2024年施工合同信用担保3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年施工合同信用担保本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.合同当事人2.1担保人2.2施工单位3.担保范围3.1担保项目3.2担保金额4.担保期限4.1担保起始日期4.2担保终止日期5.担保方式5.1担保形式5.2担保责任6.担保金支付6.1担保金支付方式6.2担保金支付时间7.担保金退还7.1退还条件7.2退还方式8.违约责任8.1担保人违约责任8.2施工单位违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构10.法律适用10.1适用法律10.2司法管辖11.合同生效11.1生效条件11.2生效日期12.合同变更与解除12.1变更条件12.2解除条件13.合同终止13.1终止条件13.2终止日期14.其他约定14.1其他条款14.2特别约定第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义1.1.2“担保范围”是指本合同中担保方应承担的担保责任范围。1.1.3“担保期限”是指本合同中担保方应承担担保责任的起始和终止日期。1.1.4“担保方式”是指本合同中担保方提供的担保形式和担保责任。1.1.5“担保金”是指本合同中施工方为获取担保方提供的担保而支付的保证金。1.1.6“违约责任”是指本合同中因各方违约行为而产生的责任承担。1.2解释1.2.1本合同中的术语和定义如有不一致之处，以本合同的具体解释为准。1.2.2本合同未尽事宜，按照相关法律法规解释。第二条合同当事人2.1担保方2.1.1名称：________________________2.1.2法定代表人：_____________________2.1.3注册地址：______________________2.2施工方2.2.1名称：________________________2.2.2法定代表人：_____________________2.2.3注册地址：______________________第三条担保范围3.1担保项目：本合同担保范围包括施工方在施工合同项下的全部义务。3.2担保金额：担保金额为人民币________________________元。第四条担保期限4.1担保起始日期：________________________4.2担保终止日期：________________________第五条担保方式5.1担保形式：本合同采用保证担保形式。5.2担保责任：5.2.1担保方保证施工方按照施工合同的约定履行合同义务。5.2.2如施工方违约，担保方在接到施工方通知后__个工作日内，按照担保金额向施工方支付赔偿金。第六条担保金支付6.1担保金支付方式：施工方应于本合同签订之日起__个工作日内，向担保方支付担保金。6.2担保金支付时间：每月__日支付当月担保金。第七条担保金退还7.1退还条件：7.1.1施工方按照施工合同的约定履行完毕全部义务；7.1.2担保方无违约责任；7.1.3合同解除或终止。7.2退还方式：7.2.1施工方在满足退还条件后，向担保方提出退还担保金的书面申请；7.2.2担保方在收到施工方申请后__个工作日内，退还担保金至施工方指定的账户。第八条违约责任8.1担保方违约责任8.1.1若担保方未按约定履行担保责任，应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿施工方因此遭受的损失。8.1.2担保方未按时支付赔偿金的，应按日支付违约金，违约金按担保金额的千分之五计算。8.2施工方违约责任8.2.1若施工方未按约定履行合同义务，导致担保方承担担保责任的，施工方应承担相应的违约责任。8.2.2施工方未按时支付担保金的，应按日支付违约金，违约金按担保金额的千分之五计算。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1合同双方应友好协商解决合同履行过程中发生的争议。9.1.2协商不成的，任何一方均有权向担保方所在地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决机构9.2.1若双方协商或调解未果，可提交_________________仲裁委员会仲裁。第十条法律适用10.1适用法律10.1.1本合同适用中华人民共和国法律。10.1.2如合同条款与法律法规相抵触，以法律法规为准。10.2司法管辖10.2.1本合同产生的争议，由担保方所在地的人民法院管辖。第十一条合同生效11.1生效条件11.1.1本合同经合同双方签字盖章后生效。11.1.2本合同自合同双方约定的担保期限开始之日起生效。11.2生效日期11.2.1本合同自__年__月__日起生效。第十二条合同变更与解除12.1变更条件12.1.1合同双方协商一致，可以对本合同进行变更。12.2解除条件12.2.1合同双方协商一致，可以解除本合同。12.2.2出现不可抗力致使合同无法履行，经合同双方确认，可以解除本合同。第十三条合同终止13.1终止条件13.1.1本合同约定的担保期限届满；13.1.2合同双方协商一致解除合同；13.1.3出现不可抗力致使合同无法履行。13.2终止日期13.2.1本合同终止日期为担保期限届满之日或合同双方约定的解除合同之日。第十四条其他约定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，可由合同双方另行协商解决。14.2特别约定14.2.1合同双方对本合同有任何疑问或争议，应及时沟通解决，避免产生不必要的损失。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义与范围1.1第三方定义1.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方（甲、乙双方）以外的，因合同履行需要介入合同关系的独立第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、评估机构、咨询机构等。1.2第三方介入范围1.2.1第三方介入范围包括但不限于提供专业服务、监督合同履行、评估风险、提供咨询意见等。第二条甲乙双方与第三方的关系2.1甲乙双方与第三方之间的关系是独立的，第三方不参与甲乙双方的合同权利义务，但应按照本合同的约定履行其职责。2.2第三方在履行职责过程中，应保持独立性，不得偏袒任何一方。第三条第三方介入的流程3.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，明确第三方的职责、权限和责任。3.2第三方介入后，甲乙双方应向第三方提供必要的资料和协助，确保第三方能够有效履行职责。第四条第三方的责任限额4.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务内容、服务质量及合同约定确定。4.2第三方的责任限额不得超过合同约定或双方协商确定的金额。4.3第三方的责任限额应在合同中明确约定，并在第三方介入协议中予以确认。第五条第三方的权利与义务5.1第三方的权利5.1.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息。5.1.2第三方有权根据合同约定和职责要求甲乙双方履行相应的义务。5.2第三方的义务5.2.1第三方应按照合同约定和职责履行专业服务，确保服务质量。5.2.2第三方应保守甲乙双方的商业秘密和合同信息。5.2.3第三方在履行职责过程中，如发现甲乙双方存在违约行为，应及时通知甲乙双方。第六条第三方介入协议6.1甲乙双方与第三方应签订第三方介入协议，明确各方的权利、义务和责任。6.2.1第三方的名称、地址、联系方式等基本信息；6.2.2第三方的职责、权限和责任；6.2.3第三方的责任限额；6.2.4第三方的权利与义务；6.2.5第三方介入的费用及支付方式；6.2.6第三方介入的期限；6.2.7第三方介入的终止条件；6.2.8争议解决方式；6.2.9法律适用；6.2.10其他约定。第七条第三方介入的费用7.1第三方介入的费用应根据其提供的专业服务内容、工作量及市场行情确定。7.2第三方介入的费用由甲乙双方根据合同约定或双方协商的方式承担。第八条第三方介入的变更与解除8.1第三方介入协议的变更与解除，应经甲乙双方和第三方协商一致。8.2第三方介入协议的变更与解除，不影响本合同其他条款的效力。第九条第三方的违约责任9.1如第三方在履行职责过程中违反本合同或第三方介入协议的约定，应承担相应的违约责任。9.2第三方的违约责任包括但不限于：9.2.1赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失；9.2.2承担相应的违约金；9.2.3承担其他约定的违约责任。第十条第三方介入的终止10.1第三方介入协议的终止，应按照本合同或第三方介入协议的约定执行。10.2第三方介入协议终止后，甲乙双方应按照合同约定处理相关事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工合同信用担保协议要求：协议应详细列明甲乙双方的名称、担保范围、担保期限、担保方式、担保金支付方式等条款。说明：本附件为合同主体部分，是担保双方权利义务的具体体现。2.附件二：第三方介入协议要求：协议应明确第三方的职责、权限、责任限额、权利与义务等内容。说明：本附件用于规范第三方在合同履行过程中的行为，保障各方权益。3.附件三：担保金支付凭证要求：凭证应包括支付日期、支付金额、收款人信息等。说明：本附件用于证明担保金已支付，是担保双方履行合同的重要证据。4.附件四：违约通知函要求：通知函应明确指出违约行为、违约方、违约责任等内容。说明：本附件用于在违约发生时，向违约方发出正式的通知。5.附件五：争议解决协议要求：协议应明确争议解决方式、争议解决机构、争议解决程序等。说明：本附件用于在发生争议时，为双方提供争议解决的途径。6.附件六：第三方评估报告要求：报告应包含评估内容、评估方法、评估结果等。说明：本附件用于第三方在合同履行过程中提供专业评估意见。7.附件七：第三方介入费用支付凭证要求：凭证应包括支付日期、支付金额、收款人信息等。说明：本附件用于证明第三方介入费用已支付。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲乙双方未按合同约定支付担保金。责任认定标准：违约方应按日支付违约金，违约金按担保金额的千分之五计算。示例：若甲乙双方约定担保金为100万元，甲方未按时支付，则甲方应每日支付5000元的违约金。2.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：第三方应根据违约行为对甲乙双方造成的损失进行赔偿。示例：若第三方在评估过程中出现重大失误，导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任。3.违约行为：施工方未按合同约定履行施工义务。责任认定标准：施工方应承担违约责任，赔偿因违约行为给甲乙双方造成的损失。示例：若施工方在施工过程中出现质量问题，导致工程延期，施工方应承担相应的违约责任。4.违约行为：担保方未按合同约定履行担保责任。责任认定标准：担保方应根据违约行为对施工方造成的损失进行赔偿。示例：若担保方未按约定支付赔偿金，担保方应承担相应的违约责任。全文完。2024年施工合同信用担保1本合同目录一览1.担保人基本信息1.1担保人名称1.2担保人住所地1.3担保人法定代表人2.担保范围2.1施工合同范围2.2担保金额2.3担保期限3.担保方式3.1保证担保3.2抵押担保3.3质押担保4.担保责任4.1担保责任范围4.2担保责任承担4.3担保责任免除5.担保费用5.1担保费用计算5.2担保费用支付5.3担保费用退还6.担保合同变更6.1合同变更条件6.2合同变更程序6.3合同变更内容7.担保合同解除7.1合同解除条件7.2合同解除程序7.3合同解除后果8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决机构8.3争议解决程序9.法律适用9.1适用法律9.2司法管辖10.其他约定10.1通知方式10.2合同份数10.3合同生效条件11.合同签署11.1签署日期11.2签署地点11.3签署人员12.合同附件12.1附件一：施工合同12.2附件二：担保人授权委托书12.3附件三：担保物清单13.合同保管13.1合同保管单位13.2合同保管责任14.合同附件清单14.1附件一：施工合同14.2附件二：担保人授权委托书14.3附件三：担保物清单第一部分：合同如下：1.担保人基本信息1.1担保人名称：_____________________1.2担保人住所地：_____________________1.3担保人法定代表人：_____________________2.担保范围2.1施工合同范围：本合同担保的施工合同，包括但不限于施工图纸、工程量清单、施工组织设计、施工技术规范等内容。2.2担保金额：人民币____元整。2.3担保期限：自本合同生效之日起至施工合同约定的竣工日期后____日内。3.担保方式3.1保证担保：担保人同意以其全部财产提供保证担保。3.2抵押担保：担保人同意将其拥有的不动产或动产抵押给被担保人。3.3质押担保：担保人同意将其拥有的动产或权利质押给被担保人。4.担保责任4.1担保责任范围：担保人对因施工合同履行过程中出现的违约行为承担连带责任。4.2担保责任承担：在担保期间，如因施工合同违约导致被担保人遭受经济损失，担保人应承担相应的赔偿责任。a.被担保人因自身原因造成的损失；b.由于不可抗力导致的损失；c.因被担保人违反合同约定导致的损失。5.担保费用5.1担保费用计算：担保费用按担保金额的____%计算，计人民币____元整。5.2担保费用支付：担保人应在合同签订后____日内，将担保费用一次性支付给被担保人。5.3担保费用退还：在担保期满且被担保人无违约行为的情况下，担保人应将担保费用无息退还给担保人。6.担保合同变更6.1合同变更条件：经双方协商一致，可对本合同进行变更。6.2合同变更程序：变更合同应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。6.3合同变更内容：变更内容包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等。7.担保合同解除a.合同约定的担保期限届满；b.双方协商一致解除合同；c.由于不可抗力导致合同无法履行。7.2合同解除程序：一方提出解除合同，应书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。7.3合同解除后果：合同解除后，双方应按照约定办理相关事宜，包括但不限于担保费用的退还、担保物的返还等。8.争议解决8.1争议解决方式：本合同项下发生的任何争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保人住所地人民法院提起诉讼。8.2争议解决机构：如协商不成，争议应提交至担保人住所地仲裁委员会仲裁解决。8.3争议解决程序：仲裁应按照仲裁委员会的仲裁规则进行，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。9.法律适用9.1适用法律：本合同的订立、效力、解释、履行、变更、解除及终止，均适用中华人民共和国法律。9.2司法管辖：因本合同引起的或与本合同有关的任何争议，均应提交至担保人住所地人民法院管辖。10.其他约定a.专人递送；b.邮寄（挂号信）；c.传真；d.电子邮件；e.其他双方认可的方式。10.2合同份数：本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。10.3合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。11.合同签署11.1签署日期：____年____月____日11.2签署地点：_____________________11.3签署人员：担保人代表：_____________________被担保人代表：_____________________12.合同附件12.1附件一：施工合同12.2附件二：担保人授权委托书12.3附件三：担保物清单13.合同保管13.1合同保管单位：_____________________13.2合同保管责任：合同保管单位应妥善保管本合同及其附件，确保合同的安全和完整性。14.合同附件清单14.1附件一：施工合同14.2附件二：担保人授权委托书14.3附件三：担保物清单第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念：在本合同中，“第三方”是指除甲、乙双方以外的，提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的自然人、法人或其他组织。15.2第三方责任限额15.2.1第三方责任限额：第三方对本合同项下的责任，其责任限额应在本合同中明确约定，具体金额由甲、乙双方协商确定。15.2.2超过责任限额的赔偿：如第三方因履行本合同而产生的责任超过约定的责任限额，超出部分由甲、乙双方按照各自承担的比例共同承担。16.第三方介入程序a.需要第三方提供专业服务以保证合同履行的质量；b.双方认为有必要引入第三方以协助解决合同履行中的问题；c.法律法规或合同约定需要第三方介入。16.2第三方介入程序：a.双方应共同协商确定第三方介入的具体事宜；b.双方应书面通知第三方介入的目的、范围和期限；c.第三方应在接到通知后____日内回复是否接受介入。17.第三方权利与义务17.1第三方权利：a.第三方有权要求甲、乙双方提供必要的信息和资料；b.第三方有权根据合同约定，对合同履行进行监督和检查；c.第三方有权根据合同约定，向甲、乙双方提出建议或意见。17.2第三方义务：a.第三方应按照合同约定，独立、客观、公正地履行职责；b.第三方应及时向甲、乙双方报告合同履行情况；c.第三方应保守甲、乙双方的商业秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1责任划分：a.甲、乙双方对第三方的工作成果和责任承担各自独立的责任；b.第三方对甲、乙双方的责任不承担责任，但如第三方因故意或重大过失导致甲、乙双方遭受损失，第三方应承担相应责任。18.2保密义务：a.第三方对甲、乙双方提供的信息负有保密义务，未经甲、乙双方同意，不得向任何第三方泄露；b.甲、乙双方对第三方提供的信息也应履行保密义务。19.第三方变更与解除19.1第三方变更：如甲、乙双方同意变更第三方的，应书面通知第三方，并经第三方确认。19.2第三方解除：如第三方因自身原因无法继续履行职责，应提前____日书面通知甲、乙双方，并协商确定替代方案。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：施工合同详细要求：包括施工图纸、工程量清单、施工组织设计、施工技术规范、工程进度计划、合同条款等。说明：施工合同是本合同的核心附件，详细规定了施工的范围、内容、质量标准、工期、付款方式等。2.附件二：担保人授权委托书详细要求：授权委托书应明确授权范围、授权期限、授权事项等。说明：授权委托书用于证明担保人授权某个人或机构代表其履行担保义务。3.附件三：担保物清单详细要求：清单应详细列出担保物的名称、数量、价值、存放地点等信息。说明：担保物清单用于明确担保物的范围和价值，作为担保责任的一部分。4.附件四：第三方服务协议详细要求：协议应明确第三方提供的服务内容、服务期限、服务费用、保密条款等。说明：第三方服务协议用于规范第三方提供服务的范围和责任。5.附件五：争议解决协议详细要求：协议应明确争议解决的方式、机构、程序等。说明：争议解决协议用于约定双方在发生争议时的解决途径。6.附件六：合同履行情况报告详细要求：报告应详细记录合同履行过程中的各项指标、问题及解决方案。说明：合同履行情况报告用于监督合同执行情况，及时发现和解决问题。7.附件七：验收报告详细要求：报告应详细记录工程项目的验收结果、质量评定、存在问题等。说明：验收报告用于确认工程项目的完成情况和质量。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：a.甲、乙双方未按合同约定的时间完成施工或提供服务；b.甲、乙双方未按合同约定支付款项；c.甲、乙双方未按合同约定履行保密义务；d.第三方未按合同约定提供或完成服务；e.其他违反合同约定的行为。2.责任认定标准：a.违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金、继续履行合同等；b.违约责任的承担应按照违约行为的性质、情节、损失程度等因素综合考虑；c.违约责任的具体承担方式应在合同中明确约定。3.示例说明：a.甲方未按合同约定的时间完成施工，导致工期延误，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿由此造成的损失；b.乙方未按合同约定支付工程款，甲方有权要求乙方支付逾期付款利息，并承担相应的违约责任；c.第三方未按合同约定提供服务，甲、乙双方有权要求第三方承担违约责任，并赔偿由此造成的损失。全文完。2024年施工合同信用担保2本合同目录一览1.定义和解释1.1合同主体定义1.2术语和定义2.合同双方信息2.1担保人信息2.2施工方信息2.3监理方信息3.担保范围3.1担保金额3.2担保期限3.3担保责任4.担保方式4.1现金担保4.2信用担保4.3其他担保方式5.担保金的支付和退还5.1担保金支付方式5.2担保金退还条件5.3担保金退还程序6.担保责任履行6.1担保责任履行期限6.2担保责任履行方式6.3担保责任履行责任7.担保合同变更7.1变更程序7.2变更内容7.3变更通知8.担保合同解除8.1解除条件8.2解除程序8.3解除通知9.违约责任9.1担保人违约责任9.2施工方违约责任9.3监理方违约责任10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.适用法律和管辖11.1适用法律11.2管辖法院12.合同生效和终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止程序13.其他条款13.1通知和通讯方式13.2不可抗力13.3合同附件14.合同签署和生效日期第一部分：合同如下：1.定义和解释1.1合同主体定义1.1.1本合同中“担保人”是指同意为本合同施工方提供信用担保的自然人、法人或其他组织。1.1.2本合同中“施工方”是指承担本合同约定施工任务的法人或其他组织。1.1.3本合同中“监理方”是指负责本合同施工过程监理工作的法人或其他组织。1.2术语和定义1.2.1“担保范围”是指本合同担保人承担的施工方在施工过程中可能发生的违约责任。1.2.2“担保金额”是指本合同担保人承诺支付的担保金额。1.2.3“担保期限”是指本合同担保人承担担保责任的期限。1.2.4“担保责任履行”是指担保人在担保期限内按照合同约定履行担保责任的行为。2.合同双方信息2.1担保人信息2.1.1担保人名称：2.1.2担保人住所：2.1.3担保人法定代表人：2.2施工方信息2.2.1施工方名称：2.2.2施工方住所：2.2.3施工方法定代表人：2.3监理方信息2.3.1监理方名称：2.3.2监理方住所：2.3.3监理方法定代表人：3.担保范围3.1担保金额：人民币万元整。3.2担保期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。3.3担保责任：在担保期限内，若施工方因违反合同约定或施工质量不符合约定造成损失，由担保人承担相应的担保责任。4.担保方式4.1担保方式：信用担保。4.2信用担保的具体内容：担保人同意在担保期限内对施工方的信用进行担保，如施工方在施工过程中出现违约行为，担保人将在接到监理方通知后个工作日内履行担保责任。5.担保金的支付和退还5.1担保金支付方式：施工方在合同签订后个工作日内向担保人支付担保金。5.2担保金退还条件：在担保期限内，施工方无违约行为，且工程竣工验收合格后，担保人应在个工作日内退还担保金。5.3担保金退还程序：施工方向担保人提交工程竣工验收报告和相关证明材料，经担保人审核无误后，退还担保金。6.担保责任履行6.1担保责任履行期限：自合同签订之日起至工程竣工验收合格之日止。6.2担保责任履行方式：在担保期限内，若施工方因违反合同约定或施工质量不符合约定造成损失，担保人应在接到监理方通知后个工作日内履行担保责任。6.3担保责任履行责任：担保人应按照合同约定履行担保责任，因担保人未履行担保责任造成损失，由担保人承担相应的法律责任。7.担保合同变更7.1变更程序：任何一方提出变更本合同，应书面通知对方，经双方协商一致后，签订书面变更协议，作为本合同的一部分。7.2变更内容：变更内容应包括但不限于担保金额、担保期限、担保方式等。7.3变更通知：变更协议签订后，变更内容应立即通知监理方，并抄送施工方。8.担保合同解除8.1解除条件8.1.1施工方在施工过程中严重违反合同约定，导致工程无法正常进行或质量严重不达标。8.1.2担保人违反合同约定，未能履行担保责任。8.1.3出现不可抗力事件，导致合同无法履行。8.2解除程序8.2.1任何一方提出解除合同，应提前天以书面形式通知对方及监理方。8.2.2接到解除通知后，监理方应立即核实情况，并在天内给予书面回复。8.2.3解除合同后，双方应立即采取必要措施，确保工程安全和质量。9.违约责任9.1担保人违约责任9.1.1担保人未按约定履行担保责任，应向施工方支付违约金，违约金为担保金额的%。9.1.2担保人故意隐瞒或伪造担保信息，导致合同无法履行，应承担相应的法律责任。9.2施工方违约责任9.2.1施工方未按约定完成施工任务，导致工程延期或质量不达标，应承担相应的违约责任。9.2.2施工方违反合同约定，给担保人造成损失的，应赔偿担保人的损失。9.3监理方违约责任9.3.1监理方未按约定履行监理职责，导致工程质量问题，应承担相应的违约责任。10.争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中产生的争议。10.1.2如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1双方同意将争议提交至合同签订地的人民法院。10.3争议解决程序10.3.1争议发生后，双方应在天内协商解决，协商不成的，任何一方均可向人民法院提起诉讼。11.适用法律和管辖11.1适用法律11.1.1本合同适用中华人民共和国法律。11.2管辖法院11.2.1本合同争议由合同签订地的人民法院管辖。12.合同生效和终止12.1合同生效条件12.1.1本合同经双方签字盖章后生效。12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕或因法定事由解除后终止。12.3合同终止程序12.3.1合同终止后，双方应相互结算，并办理合同终止手续。13.其他条款13.1通知和通讯方式13.1.1双方应通过书面形式相互通知，通讯地址如下：担保人通讯地址：施工方通讯地址：13.2不可抗力13.2.1不可抗力是指合同签订后发生的，不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争等。13.3合同附件1.附件一：工程合同2.附件二：担保协议3.附件三：工程竣工验收报告14.合同签署和生效日期14.1合同签署14.1.1本合同一式两份，双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。14.2合同生效日期14.2.1本合同自年月日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中“第三方”是指除合同双方和监理方之外的，根据本合同约定参与合同履行的其他自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于中介方、咨询方、监理辅助方等。15.2第三方责任限额15.2.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确列出。15.2.2第三方责任限额是指第三方在履行合同过程中因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经合同双方书面同意，并签订书面协议。1.第三方名称、地址、法定代表人或负责人；2.第三方介入的原因和目的；3.第三方介入的范围和职责；4.第三方责任限额；5.第三方与合同双方的权利义务；6.第三方介入的期限。16.第三方与各方的划分说明16.1第三方与担保人的关系16.1.1第三方作为担保人提供担保服务，其责任限额不得超过合同约定的担保金额。16.1.2第三方在担保期限内履行担保责任，但担保人仍需对施工方的履约情况进行监督。16.2第三方与施工方的关系16.2.1第三方在施工过程中提供专业服务，如设计、咨询等，其责任限额由合同双方在第三方介入协议中约定。16.2.2第三方对施工方的工作进行监督，确保施工质量符合合同约定。16.3第三方与监理方的关系16.3.1第三方在监理过程中提供辅助服务，如现场检测、数据分析等，其责任限额