2024年度清包工工程劳务分包合同3篇_第1页
2024年度清包工工程劳务分包合同3篇_第2页
2024年度清包工工程劳务分包合同3篇_第3页
2024年度清包工工程劳务分包合同3篇_第4页
2024年度清包工工程劳务分包合同3篇_第5页
已阅读5页,还剩48页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度清包工工程劳务分包合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.项目概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同总价3.合同工期3.1工期开始时间3.2工期结束时间3.3工期延误责任4.劳务分包范围4.1分包工程内容4.2分包工程量4.3分包工程标准5.劳务分包价格5.1分包工程单价5.2分包工程总价5.3价格调整机制6.付款方式及期限6.1付款方式6.2付款比例6.3付款期限7.质量要求及验收7.1质量标准7.2质量验收程序7.3质量保修期限8.施工安全与环境保护8.1安全生产责任8.2安全生产措施8.3环境保护措施9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后的处理12.合同生效及终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:质量标准13.3附件三:安全生产措施14.其他约定14.1合同未尽事宜14.2合同解释14.3合同签署日期第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方:[甲方全称]乙方:[乙方全称]1.2合同双方法定代表人甲方法定代表人:[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人:[乙方法定代表人姓名]1.3合同双方联系方式甲方联系方式:[甲方联系电话],[甲方电子邮箱]乙方联系方式:[乙方联系电话],[乙方电子邮箱]第二条项目概况2.1工程名称[具体工程名称]2.2工程地点[具体工程地址]2.3工程规模[工程面积、建筑高度等]2.4工程合同总价[合同总价金额,单位:人民币元]第三条合同工期3.1工期开始时间[工期开始日期]3.2工期结束时间[工期结束日期]3.3工期延误责任如乙方未按合同约定时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付[延误赔偿金额,单位:人民币元]作为违约金。第四条劳务分包范围4.1分包工程内容[详细列出分包工程的具体内容]4.2分包工程量[详细列出分包工程的具体工程量]4.3分包工程标准[详细列出分包工程的质量、安全、环保等方面的标准]第五条劳务分包价格5.1分包工程单价[详细列出分包工程的单价,包括人工、材料、机械等]5.2分包工程总价[根据分包工程单价和工程量计算出的总价]5.3价格调整机制如市场材料价格变动,双方协商确定价格调整方式。第六条付款方式及期限6.1付款方式[明确付款方式,如银行转账、支票等]6.2付款比例[明确每个付款节点所占的付款比例]6.3付款期限[明确每个付款节点的付款期限]第七条质量要求及验收7.1质量标准[详细列出工程的质量标准,包括国家、行业、地方标准等]7.2质量验收程序[明确质量验收的具体程序,包括验收时间、验收人员、验收标准等]7.3质量保修期限[明确工程的质量保修期限,如一年、两年等]第八条施工安全与环境保护8.1安全生产责任甲方负责整个工程项目的安全生产管理,乙方负责分包工程的安全生产管理。双方应严格按照国家和地方安全生产法规及标准执行。8.2安全生产措施乙方应制定安全生产措施,包括但不限于现场安全防护、施工人员安全培训、机械设备安全操作等。8.3环境保护措施乙方应遵守国家和地方环境保护法规,采取有效措施减少施工对环境的影响,包括废水、废气、固体废弃物的处理等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方应通过友好协商解决合同执行过程中发生的争议。协商不成时,任何一方均有权向合同所在地人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构[如有约定,列出具体的争议解决机构名称]9.3争议解决程序[详细列出争议解决的具体程序,包括但不限于提交争议文件、调解、仲裁等]第十条违约责任10.1违约情形包括但不限于工期延误、质量不符合标准、未按合同约定支付款项等。10.2违约责任承担违约方应承担相应的违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失、继续履行合同等。10.3违约赔偿标准[详细列出各种违约情形下的赔偿标准]第十一条合同解除11.1合同解除条件包括但不限于合同一方严重违约、不可抗力等。11.2合同解除程序[详细列出合同解除的具体程序,包括通知、确认等]11.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照约定处理剩余工程、合同价款结算、违约责任承担等事宜。第十二条合同生效及终止12.1合同生效条件合同双方签字盖章后,自合同约定的生效日期起生效。12.2合同终止条件包括但不限于工程完工、合同解除、合同到期等。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照约定处理剩余工程、合同价款结算、违约责任承担等事宜。第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单[详细列出工程量清单,包括工程名称、规格、数量、单价等]13.2附件二:质量标准[详细列出工程的质量标准,包括国家、行业、地方标准等]13.3附件三:安全生产措施[详细列出安全生产措施,包括现场安全防护、施工人员安全培训等]第十四条其他约定14.1合同未尽事宜双方在合同中未约定的事项,按国家和地方相关法律法规执行。14.2合同解释本合同的解释权归甲方所有。14.3合同签署日期本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入概述15.1第三方定义在本合同中,“第三方”是指除甲乙双方之外的,为合同履行提供专业服务、技术支持或咨询意见的独立法人、自然人或其他组织。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的有效履行,提高工程质量,优化施工过程,以及解决合同执行过程中可能出现的争议。第十六条第三方介入形式16.1中介服务第三方以中介方的形式介入,提供合同签订、履约过程中的协调、监督、咨询等服务。16.2技术支持第三方提供专业技术支持,如设计、监理、检验检测等。16.3咨询意见第三方提供专业咨询意见,帮助甲乙双方解决合同执行中的问题。第十七条第三方责任限额17.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方因自身过错导致合同无法履行或造成损失时,其应承担的最高赔偿责任。17.2责任限额确定责任限额应根据第三方提供服务的性质、服务质量、合同金额等因素由甲乙双方协商确定。17.3责任限额的适用第三方责任限额仅适用于第三方因自身过错造成的损失,不适用于甲乙双方违约造成的损失。第十八条第三方权利与义务18.1第三方权利第三方有权获得合同约定的报酬,有权要求甲乙双方提供必要的信息和便利条件。18.2第三方义务第三方应遵守合同约定,按照约定的时间、质量和标准提供专业服务,对自身提供的服务承担责任。第十九条第三方与其他各方的划分19.1责任划分第三方对自身提供的服务承担责任,甲乙双方对自身的行为承担责任。第三方不承担甲乙双方违约责任。19.2信息保密第三方应遵守保密义务,对甲乙双方提供的信息和商业秘密予以保密。19.3知识产权第三方提供的服务成果的知识产权归甲方所有,甲方应支付相应的知识产权使用费用。第二十条第三方介入的程序20.1第三方选定甲乙双方协商确定第三方,并签订相应的合作协议。20.2第三方介入时间第三方介入时间应在合同签订后,甲乙双方协商一致的时间内。20.3第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于现场监督、定期报告、专项评估等。第二十一条第三方介入的监督与考核21.1监督机构甲乙双方可设立监督机构,对第三方介入过程进行监督。21.2考核标准考核标准包括服务质量、工作效率、成本控制等方面。21.3考核结果考核结果应作为第三方是否续约的依据。第二十二条第三方介入的争议解决22.1争议解决方式第三方介入过程中发生的争议,甲乙双方应通过协商解决。22.2争议解决机构协商不成时,任何一方均有权向合同所在地人民法院提起诉讼。22.3争议解决程序[详细列出争议解决的具体程序,包括但不限于提交争议文件、调解、仲裁等]第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求:包括工程名称、规格、数量、单价、总价等,以及工程量的计算依据和方法。说明:工程量清单是合同履行的重要依据,用于结算工程款。2.附件二:质量标准详细要求:列出工程应达到的国家、行业、地方标准,以及具体的质量要求。说明:质量标准是确保工程质量的重要依据,对工程验收有指导作用。3.附件三:安全生产措施详细要求:包括现场安全防护、施工人员安全培训、机械设备安全操作等方面的措施。说明:安全生产措施是保障施工安全的重要手段,对预防和减少安全事故有重要作用。4.附件四:合同签订证明详细要求:包括合同签订日期、地点、双方签字盖章等。说明:合同签订证明是合同生效的证明文件。5.附件五:付款凭证详细要求:包括付款时间、金额、付款方式等。说明:付款凭证是合同履行过程中付款的证明。6.附件六:验收报告详细要求:包括工程验收时间、地点、验收人员、验收结果等。说明:验收报告是工程验收的记录,用于证明工程已完成。7.附件七:争议解决协议详细要求:包括争议解决方式、时间、地点、参与人员等。说明:争议解决协议是双方解决争议的协议文件。8.附件八:第三方合作协议详细要求:包括第三方名称、服务内容、费用、期限等。说明:第三方合作协议是甲乙双方与第三方签订的协议文件。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按合同约定支付工程款责任认定标准:甲方应按合同约定的付款比例和期限支付工程款。示例说明:若甲方未按约定支付第一期工程款,应向乙方支付[违约金比例]的违约金。2.违约行为:乙方未按合同约定完成工程责任认定标准:乙方应按合同约定的时间、质量和标准完成工程。示例说明:若乙方未按约定完成工程,应向甲方支付[违约金比例]的违约金,并承担工程返工或修复费用。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务责任认定标准:第三方应按合作协议提供约定的服务。示例说明:若第三方未按约定提供服务,应向甲乙双方支付[违约金比例]的违约金,并承担由此造成的损失。4.违约行为:任何一方未按合同约定履行保密义务责任认定标准:任何一方应严格遵守合同约定的保密义务。示例说明:若任何一方泄露合同内容或商业秘密,应承担相应的法律责任。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。示例说明:因不可抗力导致合同无法履行,双方应协商解决,如无法协商,可解除合同。全文完。2024年度清包工工程劳务分包合同1本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称1.1.2分包方法定代表人1.1.3分包方注册地址1.1.4分包方联系电话1.1.5分包方开户银行及账号1.2总包方基本信息1.2.1总包方名称1.2.2总包方法定代表人1.2.3总包方注册地址1.2.4总包方联系电话1.2.5总包方开户银行及账号第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程合同价2.5工程工期第三条分包工程范围及内容3.1分包工程范围3.2分包工程内容3.3分包工程量第四条分包工程量清单4.1分包工程量清单表格4.2分包工程量清单编制说明第五条分包合同价格及支付方式5.1分包合同价格5.2分包合同付款方式5.3分包合同付款进度5.4分包合同付款期限第六条分包工程进度及验收6.1分包工程进度要求6.2分包工程验收标准6.3分包工程验收程序6.4分包工程验收时间第七条分包工程质量保证及保修7.1分包工程质量保证措施7.2分包工程质量保修期限7.3分包工程质量保修责任第八条分包工程安全责任8.1分包工程安全责任主体8.2分包工程安全管理制度8.3分包工程安全事故处理第九条分包工程变更及洽商9.1分包工程变更范围9.2分包工程变更程序9.3分包工程洽商程序第十条分包工程争议解决10.1分包工程争议解决方式10.2分包工程争议解决期限10.3分包工程争议解决费用第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止程序第十二条合同解除后的处理12.1分包工程已完成的工程量结算12.3分包工程违约责任第十三条合同生效及解除13.1合同生效条件13.2合同解除条件13.3合同生效日期第十四条合同附件14.1合同附件清单14.2合同附件说明第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包方基本信息1.1.1分包方名称:劳务分包有限公司1.1.2分包方法定代表人:1.1.3分包方注册地址:省市区路号1.1.4分包方联系电话:138000000001.1.5分包方开户银行及账号:银行分行,账号:051.2总包方基本信息1.2.1总包方名称:建筑工程有限公司1.2.2总包方法定代表人:1.2.3总包方注册地址:省市区路号1.2.4总包方联系电话:139000000001.2.5总包方开户银行及账号:银行分行,账号:98765第二条工程概况2.1工程名称:住宅小区建设项目2.2工程地点:省市区路2.3工程规模:总建筑面积万平方米2.4工程合同价:人民币伍仟万元整2.5工程工期:自合同签订之日起12个月第三条分包工程范围及内容3.1分包工程范围:土建、安装、装饰等工程施工3.2分包工程内容:包括但不限于房屋结构施工、内外墙抹灰、门窗安装、水电安装等3.3分包工程量:详见附件《分包工程量清单》第四条分包工程量清单4.1分包工程量清单表格4.2分包工程量清单编制说明第五条分包合同价格及支付方式5.1分包合同价格:人民币伍仟万元整,不含税5.2分包合同付款方式:分阶段支付,详见附件《付款进度表》5.3分包合同付款进度:按照工程进度分阶段支付,具体进度以工程进度款申请为准5.4分包合同付款期限:每个付款周期内,总包方应在收到分包方提交的付款申请及相关资料后的5个工作日内支付第六条分包工程进度及验收6.1分包工程进度要求:按照工程进度计划执行,确保工程按期完工6.2分包工程验收标准:按照国家及行业标准执行,确保工程质量达到设计要求6.3分包工程验收程序:按照工程进度分阶段进行验收,具体程序详见附件《工程验收流程》6.4分包工程验收时间:每个阶段工程完成后,总包方应在3个工作日内组织验收第七条分包工程质量保证及保修7.1分包工程质量保证措施:严格按照国家及行业标准进行施工,确保工程质量7.2分包工程质量保修期限:自工程竣工验收合格之日起,提供壹年保修服务7.3分包工程质量保修责任:在保修期内,如因分包方施工原因造成的质量问题,分包方应无条件进行修复,直至符合要求头第八条分包工程安全责任8.1分包工程安全责任主体8.1.1分包方:负责分包工程的安全管理,确保分包工程现场的安全防护措施到位。8.1.2总包方:负责整个工程的安全管理,对分包工程的安全工作进行监督和检查。8.2分包工程安全管理制度8.2.1分包方应建立健全安全管理制度,包括安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等。8.2.2分包方应定期对分包工程现场进行安全检查,及时发现和消除安全隐患。8.3分包工程安全事故处理8.3.1分包方应制定安全事故应急预案,确保在发生安全事故时能及时有效地进行处理。8.3.2分包方应立即上报安全事故,并配合总包方进行调查和处理。第九条分包工程变更及洽商9.1分包工程变更范围9.1.1设计变更:因设计原因导致的工程量增减、材料规格变更等。9.1.2施工条件变更:因施工条件变化导致的工程量增减、施工方案调整等。9.2分包工程变更程序9.2.1分包方应及时向总包方提出变更申请,总包方应在收到申请后5个工作日内予以回复。9.2.2分包方应根据总包方的回复进行相应的调整。9.3分包工程洽商程序9.3.1分包方与总包方就分包工程的相关事宜进行洽商,达成一致意见。9.3.2洽商结果应以书面形式记录并存档。第十条分包工程争议解决10.1分包工程争议解决方式10.1.1双方协商:通过友好协商解决争议。10.1.2争议调解:协商不成时,可请求第三方调解。10.1.3争议仲裁:协商和调解不成时,可提交仲裁机构仲裁。10.2分包工程争议解决期限10.2.1自争议发生之日起30日内解决。10.2.2争议解决期限自争议解决方式确定之日起计算。10.3分包工程争议解决费用10.3.1双方协商解决争议不产生费用。10.3.2争议调解和仲裁的费用由败诉方承担。第十一条合同解除及终止11.1合同解除条件11.1.1分包方严重违反合同约定。11.1.2总包方严重违反合同约定。11.2合同解除程序11.2.1双方协商一致解除合同。11.2.2一方提出解除合同,另一方在收到解除通知后5个工作日内未提出异议。11.3合同终止程序11.3.1合同解除后,双方应进行工程结算。11.3.2双方应根据结算结果进行款项清算。第十二条合同解除后的处理12.1分包工程已完成的工程量结算12.1.1已完成的工程量按合同约定的价格结算。12.1.2已完成的工程量结算款应在合同解除后5个工作日内支付。12.3分包工程违约责任12.3.1分包方违约的,应承担违约责任。12.3.2总包方违约的,应承担违约责任。第十三条合同生效及解除13.1合同生效条件13.1.1双方签署合同。13.1.2合同内容符合国家及行业标准。13.2合同解除条件13.2.1合同解除条件见第十一条。13.3合同生效日期13.3.1合同自双方签署之日起生效。第十四条合同附件14.1合同附件清单14.1.1分包工程量清单14.1.2分包合同付款进度表14.1.3分包工程验收流程14.1.4分包工程安全管理制度14.1.5分包工程变更洽商记录14.1.6分包工程争议解决记录14.2合同附件说明14.2.1分包工程量清单:详细列明分包工程的范围、内容、工程量及价格。14.2.2分包合同付款进度表:明确分包工程付款的时间节点和金额。14.2.3分包工程验收流程:详细说明分包工程的验收程序和标准。14.2.4分包工程安全管理制度:明确分包工程的安全管理措施和责任。14.2.5分包工程变更洽商记录:记录分包工程变更洽商的过程和结果。14.2.6分包工程争议解决记录:记录分包工程争议解决的过程和结果。第二部分:第三方介入后的修正15.1第三方介入的定义15.1.1第三方介入是指在本合同执行过程中,为解决合同执行中的特定问题或提供专业服务,由合同双方共同邀请或选择的中介方、咨询方、监理方等第三方参与合同执行。15.2第三方介入的类型15.2.1中介方:提供信息传递、协调沟通、促成交易等服务。15.2.2咨询方:提供专业意见、建议和解决方案。15.2.3监理方:对合同执行过程进行监督管理,确保工程质量、进度和成本控制。15.3第三方介入的邀请与选择15.3.1合同双方协商一致后,共同邀请或选择第三方介入。15.3.2第三方应具备相应的资质和经验,能够胜任介入任务。15.4第三方介入的职责与权利15.4.1第三方应按照合同约定和双方要求,履行其介入职责。15.4.2第三方有权要求合同双方提供必要的信息和资料。15.4.3第三方有权对合同执行情况进行监督,并提出改进建议。15.4.4第三方有权根据合同约定收取相应的服务费用。15.5第三方介入的期限与费用15.5.1第三方介入期限由合同双方协商确定,并在合同中明确。15.5.2第三方介入费用根据服务内容和市场行情由合同双方协商确定。15.6第三方介入的责任限额15.6.1第三方介入的责任限额由合同双方在合同中约定,具体如下:15.6.1.1第三方因自身原因导致合同执行出现问题的,应承担相应的责任。15.6.1.2第三方介入过程中,如因合同双方提供的信息不完整或不准确导致的后果,第三方不承担责任。15.6.1.3第三方介入过程中,如因不可抗力因素导致合同执行出现问题的,第三方不承担责任。15.7第三方介入与其他各方的划分说明15.7.1第三方介入期间,合同双方仍需履行各自的合同义务,第三方不代替任何一方承担责任。15.7.2第三方介入期间,如发生争议,合同双方应协商解决,协商不成时,可按照本合同第十条的规定处理。15.7.3第三方介入期间,合同双方的保密义务仍需遵守,第三方不得泄露合同双方的商业秘密。15.7.4第三方介入期间,合同双方的知识产权保护义务仍需遵守,第三方不得侵犯合同双方的知识产权。15.8第三方介入的变更与解除15.8.1合同双方有权根据实际情况,对第三方的介入进行变更或解除。15.8.2第三方介入的变更或解除,应提前通知合同双方,并协商一致。15.8.3第三方介入的变更或解除,不影响合同其他条款的执行。15.9第三方介入的终止15.9.1第三方介入期限届满或合同双方协商一致,第三方介入终止。15.9.2第三方介入终止后,合同双方应按照本合同规定进行结算和清算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.分包工程量清单详细列明分包工程的范围、内容、工程量及价格。包括土建、安装、装饰等工程的详细工程量。需由分包方编制,经总包方审核确认。2.分包合同付款进度表明确分包工程付款的时间节点和金额。包括预付款、进度款、竣工结算款等。需由合同双方共同编制,并附上支付条件。3.分包工程验收流程详细说明分包工程的验收程序和标准。包括验收组织、验收时间、验收内容等。需由总包方编制,并经分包方确认。4.分包工程安全管理制度明确分包工程的安全管理措施和责任。包括安全操作规程、安全检查制度、事故报告制度等。需由分包方编制,并经总包方审核确认。5.分包工程变更洽商记录记录分包工程变更洽商的过程和结果。包括变更原因、变更内容、变更协议等。需由合同双方共同记录,并附上相关文件。6.分包工程争议解决记录记录分包工程争议解决的过程和结果。包括争议原因、争议解决方式、争议解决方案等。需由合同双方共同记录,并附上相关文件。7.第三方介入协议明确第三方介入的具体内容、期限、费用等。包括第三方的职责、权利和义务。需由合同双方与第三方共同签订。8.合同解除协议明确合同解除的原因、程序和后续处理。包括工程结算、款项清算等。需由合同双方共同签订。说明二:违约行为及责任认定:1.分包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定的时间完成工程。责任认定:分包方应承担延误工期所产生的损失和罚款。示例:若分包方未能在合同约定的工期内完成工程,应向总包方支付每日延误工期金额的违约金。2.总包方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定支付分包款。责任认定:总包方应承担违约金,并赔偿分包方因此遭受的损失。示例:若总包方未能在合同约定的付款期限内支付分包款,应向分包方支付每日延误付款金额的违约金。3.第三方违约行为及责任认定违约行为:未按合同约定提供专业服务或监督不到位。责任认定:第三方应承担违约金,并赔偿因此给合同双方造成的损失。示例:若第三方未按合同约定提供监理服务,导致工程质量问题,应向合同双方支付违约金并赔偿损失。4.其他违约行为及责任认定违约行为:泄露合同双方商业秘密。责任认定:违约方应承担相应的法律责任,并赔偿损失。示例:若一方泄露另一方的商业秘密,应承担侵权责任并赔偿损失。全文完。2024年度清包工工程劳务分包合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1分包单位信息1.2发包单位信息1.3项目基本信息2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程工期3.劳务分包范围3.1分包工程内容3.2分包工程量3.3分包工程质量要求4.劳务分包价格4.1分包价格总额4.2工程量单价4.3分包价格调整条款5.付款方式5.1付款进度5.2付款条件5.3付款期限5.4付款方式6.材料供应6.1材料供应责任6.2材料质量要求6.3材料供应时间7.工程进度与验收7.1工程进度计划7.2工程验收标准7.3工程验收程序8.施工安全与环保8.1施工安全责任8.2安全防护措施8.3环保要求及措施9.保险9.1保险种类9.2保险责任9.3保险费用及支付10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除或终止后的处理13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同生效日期13.3合同终止日期14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同变更与补充14.4合同签署与生效第一部分:合同如下:第一条合同双方基本信息1.1分包单位信息分包单位名称:____________________分包单位法定代表人:____________________分包单位营业执照注册号:____________________分包单位开户银行及账号:____________________1.2发包单位信息发包单位名称:____________________发包单位法定代表人:____________________发包单位营业执照注册号:____________________发包单位开户银行及账号:____________________1.3项目基本信息项目名称:____________________项目地点:____________________项目规模:____________________项目工期:____________________年______月______日至____________________年______月______日第二条工程概况2.1工程名称:____________________2.2工程地点:____________________2.3工程规模:____________________2.4工程工期:____________________年______月______日至____________________年______月______日第三条劳务分包范围3.1分包工程内容:____________________3.2分包工程量:____________________3.3分包工程质量要求:____________________第四条劳务分包价格4.1分包价格总额:人民币______元整4.2工程量单价:____________________4.3分包价格调整条款:____________________第五条付款方式5.1付款进度:____________________5.2付款条件:____________________5.3付款期限:____________________5.4付款方式:____________________第六条材料供应6.1材料供应责任:____________________6.2材料质量要求:____________________6.3材料供应时间:____________________第七条工程进度与验收7.1工程进度计划:____________________7.2工程验收标准:____________________7.3工程验收程序:____________________第八条施工安全与环保8.1施工安全责任分包单位应严格按照国家有关安全生产法律法规和标准进行施工,确保施工安全。分包单位对施工过程中发生的安全事故负全部责任。8.2安全防护措施分包单位应采取必要的安全防护措施,包括但不限于:设置安全警示标志;配备必要的安全防护设施;定期进行安全教育培训;严格执行操作规程。8.3环保要求及措施分包单位应遵守国家环境保护法规,采取有效措施防止污染,包括:控制施工噪声;处理施工废弃物;采取措施减少扬尘;防止施工废水污染。第九条保险9.1保险种类施工人员意外伤害保险;第三者责任保险;工程一切险。9.2保险责任保险责任范围应符合国家相关法律法规的要求,具体条款由双方另行协商确定。9.3保险费用及支付保险费用由分包单位承担,支付方式为:保险费用在合同签订前支付;保险期限为工程工期。第十条违约责任10.1违约情形分包单位未按合同约定完成工程;分包单位违反施工安全规定,造成安全事故;分包单位违反环保规定,造成环境污染;分包单位逾期付款;分包单位提供虚假资料。10.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于:赔偿损失;支付违约金;承担相应的法律责任。10.3违约赔偿违约赔偿金额由双方协商确定,并在合同中明确。第十一条争议解决11.1争议解决方式发生争议时,双方应友好协商解决。协商不成的,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2争议解决机构争议解决机构为合同签订地人民法院。11.3争议解决程序争议解决程序按照中华人民共和国相关法律法规执行。第十二条合同解除与终止12.1合同解除条件双方协商一致;一方违约,另一方要求解除;不可抗力导致合同无法履行。12.2合同终止条件合同履行完毕;双方协商一致解除合同;因不可抗力导致合同无法履行。12.3合同解除或终止后的处理双方应结清已发生的一切费用;退还预付款;第十三条合同生效与终止13.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同生效日期合同生效日期为____________________年______月______日。13.3合同终止日期合同终止日期为____________________年______月______日。第十四条其他约定事项14.1不可抗力条款因不可抗力导致合同无法履行时,双方互不承担责任。不可抗力事件包括但不限于自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同附件分包工程量清单;付款计划;安全生产责任书;环保责任书。14.3合同变更与补充合同如有变更或补充,应以书面形式进行,并经双方签字盖章后生效。14.4合同签署与生效本合同一式两份,双方各执一份,自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方定义1.1本合同所称的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与本合同执行过程中的任何个人、组织或机构,包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、检测方等。2.第三方介入的情形为提供专业服务而介入,如监理、设计、咨询等;为履行合同义务而介入,如材料供应商、设备租赁方等;为解决争议而介入,如调解方、仲裁机构等。3.第三方责任限额第三方责任限额应明确在合同中,并经甲乙双方同意;第三方责任限额可根据第三方提供的担保、保险或其他形式的风险分担措施来确定;第三方责任限额不得低于因其行为或疏忽造成甲方或乙方直接经济损失的金额。4.第三方责权利4.1第三方的权利:第三方有权根据合同约定提供专业服务,并收取相应的服务费用;第三方有权获得合同中约定的报酬和补偿;第三方有权根据合同约定参与合同的履行和争议解决。4.2第三方的义务:第三方应按照合同约定提供专业、高质量的服务;第三方应遵守国家法律法规和行业标准;第三方应配合甲乙双方完成合同规定的各项工作。4.3第三方的责任:第三方应对其提供的服务质量负责,因服务质量问题造成甲方或乙方损失的,应承担相应的赔偿责任;第三方应承担因其行为或疏忽造成的第三方责任,包括但不限于违约责任、侵权责任等;第三方应承担因其提供的材料、设备等造成甲方或乙方损失的赔偿责任。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论