2024年度消防工程维护与施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度消防工程维护与施工合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址1.2乙方名称及地址1.3丙方名称及地址第二条工程维护与施工范围2.1维护范围2.2施工范围第三条合同期限3.1维护期限3.2施工期限第四条合同金额4.1维护费用4.2施工费用第五条工程质量标准5.1维护质量标准5.2施工质量标准第六条付款方式及时间6.1维护付款方式及时间6.2施工付款方式及时间第七条违约责任7.1甲方违约责任7.2乙方违约责任7.3丙方违约责任第八条争议解决方式8.1协商解决8.2调解解决8.3诉讼解决第九条合同的变更和解除9.1变更条件9.2解除条件第十条保密条款10.1保密内容10.2泄露后果第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义11.2不可抗力的处理第十二条合同的生效、变更和终止12.1生效条件12.2变更条件12.3终止条件第十三条附加条款13.1其他事项第十四条合同的份数14.1甲方保留份数14.2乙方保留份数14.3丙方保留份数第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1甲方名称及地址甲方全称：（填写甲方全称），地址：（填写甲方地址）。1.2乙方名称及地址乙方全称：（填写乙方全称），地址：（填写乙方地址）。1.3丙方名称及地址丙方全称：（填写丙方全称），地址：（填写丙方地址）。第二条工程维护与施工范围2.1维护范围（具体列出需要维护的设施名称和数量）。2.2施工范围（具体列出需要施工的设施名称和数量）。第三条合同期限3.1维护期限本合同的维护期限为2024年1月1日至2024年12月31日。3.2施工期限乙方应按照甲方要求，按时完成施工任务。具体施工期限由双方另行协商确定。第四条合同金额4.1维护费用甲方应支付乙方的年度维护费用为人民币（大写）：（金额）。4.2施工费用乙方施工费用为人民币（大写）：（金额）。具体施工费用根据实际施工内容和数量，由双方另行协商确定。第五条工程质量标准5.1维护质量标准5.2施工质量标准第六条付款方式及时间6.1维护付款方式及时间甲方应按照合同约定的付款方式，于维护期限届满后：（时间）内支付维护费用。6.2施工付款方式及时间甲方应按照合同约定的付款方式，于施工完成后：（时间）内支付施工费用。第八条违约责任8.1甲方违约责任甲方未按照合同约定支付费用或延迟支付费用的，应向乙方支付违约金，违约金为应付款项的1%（违约金最高不超过合同金额的10%）。8.2乙方违约责任乙方未按照合同约定完成维护或施工任务或延迟完成任务的，应向甲方支付违约金，违约金为合同金额的1%。8.3丙方违约责任丙方未按照合同约定提供服务或延迟提供服务的，应向甲方或乙方支付违约金，违约金为合同金额的1%。第九条争议解决方式9.1协商解决双方应通过友好协商解决合同履行过程中的任何争议和纠纷。9.2调解解决如果协商不成，任何一方均可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。9.3诉讼解决如果调解不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。第十条保密条款10.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方的商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。10.2泄露后果如果任何一方违反保密义务，导致对方的商业秘密、技术秘密等泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。11.2不可抗力的处理如果因不可抗力导致任何一方不能履行或部分履行合同，遭受不可抗力影响的一方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。第十二条合同的生效、变更和终止12.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。12.2变更条件合同的变更必须经双方协商一致，并以书面形式作出。12.3终止条件合同期满或者双方协商一致解除合同。第十三条附加条款13.1其他事项（留白，如有其他事项需要附加，双方可在此条款下另行签订补充协议。）第十四条合同的份数14.1甲方保留份数甲方保留本合同正本一份，副本（如有）份数。14.2乙方保留份数乙方保留本合同正本一份，副本（如有）份数。14.3丙方保留份数丙方保留本合同正本一份，副本（如有）份数。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义第三方是指除甲方、乙方和丙方之外的任何个人、团体或机构，包括但不限于中介方、咨询方、监管方、审计方等。1.2第三方介入范围（1）合同履行过程中，需要第三方提供专业意见、审核、监管或其他服务。（2）合同履行过程中，出现争议或纠纷，需要第三方进行调解、仲裁或诉讼。（3）合同履行过程中，因不可抗力或其他特殊情况，需要第三方提供协助或支持。第二条第三方介入的程序和条件2.1第三方介入程序当甲乙方根据本合同需要第三方介入时，应提前书面通知对方，并说明介入的原因、范围和期限。2.2第三方介入条件（1）第三方具有相应的资质、经验和能力。（2）第三方与甲乙方无利益冲突。（3）第三方介入不违反相关法律法规。第三条第三方介入的费用和责任3.1第三方费用第三方介入的费用由甲乙方根据实际情况承担，具体费用由双方协商确定。3.2第三方责任第三方应按照合同约定和相关法律法规，履行其职责并承担相应责任。3.3第三方责任限额（1）第三方应对其提供的服务承担责任，但责任限额不得超过合同约定的金额。（2）第三方应对其过错造成的损失承担责任，但责任限额不得超过合同约定的金额。（3）第三方应对其未履行或迟延履行合同义务承担责任，但责任限额不得超过合同约定的金额。第四条第三方与其他各方的关系4.1第三方与甲方、乙方的关系第三方与甲方、乙方均为独立的主体，各自承担各自的法律责任。4.2第三方与丙方的关系第三方与丙方的关系依照合同约定和相关法律法规确定。第五条第三方介入的变更和解除5.1变更条件第三方介入的变更应经甲乙方协商一致，并以书面形式作出。5.2解除条件第三方介入的解除应经甲乙方协商一致，并以书面形式作出。第六条第三方介入的违约处理6.1第三方违约第三方违反合同约定或法律法规的，应承担违约责任。6.2甲乙方违约甲乙方未按约定期限、金额或条件支付第三方费用的，应承担违约责任。第七条第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议，甲乙方应通过友好协商解决；协商不成时，可选择调解、仲裁或诉讼解决。7.2争议解决地点和适用法律争议解决地点为合同签订地，适用法律为中华人民共和国法律法规。第八条附加条款8.1其他事项（留白，如有其他事项需要附加，甲乙方可在此条款下另行签订补充协议。）第二部分：第三方介入后的修正第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：消防工程维护与施工合同详细项目清单附件二：消防设施维护保养规范附件三：消防设施施工标准附件四：合同履行过程中所需第三方机构名单及资质证明附件五：合同款项支付凭证附件六：合同变更、解除和终止的书面协议附件七：争议解决过程中所需的调解书、仲裁裁决书或判决书附件的详细要求和说明：附件一：消防工程维护与施工合同详细项目清单本附件应详细列出消防工程维护与施工的所有项目，包括但不限于消防设备的检查、维修、更换、施工工程的具体内容、工程量等。附件二：消防设施维护保养规范本附件应包含消防设施维护保养的具体规范，包括但不限于维护周期、维护内容、维护标准等。附件三：消防设施施工标准本附件应包含消防设施施工的具体标准，包括但不限于施工工艺、施工材料、施工质量等。附件四：合同履行过程中所需第三方机构名单及资质证明本附件应列出合同履行过程中可能需要的第三方机构名单，并附上其资质证明文件。附件五：合同款项支付凭证本附件应包括合同款项支付的凭证，如银行转账凭证、现金支付凭证等。附件六：合同变更、解除和终止的书面协议本附件应包括合同变更、解除和终止的书面协议，经双方签字盖章后具有法律效力。附件七：争议解决过程中所需的调解书、仲裁裁决书或判决书本附件应包括争议解决过程中所需的调解书、仲裁裁决书或判决书等法律文件。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按合同约定支付维护费用或延迟支付。2.乙方未按合同约定完成维护或施工任务或延迟完成。3.丙方未按合同约定提供服务或延迟提供。4.第三方未按合同约定履行其职责或延迟履行。违约责任认定标准：1.违约行为导致合同无法履行，双方应协商解除合同，并按照合同约定承担违约责任。2.违约行为导致合同履行困难，双方应协商解决，并按照合同约定承担违约责任。3.违约行为未影响合同履行，双方应继续履行合同，并按照合同约定承担违约责任。示例说明：如果甲方延迟支付维护费用，乙方有权要求甲方支付延迟支付的违约金，违约金为应付款项的1%。说明三：法律名词及解释：1.消防工程：指建筑物、构筑物及其附属设施的防火、灭火设施的安装、改造、维修、保养等工作。2.维护费用：指乙方为履行合同所需的人工、材料、设备等费用。3.施工费用：指乙方为完成施工任务所需的人工、材料、设备等费用。4.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿，用于补偿因违约行为造成的损失。5.第三方：指除甲方、乙方和丙方之外的任何个人、团体或机构。本合同中的消防工程指甲方委托乙方进行