2024年化学工业项目施工劳务分包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年化学工业项目施工劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1分包单位信息1.2发包单位信息1.3劳务分包工作内容定义第二条劳务分包范围及工程量2.1劳务分包范围2.2工程量清单2.3工程量的核实与调整第三条劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格3.2支付方式3.3支付时间第四条工期及进度4.1合同工期4.2工程进度计划4.3工期延误及提前完成第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训及考核5.3劳务人员工资福利第六条质量与安全6.1工程质量标准6.2质量控制措施6.3安全事故处理第七条材料与设备7.1材料供应7.2设备供应7.3材料与设备质量要求第八条违约责任8.1违约行为及责任8.2违约金计算方式第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁或诉讼地点及法院第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1合同的生效、修改和废止14.2合同的附件14.3合同的签字盖章第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1分包单位信息分包单位全称：_______，成立于____年，注册地为_______，统一社会信用代码为_______，法定代表人（负责人）：_______，联系方式：_______。1.2发包单位信息发包单位全称：_______，成立于____年，注册地为_______，统一社会信用代码为_______，法定代表人（负责人）：_______，联系方式：_______。1.3劳务分包工作内容定义劳务分包工作内容包括：_______。第二条劳务分包范围及工程量2.1劳务分包范围劳务分包范围包括但不限于：_______。2.2工程量清单工程量清单详见附件一。2.3工程量的核实与调整第三条劳务分包价格及支付3.1劳务分包价格劳务分包价格为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。3.2支付方式支付方式为：_______。3.3支付时间第四条工期及进度4.1合同工期合同工期为_______天。4.2工程进度计划工程进度计划详见附件二。4.3工期延误及提前完成第五条劳务人员管理5.1劳务人员配备5.2劳务人员培训及考核5.3劳务人员工资福利第六条质量与安全6.1工程质量标准6.2质量控制措施6.3安全事故处理第八条违约责任8.1违约行为及责任8.2违约金计算方式第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式为：_______。9.2仲裁或诉讼地点及法院仲裁或诉讼地点及法院为：_______。第十条合同的变更与解除10.1合同变更条件10.2合同解除条件第十一条合同的终止11.1合同终止条件11.2合同终止后的处理第十二条保密条款12.1保密信息范围12.2保密义务及期限第十三条不可抗力13.1不可抗力事件13.2不可抗力事件的后果处理第十四条其他条款14.1合同的生效、修改和废止14.2合同的附件14.3合同的签字盖章第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念和条件1.1第三方介入的定义本合同中的第三方介入是指：_______。1.2第三方介入的条件第三方介入的条件包括：_______。第二条第三方介入的责任和权益2.1第三方介入的责任第三方介入的责任包括但不限于：_______。2.2第三方介入的权益第三方介入的权益包括但不限于：_______。第三条第三方介入的具体实施3.1第三方介入的程序3.2第三方介入的具体要求第三方介入的具体要求包括：_______。第四条第三方介入的责任限制4.1第三方介入的责任限额第三方介入的责任限额为：_______。4.2第三方介入的免责事项第三方介入的免责事项包括：_______。第五条第三方介入的变更和解除5.1第三方介入的变更5.2第三方介入的解除第六条第三方介入的终止后的处理6.1第三方介入终止后的义务第三方介入终止后的义务包括但不限于：_______。6.2第三方介入终止后的权益处理第三方介入终止后的权益处理包括但不限于：_______。第七条第三方介入与其他各方的关系7.1第三方介入与其他各方的权益划分7.2第三方介入与其他各方的协调机制第三方介入与其他各方的协调机制包括：_______。第八条第三方介入的违约处理8.1第三方介入的违约行为第三方介入的违约行为包括但不限于：_______。8.2第三方介入的违约责任第三方介入的违约责任包括但不限于：_______。第九条第三方介入的争议解决9.1第三方介入的争议解决方式第三方介入的争议解决方式为：_______。9.2第三方介入的仲裁或诉讼地点及法院第三方介入的仲裁或诉讼地点及法院为：_______。第十条第三方介入的其他条款10.1第三方介入的生效、修改和废止10.2第三方介入的附件第三方介入的附件包括但不限于：_______。10.3第三方介入的签字盖章第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出所有工程项目的名称、数量、单位、单价和总价。附件二：工程进度计划详细列出工程的各个阶段的开始和结束时间，以及关键节点。附件三：劳务人员配备表详细列出所需劳务人员的姓名、职务、工种、工作经验等信息。附件四：质量控制计划详细列出质量控制的标准、流程和责任人。附件五：安全管理制度详细列出安全管理的相关规定和责任人。附件六：材料供应协议详细列出材料供应的范围、质量标准、交付时间和方式等。附件七：设备供应协议详细列出设备供应的范围、质量标准、交付时间和方式等。附件八：保密协议详细列出保密信息的范围、保密义务和保密期限等。附件九：不可抗力事件确认书详细列出不可抗力事件的定义和不可抗力事件的后果处理。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未能按照合同约定的时间完成工作。2.工作质量不符合合同约定的标准。3.未能按照合同约定的方式提供材料或设备。4.泄露了合同中的保密信息。5.因主观原因导致工程安全事故的发生。违约的责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿。2.因违约导致合同无法履行，需承担合同解除的后果。3.因违约导致的损失，需进行相应的赔偿。示例说明：如未能按照合同约定的时间完成工作，违约方需按照合同约定的违约金计算方式进行赔偿，并承担因违约导致的工程延期所产生的额外费用。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同中甲乙双方的权利和义务的约定。2.分包单位：指根据本合同承担劳务分包工作的单位。3.发包单位：指根据本合同提供劳务分包工作的单位。4.劳务分包工作：指根据本合同分包单位应完成的工作内容。5.工期：指根据本合同约定的完成劳务分包工作的时间。6.质量：指根据本合同约定的劳务分包工作的质量标准。7.安