2024年房屋建设木工分包协议典范版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年房屋建设木工分包协议典范版B版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3甲方与乙方的关系2.工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程内容2.4工程进度3.工作范围与要求3.1乙方的工作范围3.2乙方的工作要求3.3乙方的质量标准4.合同价格与支付4.1合同总价4.2支付方式4.3支付时间5.工期与进度5.1合同工期5.2工程进度要求5.3工期延误的责任6.材料与设备6.1乙方提供的材料与设备6.2甲方提供的材料与设备6.3材料与设备的使用要求7.技术支持与协调7.1技术支持7.2沟通协调7.3变更处理8.安全与环保8.1安全要求8.2环保要求8.3安全事故的处理9.违约责任9.1甲方的违约责任9.2乙方的违约责任9.3违约赔偿金额10.争议解决10.1争议解决方式10.2诉讼管辖法院10.3仲裁委员会11.解除与终止11.1合同解除的条件11.2合同终止的条件11.3解除与终止后的处理12.一般条款12.1合同的生效12.2合同的修改与补充12.3合同的解除与终止12.4合同的解释13.附录13.1合同附件13.2相关法律法规13.3技术规范与标准14.签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3见证人签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方：X房屋建设有限公司地址：市区路号1.2乙方名称及地址乙方：X木工工程公司地址：市区路号1.3甲方与乙方的关系甲方委托乙方进行木工分包工作，乙方接受甲方的委托，按照甲方的要求完成木工分包工作。第二条工程概述2.1工程名称工程名称：房屋建设项目2.2工程地点工程地点：市区路号2.3工程内容工程内容：包括但不限于木结构制作、安装、修改和完善，以及其他与木工相关的工程。2.4工程进度工程进度：按照甲方提供的工程进度计划和时间表进行，具体时间安排详见附件一。第三条工作范围与要求3.1乙方的工作范围乙方的工作范围包括但不限于：（1）根据甲方的要求，进行木工的设计和制作；（2）按照约定的时间进度，完成木工的安装、修改和完善工作；（3）提供技术支持和配合，确保木工工程的质量和安全。3.2乙方的工作要求乙方应按照甲方的要求，按照约定的工作范围和质量标准进行工作，确保工程的安全、质量和进度。3.3乙方的质量标准乙方的质量标准应符合国家相关法律法规、行业标准和甲方的要求，具体详见附件二。第四条合同价格与支付4.1合同总价合同总价：人民币X万元（大写：X万元整），具体金额详见附件三。4.2支付方式支付方式：银行转账4.3支付时间支付时间：按照双方约定的进度和完成情况进行支付，具体时间安排详见附件四。第五条工期与进度5.1合同工期合同工期：自双方签订合同之日起至工程全部完成之日止，共计X天。5.2工程进度要求乙方应按照约定的工程进度计划和时间表进行工作，确保工程按时完成。5.3工期延误的责任如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体详见附件五。第六条材料与设备6.1乙方提供的材料与设备乙方应按照甲方的要求，提供符合国家相关法律法规、行业标准和甲方要求的材料与设备，具体详见附件六。6.2甲方提供的材料与设备甲方应按照乙方的要求，提供符合国家相关法律法规、行业标准和乙方要求的材料与设备，具体详见附件七。6.3材料与设备的使用要求乙方应合理使用甲方提供的材料与设备，确保工程的安全和质量。如因乙方使用不当导致损失，乙方应承担相应的赔偿责任，具体详见附件八。第八条技术支持与协调8.1技术支持乙方应提供技术支持，协助甲方解决木工工程中的技术问题，确保工程的顺利进行。8.2沟通协调8.3变更处理如因设计或其他原因需要对工程进行变更，乙方应根据甲方的要求及时进行调整，具体变更事宜详见附件九。第九条安全与环保9.1安全要求乙方应严格按照国家相关法律法规、行业标准和甲方要求进行施工，确保施工过程中的安全。9.2环保要求乙方应遵守国家环保法规，采取有效措施保护环境，防止污染和生态破坏。9.3安全事故的处理如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取有效措施进行处理，具体事宜详见附件十。第十条违约责任10.1甲方的违约责任如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任，具体详见附件十一。10.2乙方的违约责任如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任，具体详见附件十二。10.3违约赔偿金额违约赔偿金额的计算方法详见附件十三。第十一条争议解决11.1争议解决方式双方发生争议时，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖法院诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。11.3仲裁委员会如双方同意仲裁解决争议，仲裁委员会为X仲裁委员会。第十二条一般条款12.1合同的生效本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期为X年。12.2合同的修改与补充合同的修改与补充应由双方协商一致，并以书面形式签订。12.3合同的解除与终止合同的解除与终止应符合合同约定的解除与终止条件，具体事宜详见附件十四。12.4合同的解释本合同的解释权归双方共同所有。第十三条附录13.1合同附件附件一：工程进度计划和时间表附件二：质量标准附件三：合同总价和支付明细附件四：支付时间安排附件五：工期延误的责任附件六：乙方提供的材料与设备附件七：甲方提供的材料与设备附件八：材料与设备的使用要求附件九：工程变更附件十：安全事故的处理附件十一：甲方违约责任附件十二：乙方违约责任附件十三：违约赔偿金额计算方法附件十四：合同解除与终止的条件13.2相关法律法规13.3技术规范与标准第十四条签字盖章14.1甲方签字盖章14.2乙方签字盖章14.3见证人签字盖章第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程进度计划和时间表详细要求和说明：本附件应详细列出工程的进度计划和时间表，包括工程的起始日期、预计完成日期以及各个关键节点的日期。同时，应明确乙方的完成工程的时间要求和相关责任。附件二：质量标准详细要求和说明：本附件应详细列出乙方应遵循的质量标准，包括材料的选择、工艺的要求以及质量检验的标准等。乙方应按照这些标准进行工作，确保工程的质量。附件三：合同总价和支付明细详细要求和说明：本附件应详细列出合同总价以及支付的明细，包括支付的时间点、支付的金额以及支付的条件等。甲方应按照约定的时间和条件进行支付。附件四：支付时间安排详细要求和说明：本附件应详细列出支付时间安排，包括工程进度到一定阶段时的支付时间点以及工程完成后最终的支付时间点。甲方应按照约定的时间安排进行支付。附件五：工期延误的责任详细要求和说明：本附件应详细列出工期延误的责任及违约赔偿金额计算方法。如乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任，具体详见附件五。附件六：乙方提供的材料与设备详细要求和说明：本附件应详细列出乙方应提供的材料与设备清单，包括材料的品牌、型号、数量以及设备的型号、数量等。乙方应按照约定的提供符合要求的材料与设备。附件七：甲方提供的材料与设备详细要求和说明：本附件应详细列出甲方应提供的材料与设备清单，包括材料的品牌、型号、数量以及设备的型号、数量等。甲方应按照约定的提供符合要求的材料与设备。附件八：材料与设备的使用要求详细要求和说明：本附件应详细列出材料与设备的使用要求，包括使用的方法、注意事项以及维护保养的方法等。乙方应合理使用甲方提供的材料与设备，确保工程的安全和质量。附件九：工程变更详细要求和说明：本附件应详细列出工程变更的程序和要求，包括变更的申请、审批的流程以及变更的赔偿责任等。如因设计或其他原因需要对工程进行变更，乙方应根据甲方的要求及时进行调整。附件十：安全事故的处理详细要求和说明：本附件应详细列出安全事故的处理程序和要求，包括事故的报告、调查的处理以及赔偿的责任等。如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并采取有效措施进行处理。附件十一：甲方违约责任详细要求和说明：本附件应详细列出甲方违约责任，包括甲方违反合同约定导致乙方损失的赔偿责任等。如甲方违反合同约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。附件十二：乙方违约责任详细要求和说明：本附件应详细列出乙方违约责任，包括乙方违反合同约定导致甲方损失的赔偿责任等。如乙方违反合同约定，导致甲方损失的，乙方应承担相应的违约责任。附件十三：违约赔偿金额计算方法详细要求和说明：本附件应详细列出违约赔偿金额的计算方法，包括根据工期延误天数、违约金额的比例等因素进行计算的具体方法。附件十四：合同解除与终止的条件详细要求和说明：本附件应详细列出合同解除与终止的条件，包括解除与终止的申请、审批的流程以及解除与终止后的处理等。合同解除与终止的条件详见附件十四。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方违约行为及责任认定：违约行为示例：甲方未按照约定的时间进度提供材料与设备，导致乙方施工进度延误。责任认定标准：甲方应按照约定的时间进度提供材料与设备，如甲方违反约定，导致乙方损失的，甲方应承担相应的违约责任。2.乙方违约行为及责任认定：违约行为示例：乙方未能按照约定的质量标准完成木工工程，导致工程质量不合格。责任认定标准：乙方应按照约定的质量标准完成木工工程，如乙方违反约定，导致甲方损失的