2若因第三方退出导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工进度计划要求：详细列出工程各阶段的开始和结束时间，以及各阶段的里程碑节点。2.附件二：施工组织设计要求：包括施工方案、施工方法、施工工艺、施工安全措施等。说明：施工组织设计是确保施工质量和安全的重要文件。3.附件三：施工安全措施要求：列出施工过程中的安全管理制度、安全操作规程、安全防护措施等。说明：施工安全措施是保障施工人员生命财产安全的重要保障。4.附件四：材料设备价格及支付方式要求：详细列出材料设备的价格、型号、数量、供应商等信息，以及分期支付的时间节点。说明：材料设备价格及支付方式是确保工程顺利进行的重要条件。5.附件五：材料设备交货及验收要求：明确材料设备的交货时间、地点、验收标准及验收程序。说明：材料设备交货及验收是确保工程材料质量的重要环节。6.附件六：付款进度安排要求：详细列出工程各阶段的付款时间、付款金额、付款条件等。说明：付款进度安排是确保工程顺利进行的重要保障。7.附件七：验收报告要求：包括工程验收的时间、地点、验收人员、验收结果等。说明：验收报告是证明工程完成情况的重要文件。8.附件八：第三方委托协议要求：明确第三方的职责、权限、费用等。说明：第三方委托协议是确保第三方介入有效性的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按时支付工程款责任认定：甲方应向乙方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。示例：若甲方应在2024年3月1日支付工程款，但至2024年3月10日仍未支付，则甲方应向乙方支付1000元的违约金。2.违约行为：乙方未按时完成工程责任认定：乙方应向甲方支付违约金，违约金比例为每日千分之五。3.违约行为：乙方工程质量不合格责任认定：乙方应承担修复费用，并赔偿由此给甲方造成的损失。示例：若乙方施工的某部分工程质量不合格，导致甲方经济损失，乙方应赔偿甲方损失。4.违约行为：第三方未履行职责责任认定：第三方应承担因其自身过错造成的损失，并承担相应的赔偿责任。示例：若第三方在监理过程中因疏忽导致工程质量问题，第三方应承担相应的赔偿责任。5.违约行为：不可抗力导致合同无法履行责任认定：双方应协商解决，并按照合同约定处理相关事宜。示例：若因自然灾害导致工程无法继续施工，双方应协商延期施工或解除合同。全文完。2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同1本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同签订日期1.3合同双方基本信息1.4合同签订地点2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程设计要求3.工程施工范围3.1施工内容3.2施工质量标准3.3施工工期3.4施工进度计划4.合同价格及支付方式4.1合同总价4.2价格组成4.3支付方式4.4付款节点及金额4.5逾期付款责任5.材料设备供应5.1材料设备种类及规格5.2材料设备供应责任5.3材料设备验收标准5.4材料设备价格及支付6.施工组织与管理6.1施工组织设计6.2施工现场管理6.3安全生产管理6.4环境保护措施7.施工变更及索赔7.1变更程序7.2变更内容7.3索赔程序7.4索赔范围及标准8.质量保证与验收8.1质量保证措施8.2验收标准8.3验收程序8.4验收报告9.工程保修9.1保修范围9.2保修期限9.3保修责任10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止的程序12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.其他约定14.1合同附件14.2合同解释14.3合同附件效力14.4合同修订程序第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同1.2合同签订日期：2024年1月1日1.3合同双方基本信息1.3.1甲方（建设单位）：某数据中心有限公司1.3.2乙方（施工单位）：某建筑工程有限公司1.3.3甲方联系人：1.3.4乙方联系人：1.3.5联系电话：01.4合同签订地点：某市中心商务区2.工程概况2.1工程名称：某数据中心数据中心建筑工程2.2工程地点：某市高新技术开发区2.3工程规模：总建筑面积约10万平方米2.4工程建设内容：数据中心主楼、附属设施、配套工程等2.5工程设计要求：符合国家及行业标准，满足甲方使用需求3.工程施工范围3.1施工内容：包括土建工程、装饰装修工程、机电安装工程等3.2施工质量标准：按照国家标准及行业标准执行，确保工程质量合格3.3施工工期：自合同签订之日起，预计工期为12个月3.4施工进度计划：详见附件一《施工进度计划表》4.合同价格及支付方式4.1合同总价：人民币壹亿元整（￥100,000,000.00）4.2价格组成：详见附件二《工程量清单》4.3支付方式：分阶段支付，具体支付节点及金额如下：4.3.1预付款：合同签订后5个工作日内支付合同总额的10%4.3.2进度款：根据工程进度支付，每月支付合同总额的8%，累计支付至合同总额的60%时停止支付4.3.3验收款：工程竣工验收合格后支付合同总额的20%4.3.4保修金：工程竣工验收合格后支付合同总额的10%，保修期满后无息退还4.4逾期付款责任：逾期付款每日按合同总额的千分之五支付违约金5.材料设备供应5.1材料设备种类及规格：详见附件三《材料设备清单》5.2材料设备供应责任：乙方负责材料设备的采购、运输、保管及验收工作5.3材料设备验收标准：按照国家标准及行业标准执行，确保材料设备质量合格5.4材料设备价格及支付：详见附件四《材料设备价格清单》6.施工组织与管理6.1施工组织设计：乙方需在合同签订后30日内提交经甲方认可的施工组织设计6.2施工现场管理：乙方负责施工现场的日常管理，确保施工安全、文明、有序6.3安全生产管理：乙方需遵守国家安全生产法规，落实安全生产责任制6.4环境保护措施：乙方需采取措施减少施工对环境的影响，确保符合环保要求8.质量保证与验收8.1质量保证措施：乙方应按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量符合合同约定8.2验收标准：以国家标准、行业标准及合同约定为准8.3验收程序：8.3.1乙方在施工过程中应进行自检，确保每道工序质量合格8.3.2甲方应进行隐蔽工程验收、中间验收及竣工验收8.3.3乙方应在验收前7个工作日通知甲方进行验收8.3.4甲方应在验收合格后7个工作日内签署验收报告8.4验收报告：验收报告应由甲方、乙方及监理单位共同签署，作为工程验收的依据9.工程保修9.1保修范围：包括但不限于地基基础工程、主体结构工程、防水工程等9.2保修期限：自竣工验收合格之日起，地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限，其他工程为2年9.3保修责任：在保修期内，因乙方施工原因导致的工程质量问题，乙方应负责修复，修复费用由乙方承担10.违约责任10.1违约情形：包括但不限于工期延误、质量不合格、未按约定支付款项等10.2违约责任：10.2.1工期延误：每延误一日，乙方应支付合同总价千分之二的违约金10.2.2质量不合格：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失10.2.3未按约定支付款项：乙方应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任11.合同解除与终止11.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力等11.2合同终止条件：合同约定的期限届满或双方协商一致解除合同11.3合同解除与终止的程序：合同解除或终止前，双方应就相关事宜达成书面协议12.争议解决12.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成的，提交某市仲裁委员会仲裁12.2争议解决机构：某市仲裁委员会12.3争议解决程序：按照仲裁规则进行13.合同生效及终止13.1合同生效条件：双方签字盖章，并经甲方审批13.2合同终止条件：合同约定的期限届满或双方协商一致终止合同13.3合同终止程序：合同终止前，双方应就相关事宜达成书面协议14.其他约定14.1合同附件：包括但不限于工程量清单、材料设备清单、施工进度计划等14.2合同解释：本合同未尽事宜，按国家有关法律法规执行14.3合同附件效力：合同附件与本合同具有同等法律效力14.4合同修订程序：对本合同的修订，需双方协商一致，并以书面形式签署附件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方概念：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的任何个人或单位，包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询机构等。1.2第三方介入目的：为提高合同执行效率，确保工程质量，维护甲乙双方合法权益，必要时引入第三方参与。2.第三方介入程序2.1第三方选择：甲乙双方协商确定第三方，并签订相应合作协议。2.2第三方职责：第三方应按照合作协议和本合同约定，履行相应职责。3.第三方责任限额3.1第三方责任限额：第三方在本合同项下的责任限额，由甲乙双方在合作协议中约定，但不得低于法律法规规定的最低责任限额。3.2超出责任限额的赔偿：若第三方因自身原因造成甲方损失，超过责任限额的部分，由乙方负责赔偿。4.第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方的关系：第三方应服从甲方的监督管理，及时向甲方报告工作进展和质量情况。4.2第三方与乙方的关系：第三方应配合乙方的工作，确保施工顺利进行。4.3第三方与监理单位的关系：若引入监理单位，第三方应接受监理单位的监督和指导。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1甲乙双方应根据本合同及第三方合作协议，明确第三方的具体职责和权限。5.2第三方在执行职责过程中，如发现甲方或乙方违反合同约定，应及时向甲乙双方提出，并协助解决。5.3第三方在执行职责过程中，如因自身原因导致甲方或乙方损失，应承担相应的责任。5.4第三方介入期间，甲乙双方应继续履行本合同约定的权利和义务。6.第三方介入后的合同变更6.1第三方介入后，如需对本合同进行变更，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。6.2第三方对本合同变更有异议的，应在收到通知后5个工作日内提出，否则视为同意。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入期间发生的争议，应通过协商解决。7.2协商不成的，可提交某市仲裁委员会仲裁。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方介入期间，若出现本合同约定的合同终止情形，甲乙双方应协商一致，终止合同。8.2合同终止后，第三方应根据合作协议终止其在本合同项下的职责和权限。9.第三方介入后的合同解除9.1第三方介入期间，若出现本合同约定的合同解除情形，甲乙双方应协商一致，解除合同。9.2合同解除后，第三方应根据合作协议解除其在本合同项下的职责和权限。10.第三方介入后的合同续签10.1第三方介入期间，如甲乙双方认为有必要续签本合同，应协商一致，并签订续签协议。10.2续签协议应与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：《施工进度计划表》要求：详细列出各阶段施工内容、工期安排、验收节点等。说明：该附件用于明确施工进度，确保工程按计划进行。2.附件二：《工程量清单》要求：详细列出各分部分项工程量、工程量计算规则、工程量单位等。说明：该附件用于确定工程量，作为计算工程款和支付进度款的依据。3.附件三：《材料设备清单》要求：详细列出材料设备名称、规格、型号、数量、单价等。说明：该附件用于明确材料设备需求，确保材料设备质量。4.附件四：《材料设备价格清单》要求：详细列出材料设备名称、规格、型号、单价、总价等。说明：该附件用于确定材料设备价格，作为计算工程款和支付材料设备款的依据。5.附件五：《施工组织设计》要求：详细列出施工方案、施工工艺、施工安全措施等。说明：该附件用于明确施工组织，确保施工安全和质量。6.附件六：《验收报告》要求：详细记录验收时间、验收内容、验收结果等。说明：该附件用于证明工程已按约定完成，为工程保修提供依据。7.附件七：《合同变更协议》要求：详细记录变更内容、变更原因、变更日期等。说明：该附件用于证明合同变更的合法性和有效性。8.附件八：《合同解除协议》要求：详细记录解除原因、解除日期等。说明：该附件用于证明合同解除的合法性和有效性。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：工期延误责任认定标准：每延误一日，乙方应支付合同总价千分之二的违约金。示例：乙方在合同约定工期基础上，延误工期15天，应支付违约金人民币225,000.00元。2.违约行为：质量不合格责任认定标准：乙方应承担修复费用，并赔偿甲方因此遭受的损失。示例：乙方施工的某部分工程出现质量问题，修复费用人民币100,000.00元，乙方应承担该费用。3.违约行为：未按约定支付款项责任认定标准：乙方应支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任。示例：乙方逾期支付工程款人民币50,000.00元，逾期利息为人民币2,500.00元，乙方应承担该利息及违约责任。4.违约行为：第三方违约责任认定标准：第三方在执行职责过程中，如因自身原因导致甲方或乙方损失，应承担相应的责任。示例：监理单位在验收过程中，因自身原因导致验收结果错误，造成甲方损失人民币10,000.00元，监理单位应承担该损失。全文完。2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期2.5项目质量要求3.工程范围与内容3.1工程范围3.2工程内容3.3工程量清单4.工程设计4.1设计依据4.2设计文件4.3设计变更5.施工准备5.1施工组织设计5.2施工方案5.3施工设备与材料5.4施工人员6.施工进度计划6.1施工进度安排6.2进度调整机制6.3进度检查与验收7.施工质量管理7.1质量标准7.2质量保证措施7.3质量检验与验收8.工程造价8.1工程造价构成8.2工程款支付方式8.3工程款结算与支付9.合同变更与解除9.1变更条件9.2变更程序9.3合同解除条件9.4合同解除程序10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他约定事项13.1保密条款13.2知识产权条款13.3法律适用与争议管辖14.合同附件14.1附件一：工程量清单14.2附件二：施工图纸14.3附件三：设计变更文件14.4附件四：合同双方签字盖章页第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：数据中心有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方联系方式第二条项目概况2.1项目名称2024年数据中心建筑工程2.2项目地点市区路号2.3项目规模占地面积：5000平方米建筑面积：30000平方米2.4项目工期自合同签订之日起，工期为12个月。2.5项目质量要求按照国家相关建筑工程质量标准执行，确保工程质量合格。第三条工程范围与内容3.1工程范围包括土建工程、装饰装修工程、给排水工程、电气工程、通风空调工程等。3.2工程内容1.土建工程：基础工程、主体结构工程、屋面工程等；2.装饰装修工程：室内外墙面、地面、门窗、吊顶等；3.给排水工程：给水管道、排水管道、消防管道等；4.电气工程：强电、弱电、照明等；5.通风空调工程：通风管道、空调系统等。3.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第四条工程设计4.1设计依据本工程设计依据国家现行建筑规范、标准及甲方提供的相关资料。4.2设计文件乙方应按照设计依据，编制完整的设计文件，并报甲方审批。4.3设计变更如因设计原因需变更，双方应协商一致，并签订设计变更协议。第五条施工准备5.1施工组织设计乙方应根据工程特点，编制施工组织设计，并报甲方审批。5.2施工方案乙方应制定详细施工方案，包括施工工艺、施工方法、施工顺序等。5.3施工设备与材料乙方应按工程需要，提供合格的施工设备与材料，并保证其质量。5.4施工人员乙方应配备具有相应资质的施工人员，并对其培训，确保其具备相应的施工技能。第六条施工进度计划6.1施工进度安排详见附件二：施工进度计划表。6.2进度调整机制如因不可抗力等原因导致进度延误，双方应协商一致，调整进度计划。6.3进度检查与验收甲方应定期对施工进度进行检查，并组织验收。第八条工程造价8.1工程造价构成1.设计费2.材料费3.人工费4.机械费5.管理费6.利润7.不可预见费8.2工程款支付方式1.乙方提交工程进度报告及相应发票后，甲方应在5个工作日内支付当期工程款的80%。2.工程验收合格后，甲方应在7个工作日内支付剩余的20%工程款。8.3工程款结算与支付1.乙方应在工程完工后30日内提交最终结算报告。2.甲方在收到乙方提交的最终结算报告及审计报告后，应在15个工作日内完成工程款的结算与支付。第九条合同变更与解除9.1变更条件1.因工程设计变更、工程量增减、不可抗力等原因，导致合同内容需要变更。2.经双方协商一致，同意对合同内容进行变更。9.2变更程序1.乙方提出变更申请，并提供相关证明材料。2.甲方收到变更申请后，应在5个工作日内给予答复。3.双方就变更内容达成一致后，签订变更协议。9.3合同解除条件1.任何一方严重违约，经另一方书面通知后，违约方在15日内仍未纠正的。2.因不可抗力导致合同无法继续履行的。9.4合同解除程序1.提出解除合同的一方应书面通知另一方。2.双方应在收到解除通知后30日内，协商确定合同解除后的相关事宜。第十条违约责任10.1违约行为1.乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的；2.甲方未按合同约定支付工程款的；3.双方未履行合同约定的其他义务。10.2违约责任承担1.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。2.违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的5%。第十一条争议解决11.1争议解决方式1.双方应友好协商解决争议；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序1.争议发生后，双方应在30日内协商解决；2.协商不成的，任何一方可向仲裁委员会申请仲裁。第十二条合同生效与终止12.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件1.工程验收合格，甲方支付全部工程款；2.合同约定的解除条件成立。12.3合同终止程序1.合同终止后，双方应在15个工作日内办理合同终止手续；2.双方应相互返还已交付的财产，并处理相关事宜。第十三条其他约定事项13.1保密条款双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。13.2知识产权条款本合同涉及的知识产权归各自所有者所有，未经许可不得使用。13.3法律适用与争议管辖本合同适用中华人民共和国法律，争议管辖地为市区人民法院。第二部分：第三方介入后的修正第十四条第三方介入概述14.1第三方定义在本合同中，“第三方”指除合同双方外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于监理方、检测机构、咨询顾问、融资机构、保险公司等。14.2第三方介入目的第三方介入旨在提高合同履行的透明度、确保工程质量、加快工程进度、降低风险以及优化资源配置。第十五条第三方介入程序15.1第三方选择1.双方应共同协商确定第三方，并签订相应的合作协议。2.第三方应具备相应的资质和经验，能够履行其职责。15.2第三方职责1.监理方：监督工程进度、质量、安全，确保合同履行；2.检测机构：对工程质量、材料等进行检测，出具检测报告；3.咨询顾问：提供专业咨询意见，协助解决合同履行中的问题；4.融资机构：提供资金支持，协助解决资金问题；5.保险公司：提供保险服务，降低风险。第十六条第三方责任限额16.1责任限额定义本合同中“责任限额”指第三方因自身原因导致合同履行出现问题时，应承担的最高赔偿责任。16.2责任限额确定1.第三方责任限额应根据其提供的服务的性质、风险程度、收费标准等因素确定。2.双方应在合作协议中明确第三方的责任限额。16.3责任限额调整1.如第三方责任限额不足以覆盖可能产生的损失，双方可协商调整责任限额。2.调整后的责任限额应在调整协议中明确。第十七条第三方与其他各方的权利与义务17.1第三方权利1.第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料；2.第三方有权根据合作协议及本合同要求，对合同履行情况进行监督。17.2第三方义务1.第三方应按照合作协议及本合同要求，履行其职责；2.第三方应确保其提供的服务的质量，不得损害合同双方的合法权益。第十八条第三方介入的额外条款18.1第三方介入费用的承担1.第三方介入费用由合同双方按照合作协议约定分担；2.如因第三方介入导致合同履行成本增加，双方应根据实际情况协商调整费用。18.2第三方介入争议的解决1.第三方介入过程中产生的争议，应由合同双方协商解决；2.协商不成的，提交仲裁委员会仲裁。第十九条第三方介入的终止19.1第三方介入终止条件1.合同履行完毕；2.第三方职责已完成；3.双方协商一致终止第三方介入。19.2第三方介入终止程序1.第三方介入终止条件成立后，双方应书面通知第三方；2.第三方应在收到终止通知后15个工作日内，办理相关手续。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列出所有工程项目的名称、规格、数量、单位及对应的价格。工程量清单应与合同中的工程范围与内容一致。2.附件二：施工进度计划表详细要求：列出各阶段的工程名称、预计开始时间、预计结束时间及关键节点。进度计划应与合同工期相符。3.附件三：设计变更文件详细要求：记录设计变更的原因、内容、实施时间及影响。4.附件四：合同双方签字盖章页详细要求：甲方、乙方法定代表人或授权代表签字盖章。5.附件五：施工组织设计详细要求：包括施工方案、施工工艺、施工顺序、安全措施等内容。6.附件六：施工方案详细要求：包括施工工艺、施工方法、施工顺序、安全措施等内容。7.附件七：施工设备与材料清单详细要求：列出施工所需设备与材料名称、规格、数量、产地及供应商。8.附件八：施工人员名单及资质证明详细要求：列出施工人员姓名、工种、资质等级、联系方式等信息。9.附件九：工程质量检验报告详细要求：由第三方检测机构出具，包括检测项目、检测数据、检测结论等。10.附件十：工程验收报告详细要求：由甲方、乙方及第三方共同签署，记录验收结果。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程，或工程质量不符合约定的；甲方未按合同约定支付工程款的；双方未履行合同约定的其他义务。2.责任认定标准：乙方未按合同约定完成工程，造成甲方损失的，乙方应赔偿甲方实际损失；甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方损失的，甲方应支付违约金；双方未履行合同约定的其他义务，应根据具体情况进行责任认定。3.违约责任示例说明：乙方未按合同约定完成工程，导致工程延误，甲方因此遭受损失，乙方应赔偿甲方因延误产生的损失，包括但不限于工期延误罚款、材料价格上涨等；甲方未按合同约定支付工程款，导致乙方资金周转困难，乙方有权要求甲方支付违约金，违约金按合同约定的比例计算；双方未履行合同约定的保密义务，泄露对方商业秘密，应承担相应的法律责任。全文完。2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同3本合同目录一览1.合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同履行期限2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目内容2.5项目总投资3.施工内容3.1施工范围3.2施工工程量3.3施工图纸与技术规范3.4施工进度安排3.5施工质量标准4.设计变更4.1设计变更的程序4.2设计变更的审批4.3设计变更的补偿5.施工进度管理5.1施工进度计划5.2施工进度调整5.3施工进度监测5.4施工进度违约责任6.施工质量管理6.1施工质量保证体系6.2施工质量检验6.3质量事故处理6.4质量责任7.材料与设备7.1材料与设备采购7.2材料与设备验收7.3材料与设备保管7.4材料与设备使用8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2施工安全管理8.3环境保护措施8.4环境保护责任9.合同价款与支付9.1合同价款组成9.2支付方式9.3支付时间9.4支付违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决程序10.3仲裁或诉讼11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担11.3违约赔偿12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后果13.合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止后果14.其他约定14.1通知与送达14.2合同附件14.3合同签署14.4合同份数第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同名称：本合同名称为“2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同”。1.2合同双方：1.2.1承包方：[承包方全称]1.2.2业主方：[业主方全称]1.3合同签订日期：[合同签订日期]1.4合同生效日期：自合同双方签字盖章之日起生效。1.5合同履行期限：自合同生效之日起至[合同完工日期]止。2.项目概况2.1项目名称：某数据中心数据中心建筑工程。2.2项目地点：[项目具体地址]2.3项目规模：[项目总建筑面积、层数等]2.4项目内容：包括土建、电气、给排水、暖通空调、消防等工程。2.5项目总投资：[项目总投资金额]3.施工内容3.1施工范围：包括但不限于[详细施工范围列表]。3.2施工工程量：[详细工程量清单，包括各分项工程量]3.3施工图纸与技术规范：[施工图纸及技术规范名称及版本]3.4施工进度安排：[详细施工进度计划表，包括各阶段施工时间]3.5施工质量标准：[质量标准要求，参照国家及行业标准]4.设计变更4.1设计变更的程序：[设计变更提出、审核、批准、实施的具体流程]4.2设计变更的审批：[设计变更审批权限、审批机构]4.3设计变更的补偿：[设计变更引起的工程量增减、费用调整等补偿方式]5.施工进度管理5.1施工进度计划：[详细施工进度计划表，包括各阶段施工时间]5.2施工进度调整：[施工进度调整的流程和条件]5.3施工进度监测：[施工进度监测的方法和频率]5.4施工进度违约责任：[施工进度延误的违约责任及赔偿标准]6.施工质量管理6.1施工质量保证体系：[质量保证体系的建立和运行]6.2施工质量检验：[质量检验的方法、程序和标准]6.3质量事故处理：[质量事故的报告、调查、处理和责任追究]6.4质量责任：[各方的质量责任和义务]7.材料与设备7.1材料与设备采购：[材料与设备的采购方式、质量要求、供应周期]7.2材料与设备验收：[材料与设备的验收程序、标准和方法]7.3材料与设备保管：[材料与设备的保管责任、措施和条件]7.4材料与设备使用：[材料与设备的合理使用、节约和避免浪费的要求]8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任：[施工安全责任主体、安全管理制度、安全培训要求]8.2施工安全管理：[施工安全措施、安全检查、事故预防与应急处理]8.3环境保护措施：[施工现场环境保护措施、废弃物处理、噪声控制]8.4环境保护责任：[环境保护责任主体、责任追究、环保费用承担]9.合同价款与支付9.1合同价款组成：[合同价款构成，包括工程量清单价格、暂列金额、暂估价等]9.2支付方式：[预付款、进度款、竣工结算款等支付方式及比例]9.3支付时间：[各阶段付款的具体时间节点]9.4支付违约责任：[付款延误的违约责任、违约金的计算方式]10.争议解决10.1争议解决方式：[协商、调解、仲裁、诉讼等争议解决途径]10.2争议解决程序：[争议解决的启动、程序和期限]10.3仲裁或诉讼：[仲裁机构或法院的选择、仲裁或诉讼的管辖地]11.违约责任11.1违约情形：[包括但不限于工期延误、质量不合格、材料设备供应问题、支付违约等]11.2违约责任承担：[违约责任的承担方式、违约金的计算和支付]11.3违约赔偿：[因违约造成损失时的赔偿范围和计算方法]12.合同解除12.1合同解除条件：[合同解除的具体条件和情形]12.2合同解除程序：[合同解除的申请、批准、通知等程序]12.3合同解除后果：[合同解除后的权利义务、财产处理、责任承担等]13.合同终止13.1合同终止条件：[合同终止的具体条件和情形]13.2合同终止程序：[合同终止的申请、批准、通知等程序]13.3合同终止后果：[合同终止后的权利义务、财产处理、责任承担等]14.其他约定14.1通知与送达：[通知的方式、送达地址、送达时间等]14.2合同附件：[合同附件的名称、内容和效力]14.3合同签署：[合同签署的方式、日期、地点等]14.4合同份数：[合同正本的份数、副本的份数和效力]第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的定义与范围1.1第三方的定义：在本合同中，第三方是指除合同双方（甲乙双方）以外的任何个人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、检测机构、咨询顾问、保险机构、融资机构等。1.2第三方介入的范围：第三方介入包括但不限于项目监理、工程设计、质量检测、技术咨询、资金管理、风险控制等。2.第三方的选定与授权2.1第三方的选定：甲乙双方有权根据项目需要，独立或共同选定第三方。2.2第三方的授权：第三方应获得甲乙双方的书面授权，明确其介入的具体范围、权限和责任。3.第三方的责任限额3.1第三方的责任限额：第三方在履行其职责过程中，因其过错导致甲乙双方损失的，其赔偿责任不超过[具体金额]。3.2责任限额的调整：在合同履行过程中，如第三方责任限额需要调整，甲乙双方应协商一致并签订补充协议。4.第三方的责权利4.1第三方的责任：第三方应按照合同约定和授权，履行其职责，并对因自身原因造成的损失承担相应责任。4.2第三方的权利：第三方有权要求甲乙双方提供必要的工作条件和信息，并有权获得合理的报酬。4.3第三方的义务：第三方应遵守国家法律法规，维护甲乙双方的合法权益，保守商业秘密。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：第三方与甲方的关系为委托代理或服务合同关系，甲方为委托方或服务需求方。5.2第三方与乙方的划分：第三方与乙方的关系为委托代理或服务合同关系，乙方为委托方或服务需求方。5.3第三方与项目团队的划分：第三方与项目团队的划分应明确，第三方不参与项目团队的日常管理，仅在其授权范围内履行职责。6.第三方的变更与退出6.1第三方的变更：如需更换第三方，甲乙双方应协商一致，并签订变更协议。6.2第三方的退出：第三方因故退出，应提前[具体时间]通知甲乙双方，并妥善处理相关事宜。7.第三方的沟通与协调7.1沟通机制：甲乙双方应建立有效的沟通机制，确保第三方及时了解项目进展和需求。7.2协调机制：甲乙双方应协调第三方与其他相关方的关系，确保项目顺利进行。8.第三方的保密义务8.1保密内容：第三方在履行职责过程中知悉的甲乙双方的商业秘密、技术秘密等信息。8.2保密义务：第三方应严格遵守保密义务，未经甲乙双方同意，不得泄露保密信息。9.第三方的责任追究9.1违约责任：第三方违反本合同约定，造成甲乙双方损失的，应承担违约责任。9.2违法责任：第三方违反国家法律法规，造成甲乙双方损失的，应承担相应法律责任。10.第三方的补偿与赔偿10.1补偿：第三方在履行职责过程中，因不可抗力等原因造成损失的，甲乙双方应给予合理补偿。10.2赔偿：第三方因自身过错造成甲乙双方损失的，应承担相应赔偿责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.项目概况说明书要求：详细描述项目背景、目标、规模、地点等基本信息。说明：本说明书应作为合同附件，用于明确项目的基本情况。2.施工图纸与技术规范要求：提供完整的项目施工图纸、设计说明和技术规范文件。说明：图纸与技术规范是施工的依据，应清晰、准确。3.合同变更记录要求：记录所有合同变更的详情，包括变更原因、内容、时间等。说明：变更记录是合同执行过程中的重要文件。4.施工进度计划表要求：详细列出项目施工的进度安排，包括各阶段的时间节点。说明：进度计划表是监控项目进度的重要工具。5.质量检验报告要求：记录项目施工过程中的质量检验结果。说明：质量检验报告是确保施工质量的重要依据。6.材料与设备清单要求：列出项目所需材料与设备的名称、规格、数量等信息。说明：清单用于管理和控制材料与设备的采购和使用。7.安全生产记录要求：记录项目施工过程中的安全生产情况。说明：安全生产记录是评估项目安全风险的重要资料。8.环境保护记录要求：记录项目施工过程中的环境保护措施和效果。说明：环境保护记录是评估项目环境影响的重要依据。9.付款凭证要求：提供所有付款的凭证，包括发票、收据等。说明：付款凭证是合同支付环节的重要证据。10.争议解决记录要求：记录合同执行过程中发生的争议及其解决过程。说明二：违约行为及责任认定：1.工期延误责任认定：承包方未按合同约定完成工程，导致工期延误。示例：承包方未能按期完成关键节点工程，导致整体工期延误3个月。2.施工质量问题责任认定：因施工质量问题导致工程不合格或返工。示例：施工中使用的材料不符合标准，导致墙体裂缝。3.材料设备供应问题责任认定：因材料设备供应问题导致施工进度受阻。示例：供应商未能按时交付材料，导致施工停工。4.付款违约责任认定：业主方未按合同约定支付工程款。示例：业主方未能按期支付进度款，导致承包方资金周转困难。5.第三方责任责任认定：第三方在履行职责过程中造成损失。示例：监理单位未能及时发现质量问题，导致工程损失。6.不可抗力责任认定：因不可抗力导致合同无法履行。示例：自然灾害导致施工中断，合同无法按期履行。全文完。2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同4本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.2乙方基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容3.工程设计3.1设计依据3.2设计单位3.3设计文件交付及审查4.工程施工4.1施工单位4.2施工组织设计4.3施工进度计划4.4施工现场管理4.5施工质量控制4.6施工安全措施5.工程材料与设备5.1材料设备供应方式5.2材料设备质量要求5.3材料设备验收标准6.工程造价与支付6.1工程造价确定方式6.2工程造价组成6.3工程款支付方式及期限6.4付款条件及程序7.合同工期与延期7.1合同工期7.2工期延误及处理8.工程验收与移交8.1工程验收标准8.2工程验收程序8.3工程移交手续9.保修与维修9.1保修期限9.2保修范围9.3维修责任及费用10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿方式11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止条件13.4合同终止日期14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1甲方基本信息1.1.1甲方名称：某数据中心有限公司1.1.2甲方住所：某市某区某街道某号1.1.3甲方法定代表人：1.1.4甲方联系电话：02856781.2乙方基本信息1.2.1乙方名称：某建筑工程有限公司1.2.2乙方住所：某市某区某街道某号1.2.3乙方法定代表人：1.2.4乙方联系电话：028876543212.工程概况2.1工程名称：2024年某数据中心数据中心建筑工程2.2工程地点：某市某区某街道某号2.3工程规模：总建筑面积约10000平方米，包含数据中心主体建筑及配套设施2.4工程建设内容：数据中心主体建筑、数据中心配套设施、室外工程等3.工程设计3.1设计依据：按照国家相关设计规范和标准，结合甲方需求进行设计3.2设计单位：某建筑设计研究院3.3设计文件交付及审查3.3.1设计单位应于合同签订后3个月内完成设计文件编制3.3.2设计文件经甲方审查合格后，由设计单位出具设计文件审查合格证明4.工程施工4.1施工单位：某建筑工程有限公司4.2施工组织设计4.2.1施工单位应于合同签订后1个月内提交施工组织设计4.2.2施工组织设计应包含施工进度计划、施工质量保证措施、施工安全管理措施等4.3施工进度计划4.3.1工程总工期为12个月，自合同签订之日起计算4.3.2施工进度计划应按照工程实际情况进行动态调整4.4施工现场管理4.4.1施工单位应建立健全施工现场管理制度4.4.2施工单位应负责施工现场的安全生产、环境保护、文明施工等工作4.5施工质量控制4.5.1施工单位应严格按照设计文件和施工规范进行施工4.5.2施工单位应建立健全质量控制体系，确保工程质量4.6施工安全措施4.6.1施工单位应制定施工安全措施，确保施工安全4.6.2施工单位应定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时整改5.工程材料与设备5.1材料设备供应方式：甲方负责提供工程所需主要材料及设备，乙方负责现场管理及安装5.2材料设备质量要求：材料设备应符合国家相关质量标准，并经甲方验收合格5.3材料设备验收标准：按照国家相关验收规范进行验收6.工程造价与支付6.1工程造价确定方式：按照工程量清单计价方式确定工程造价6.2工程造价组成：包括工程量清单中的直接工程费、间接费、利润、税金等6.3工程款支付方式及期限6.3.1工程款分阶段支付，具体支付节点如下：

6.3.1.1预付款：合同签订后5个工作日内，支付合同总价款的10%

6.3.1.2进度款：每完成20%工程量后，支付相应工程量的50%

6.3.1.3结算款：工程竣工验收合格后30日内，支付剩余工程款的50%

6.3.1.4保修金：保修期满后30日内，无质量问题退还保修金6.4付款条件及程序：甲方应在收到乙方提交的合法发票和付款申请后5个工作日内支付工程款8.工程验收与移交8.1工程验收标准：按照国家相关建筑工程质量验收标准进行验收8.2工程验收程序8.2.1乙方应在工程完工后7个工作日内向甲方提交竣工验收报告8.2.2甲方应在收到竣工验收报告后10个工作日内组织验收8.2.3验收合格后，双方应在验收合格之日起15个工作日内办理工程移交手续8.3工程移交手续8.3.1乙方应向甲方提供完整的工程资料，包括设计文件、施工记录、验收报告等8.3.2甲方应验收工程资料，确认无误后签署工程移交书9.保修与维修9.1保修期限：自工程竣工验收合格之日起计算，地基基础工程和主体结构工程为设计使用年限，其他工程为2年9.2保修范围：包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、墙面、地面、门窗、管道等9.3维修责任及费用9.3.1在保修期内，乙方应负责维修，维修费用由乙方承担9.3.2保修期满后，乙方应继续负责维修，但甲方应支付维修费用的50%10.违约责任10.1违约情形10.1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求10.1.2甲方未按合同约定支付工程款10.1.3任何一方未按合同约定履行其他义务10.2违约责任承担10.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失10.2.2违约金按合同总价款的5%计算，最高不超过100万元10.3违约赔偿方式10.3.1违约赔偿应通过协商解决，协商不成可通过诉讼或仲裁方式解决11.争议解决11.1争议解决方式：双方应友好协商解决争议11.2争议解决机构：协商不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼11.3争议解决程序：按照相关法律法规和诉讼程序进行12.合同解除12.1合同解除条件：包括但不限于一方违约、不可抗力、合同目的不能实现等12.2合同解除程序：任何一方要求解除合同时，应提前30日书面通知对方13.合同生效与终止13.1合同生效条件：双方签字盖章后生效13.2合同生效日期：自双方签字盖章之日起生效13.3合同终止条件：包括但不限于工程完工、合同解除、双方协商一致等13.4合同终止日期：合同目的实现或双方协商一致终止时生效14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商补充14.2本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力14.3本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为合同工期结束之日起两年14.4本合同未尽事宜，以双方协商一致为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义：在本合同中，第三方指非甲乙双方当事人，因履行本合同或提供相关服务而介入合同关系的第三方机构或个人，包括但不限于监理单位、检测机构、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方介入目的：第三方介入旨在确保合同履行过程的公正性、专业性和效率，提高工程质量，保障合同双方的合法权益。16.第三方介入方式16.1监理单位介入：16.1.1甲方委托某监理有限公司作为本工程的监理单位。16.1.2监理单位应按照国家相关监理规定和合同约定，对工程施工进行全过程监督。16.2检测机构介入：16.2.1乙方需委托具有相应资质的检测机构对工程材料、设备进行检测。16.2.2检测结果应作为工程验收的依据之一。16.3咨询顾问介入：16.4保险机构介入：16.4.1双方可自愿投保工程保险，以降低工程风险。16.4.2保险合同应与本合同同时签订。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额：17.1.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致的损失，其责任限额由双方另行协商确定。17.1.2第三方责任限额应不超过其合同约定或相关资质证书规定的最高赔偿限额。18.第三方与甲乙双方的权利义务划分18.1第三方权利：18.1.1第三方有权根据合同约定和相关规定，独立行使职权。18.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料。18.2第三方义务：18.2.1第三方应遵守国家法律法规和合同约定，确保其行为合法合规。18.2.2第三方应按合同约定的时间、质量和标准完成相关工作。19.第三方介入的具体条款19.1监理单位介入：19.1.1监理单位应于合同签订后5个工作日内向甲方提交监理计划。19.1.2监理单位应定期向甲方报告工程进展情况。19.2检测机构介入：19.2.1检测机构应在合同签订后10个工作日内向乙方提交检测计划。19.2.2检测机构应确保检测结果的准确性和可靠性。19.3咨询顾问介入：19.3.1咨询顾问应在合同签订后15个工作日内向双方提交咨询报告。19.4保险机构介入：19.4.1保险机构应在本合同约定的保险期限内履行保险责任。19.4.2保险机构应按照合同约定及时赔偿损失。20.第三方介入的变更与解除20.1第三方介入的变更：如需变更第三方，双方应协商一致，并签订补充协议。20.2第三方介入的解除：如第三方违反合同约定或丧失相应资质，双方可协商解除其介入合同。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：合同双方基本信息表要求：详细填写甲乙双方的基本信息，包括名称、住所、法定代表人、联系电话等。说明：此附件作为合同附件，用于确认合同双方的基本信息。2.附件二：工程设计文件要求：提供完整的设计文件，包括施工图、设计说明书、材料清单等。说明：此附件作为合同附件，用于确认工程设计的具体内容。3.附件三：施工组织设计要求：详细说明施工组织设计，包括施工进度计划、质量保证措施、安全管理措施等。说明：此附件作为合同附件，用于确认施工的具体安排和措施。4.附件四：工程量清单要求：详细列出工程量清单，包括工程名称、工程量、单价、总价等。说明：此附件作为合同附件，用于计算工程造价和支付工程款。5.附件五：工程款支付进度表要求：明确工程款支付的时间节点和金额。说明：此附件作为合同附件，用于指导工程款的支付。6.附件六：工程验收报告要求：详细记录工程验收情况，包括验收时间、验收人员、验收结果等。说明：此附件作为合同附件，用于确认工程是否达到验收标准。7.附件七：保修证书要求：提供保修证书，明确保修期限、保修范围、保修责任等。说明：此附件作为合同附件，用于保障工程保修期间的质量问题。8.附件八：违约行为及处理记录要求：详细记录违约行为及处理过程。说明：此附件作为合同附件，用于跟踪和处理违约行为。9.附件九：争议解决协议要求：明确争议解决的方式和程序。说明：此附件作为合同附件，用于解决合同履行过程中可能出现的争议。10.附件十：第三方介入协议要求：详细说明第三方介入的具体内容、责任和义务。说明：此附件作为合同附件，用于明确第三方介入的细节。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求。1.2甲方未按合同约定支付工程款。1.3第三方违反合同约定或丧失相应资质。1.4甲乙双方未按合同约定履行其他义务。2.责任认定标准：2.1乙方未按合同约定完成工程或质量不符合要求，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。2.2甲方未按合同约定支付工程款，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。2.3第三方违反合同约定或丧失相应资质，应承担违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失。2.4甲乙双方未按合同约定履行其他义务，应根据具体情况进行责任认定。3.示例说明：3.1乙方未按合同约定完成工程，导致工期延误，应支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。3.2甲方未按合同约定支付工程款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金，并承担相应的利息损失。3.3第三方监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量问题，应承担违约责任，赔偿甲方因此造成的损失。3.4甲乙双方未按合同约定履行其他义务，如保密义务，应承担违约责任，赔偿对方因此造成的损失。全文完。2024年某数据中心数据中心建筑工程施工合同5本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方地址1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型2.5项目总投资3.合同标的3.1工程范围3.2工程质量要求3.3工程进度要求3.4工程验收标准4.合同价格4.1合同总价4.2计价方式4.3付款方式及期限4.4预付款及进度款比例4.5验收款及结算款比例5.施工工期5.1计划工期5.2工期延误责任及赔偿5.3工期调整及审批程序6.施工组织与技术措施6.1施工组织设计6.2施工方案6.3施工现场管理6.4施工安全技术措施7.施工材料与设备7.1材料供应方式7.2材料质量要求7.3设备采购与使用7.4设备验收与维护8.施工安全与环境保护8.1施工安全责任8.2安全生产措施8.3环境保护措施8.4环境监测与治理9.工程验收与交付9.1验收标准与程序9.2验收时间及地点9.3验收不合格处理9.4工程交付及保修10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决方式10.3争议解决程序11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止条件11.3合同解除与终止后的处理12.合同生效与变更12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同解除与终止后的处理13.合同附件13.1设计图纸及技术文件13.2合同专用条款13.3其他附件14.其他约定事项14.1合同未尽事宜的协商14.2合同生效日期14.3合同份数及保管14.4合同附件的效力第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称：X科技有限公司乙方法人名称：X建筑有限公司1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方地址甲方法定代表人地址：省市区路号乙方法定代表人地址：省市区路号1.4合同双方联系方式2.项目概况2.1项目名称2024年某数据中心数据中心建筑工程2.2项目地点省市区路2.3项目规模总建筑面积：50000平方米2.4项目类型数据中心建筑工程2.5项目总投资投资总额：人民币壹亿元整3.合同标的3.1工程范围土建工程、机电安装工程、装饰装修工程等3.2工程质量要求符合国家及行业相关质量标准，达到合格标准3.3工程进度要求计划工期：12个月3.4工程验收标准按照国家及行业相关验收标准进行验收4.合同价格4.1合同总价人民币壹亿元整4.2计价方式采用综合单价合同4.3付款方式及期限预付款：合同签订后5个工作日内支付进度款：按工程进度每月支付验收款：工程验收合格后30个工作日内支付结算款：工程竣工结算后60个工作日内支付4.4预付款及进度款比例预付款比例：合同总价的10%进度款比例：每月完成工程量的10%4.5验收款及结算款比例验收款比例：工程验收合格后10%结算款比例：剩余合同总价的80%5.施工工期5.1计划工期12个月5.2工期延误责任及赔偿因甲方原因导致工期延误，由甲方承担相应责任因乙方原因导致工期延误，由乙方承担相应责任工期延误赔偿标准：每天按合同总价的万分之三计算5.3工期调整及审批程序任何一方需调整工期，应提前10个工作日向对方提出书面申请，经双方协商一致后，报相关主管部门审批6.施工组织与技术措施6.1施工组织设计乙方应编制详细的施工组织设计，包括施工方案、进度计