2024年建筑劳务分包安全责任具体合同版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑劳务分包安全责任具体合同版B版本合同目录一览1.劳务分包范围与工程概况1.1分包工程内容1.2工程地点与工期1.3工程质量标准2.分包单位资质与义务2.1分包单位资质要求2.2分包单位主要义务2.3分包单位管理人员与技术人员的配备3.安全责任与管理3.1安全生产目标3.2分包单位的安全责任3.3总包单位的安全责任3.4安全防护措施与培训4.质量管理4.1质量管理要求4.2质量检查与验收4.3质量问题的处理5.材料与设备5.1材料供应与质量要求5.2设备使用与管理6.费用与支付6.1合同价格与调整6.2支付方式与时间6.3价款调整条件与方法7.工期与进度7.1工期要求7.2进度计划与报告7.3工期延误的处理8.违约责任8.1分包单位的违约行为8.2总包单位的违约行为8.3违约责任的处理9.争议解决9.1争议解决方式9.2诉讼管辖法院10.合同的变更与解除10.1合同变更的条件10.2合同解除的条件11.合同的终止与验收11.1合同终止的条件11.2工程验收与结算12.保密条款12.1保密内容12.2保密义务与期限13.合同的生效、修改与解除13.1合同生效的条件13.2合同修改的条件13.3合同解除的条件14.其他条款14.1不可抗力14.2法律、法规变化对合同的影响14.3附件第一部分：合同如下：第一条劳务分包范围与工程概况1.1分包工程内容1.2工程地点与工期乙方应按照甲方的要求，在甲方指定的工程地点进行施工。工程的开工日期和竣工日期分别定于____年__月__日和____年__月__日，工程总工期为____天。1.3工程质量标准乙方应保证分包工程的施工质量符合国家现行的有关质量标准和甲方的要求，并应承担因质量问题造成的全部责任。第二条分包单位资质与义务2.1分包单位资质要求乙方应具备有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证等法律规定的企业资质，以及与分包工程相适应的专业资质证书。2.2分包单位主要义务乙方应按照甲方的要求，完成分包工程的施工，并保证工程质量、安全、进度和投资控制等目标的实现。2.3分包单位管理人员与技术人员的配备乙方应配备与分包工程相适应的管理人员和技术人员，确保工程的正常进行。第三条安全责任与管理3.1安全生产目标乙方应确保分包工程在施工过程中的安全生产，避免发生重大安全事故。3.2分包单位的安全责任乙方应对其施工过程中的安全生产负全责，包括但不限于工人的安全培训、施工现场的安全防护、设备的合理使用等。3.3总包单位的安全责任甲方应对整个工程的安全负总责，包括但不限于提供安全施工的条件、监督乙方的安全施工、协调各分包单位的安全工作等。3.4安全防护措施与培训乙方应制定并落实分包工程的安全防护措施，对工人进行必要的安全教育和培训。第四条质量管理4.1质量管理要求乙方应按照甲方提供的工程图纸、施工方案和技术要求进行施工，保证工程质量。4.2质量检查与验收甲方应定期对分包工程进行质量检查，发现问题应及时通知乙方进行整改。工程竣工后，甲方应组织验收。4.3质量问题的处理对于验收不合格的分包工程，乙方应按照甲方的要求进行整改，直至达到验收标准。因乙方原因导致工程质量问题造成的损失，乙方应承担相应的赔偿责任。第五条材料与设备5.1材料供应与质量要求乙方应按照甲方的要求采购、使用材料，并保证材料的质量。5.2设备使用与管理乙方应合理使用甲方提供的设备，并按照甲方的要求进行设备的管理和维护。第六条费用与支付6.1合同价格与调整本合同的金额为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。合同价格如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。6.2支付方式与时间甲方应按照双方约定的时间和方式向乙方支付合同价款。6.3价款调整条件与方法（1）工程变更导致的额外费用；（2）不可抗力事件导致的工程延期；（3）其他双方约定的调整条件。调整方法应由双方协商一致，并签订补充协议。第八条违约责任8.1分包单位的违约行为（1）未能按照约定的时间和质量完成分包工程；（2）未能按照甲方的要求提供相应的材料和设备；（3）未能履行合同约定的其他义务。8.2总包单位的违约行为（1）未能按照约定的时间和方式支付合同价款；（2）未能提供适宜的施工条件，导致工程延期或增加费用；（3）未能履行合同约定的其他义务。8.3违约责任的处理违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误的工程进度、增加的费用等。具体违约责任的处理应按照双方约定的违约责任条款执行。第九条争议解决9.1争议解决方式双方对于本合同的解释或履行发生的任何争议，应通过友好协商解决。协商不成的，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。9.2诉讼管辖法院本合同纠纷的诉讼管辖法院为甲方所在地人民法院。第十条合同的变更与解除10.1合同变更的条件合同的变更应由双方协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十一条合同的终止与验收11.1合同终止的条件合同终止的条件应按照双方约定的终止条件执行。11.2工程验收与结算工程竣工后，乙方应按照甲方的要求进行工程验收。验收合格的，甲方应按照约定进行结算。第十二条保密条款12.1保密内容双方应对在合同履行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、合同内容等保密信息予以保密。12.2保密义务与期限双方的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起____年__月__日止。第十三条合同的生效、修改与解除13.1合同生效的条件本合同自双方签字或盖章之日起生效。13.2合同修改的条件合同的修改应由双方协商一致，并签订书面修改协议。13.3合同解除的条件合同的解除应由双方协商一致，并签订书面解除协议。第十四条其他条款14.1不可抗力不可抗力事件应按照双方约定的不可抗力条款执行。14.2法律、法规变化对合同的影响本合同的履行应遵守法律法规的变化，双方应根据法律法规的变化及时调整合同内容。14.3附件本合同的附件包括但不限于工程图纸、施工方案、技术要求等，附件与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程图纸详细要求和说明：工程图纸是本合同的重要组成部分，包括所有施工过程中的图纸、设计变更、施工细节等。乙方应根据工程图纸进行施工，并确保施工过程中的各项工作符合图纸要求。甲方应提供完整的、经过审批的工程图纸，并对图纸的准确性负责。附件二：施工方案详细要求和说明：施工方案是指导施工过程的文件，包括施工方法、工艺流程、施工组织设计等。乙方应按照施工方案进行施工，并确保施工过程中的各项工作符合方案要求。甲方应提供合理的、经过审批的施工方案，并对方案的合理性负责。附件三：技术要求详细要求和说明：技术要求是本合同的重要组成部分，包括材料要求、施工工艺、质量标准等。乙方应按照技术要求进行施工，并确保施工过程中的各项工作符合技术要求。甲方应提供完整的技术要求文件，并对技术要求的准确性负责。附件四：材料供应清单详细要求和说明：材料供应清单列出了本合同所需的所有材料及其规格、数量、质量等要求。乙方应根据材料供应清单进行材料采购，并确保所采购的材料符合清单要求。甲方应对材料供应清单的准确性负责。附件五：设备清单详细要求和说明：设备清单列出了本合同所需的所有的设备及其规格、数量、性能等要求。乙方应根据设备清单进行设备采购或租赁，并确保所使用的设备符合清单要求。甲方应对设备清单的准确性负责。附件六：工程进度计划详细要求和说明：工程进度计划是本合同的重要组成部分，包括工程的开始日期、结束日期、各阶段的工作内容等。乙方应按照工程进度计划进行施工，并确保施工过程中的各项工作符合进度计划要求。甲方应提供合理的工程进度计划，并对进度计划的合理性负责。附件七：安全防护措施方案详细要求和说明：安全防护措施方案是保障施工现场安全的文件，包括安全防护设施的设置、安全管理制度等。乙方应按照安全防护措施方案进行施工，并确保施工现场的安全符合方案要求。甲方应提供完整的安全防护措施方案，并对方案的准确性负责。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照约定的时间和质量完成分包工程；2.未能按照甲方的要求提供相应的材料和设备；3.未能履行合同约定的其他义务。违约责任认定标准：1.违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此所遭受的损失、延误的工程进度、增加的费用等。2.具体违约责任的处理应按照双方约定的违约责任条款执行。示例说明：如果乙方未能按照约定的时间和质量完成分包工程，甲方有权要求乙方在规定的时间内完成工程，并按照约定扣除违约金。如果乙方未能提供相应的材料和设备，甲方有权要求乙方在规定的时间内提供材料和设备，并按照约定扣除违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.分包单位：指与总包单位签订分包合同，负责完成总包单位委托的特定工程的单位。3.