2024年室内装饰装修专业劳务分包合作合同一

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年室内装饰装修专业劳务分包合作合同一本合同目录一览一、总则1.1合同签订依据1.2合同主体资格1.3合同文件组成二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、分包范围与工作内容3.1分包范围3.2工作内容3.3分包界限四、分包方的义务与责任4.1分包方的义务4.2分包方的责任4.3分包方的权利五、总包方的义务与责任5.1总包方的义务5.2总包方的责任5.3总包方的权利六、合同价格与支付6.1合同价格6.2价格调整6.3支付方式6.4支付时间七、工期与进度7.1工期要求7.2进度计划7.3工期延误八、质量管理8.1质量标准8.2质量监督8.3质量问题处理九、安全文明施工9.1安全生产9.2文明施工9.3安全事故处理十、违约责任10.1分包方的违约责任10.2总包方的违约责任10.3违约赔偿十一、争议解决11.1争议解决方式11.2诉讼管辖11.3仲裁十二、合同的变更与解除12.1合同变更12.2合同解除十三、合同的终止与验收13.1合同终止13.2验收程序13.3验收标准十四、其他约定14.1保密条款14.2不可抗力14.3法律适用14.4合同附件第一部分：合同如下：一、总则1.1合同签订依据本合同是根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规，结合双方实际情况，遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经过充分协商，达成的一致意见而签订的。1.2合同主体资格1.2.1分包方分包方为具有相应资质的室内装饰装修企业，具备完成分包工程的能力。1.2.2总包方总包方为具有相应资质的房地产开发企业，具备完成总包工程的能力。1.3合同文件组成二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容三、分包范围与工作内容3.1分包范围分包方负责分包工程的全部施工任务，包括但不限于设计、采购、施工、验收等。3.2工作内容分包方应按照总包方的要求，完成分包工程的施工任务，并保证分包工程的质量、安全、进度等满足总包方的要求。3.3分包界限分包方的工作范围和责任界限以总包方提供的施工图纸和技术文件为准。四、分包方的义务与责任4.1分包方的义务4.1.1分包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成分包工程的施工任务。4.1.2分包方应负责分包工程的设计、采购、施工、验收等一切工作，并承担相应的费用。4.1.3分包方应按照总包方的要求，提供施工进度、质量、安全等方面的相关资料和信息。4.2分包方的责任4.2.1分包方应对分包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。4.2.2分包方应承担由于自身原因导致的分包工程质量问题、安全事故等一切损失。4.3分包方的权利4.3.1分包方有权根据合同约定，获得相应的工程款支付。4.3.2分包方有权对总包方提供的设计、技术文件等提出合理化建议，并有权要求总包方进行修改。五、总包方的义务与责任5.1总包方的义务5.1.1总包方应按照合同约定的时间、质量、安全等要求完成总包工程的施工任务。5.1.2总包方应负责总包工程的设计、采购、施工、验收等一切工作，并承担相应的费用。5.1.3总包方应按照分包方的工作要求，提供施工进度、质量、安全等方面的相关资料和信息。5.2总包方的责任5.2.1总包方应对总包工程的质量、安全、进度等承担全部责任。5.2.2总包方应承担由于自身原因导致的总包工程质量问题、安全事故等一切损失。5.3总包方的权利5.3.1总包方有权根据合同约定，获得相应的工程款支付。5.3.2总包方有权对分包方的工作提出合理化建议，并有权要求分包方进行修改。六、合同价格与支付6.1合同价格6.1.1合同价格为本合同约定的分包工程总价。6.1.2合同价格不包括总包方应承担的费用，如工程保险、临时设施、施工现场管理等。6.2价格调整6.2.1合同价格不因任何因素进行调整。6.3支付方式6.3.1支付方式为银行转账，分包方提供等额的发票。6.4支付时间6.4.1总包方应在分包方完成分包工程的每个阶段后七个工作日内，支付相应的工程款。八、质量管理8.1质量标准8.1.1分包工程的质量标准应符合国家、行业和地方的相关法律法规、标准和规范。8.1.2分包工程的质量标准应符合总包方提供的技术文件和施工图纸的要求。8.2质量监督8.2.1分包方应建立健全质量管理体系，对分包工程的施工质量进行全过程控制。8.2.2总包方有权对分包工程的施工质量进行监督检查，并提出整改意见。8.3质量问题处理8.3.1分包方在施工过程中发现质量问题，应立即停止施工，及时报告总包方，并按总包方的要求进行处理。8.3.2总包方对分包工程的施工质量不满意时，有权要求分包方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。九、安全文明施工9.1安全生产9.1.1分包方应严格按照国家、行业和地方的相关安全生产法律法规进行施工。9.1.2分包方应建立健全安全生产责任制度，明确各级管理人员和施工人员的安全职责。9.2文明施工9.2.1分包方应遵守施工现场的文明施工规定，保持施工现场的整洁和有序。9.3安全事故处理9.3.1分包方在施工过程中发生安全事故，应立即启动应急预案，及时报告总包方，并按总包方的要求进行处理。9.3.2总包方应协助分包方处理安全事故，并根据实际情况承担相应责任。十、违约责任10.1分包方的违约责任10.1.1分包方未按照合同约定完成分包工程的，应承担相应的违约责任。10.1.2分包方未按照合同约定保证分包工程质量的，应承担相应的违约责任。10.2总包方的违约责任10.2.1总包方未按照合同约定支付工程款的，应承担相应的违约责任。10.2.2总包方未按照合同约定提供施工条件或技术文件的，应承担相应的违约责任。10.3违约赔偿10.3.1违约方应向守约方支付违约金，违约金的具体金额按照合同约定的方式计算。10.3.2违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接经济损失。十一、争议解决11.1争议解决方式11.1.1双方发生的争议，应通过友好协商解决。11.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。11.2诉讼管辖11.2.1双方同意将争议提交合同签订地人民法院进行诉讼。11.3仲裁11.3.1如双方同意仲裁解决争议，仲裁地点和仲裁机构应另行约定。十二、合同的变更与解除12.1合同变更12.1.1合同变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。12.1.2合同变更不得违背国家法律法规和双方的根本利益。12.2合同解除12.2.1双方同意解除合同时，应签订书面解除协议。12.2.2合同解除后，分包方应按照总包方的要求完成工程的收尾工作。十三、合同的终止与验收13.1合同终止13.1.1合同终止的条件和程序应按照合同约定的方式进行。13.1.2合同终止后，分包方应将施工资料、工程钥匙等交给总包方。13.2验收程序13.2.1工程完成后，分包方应按照总包方的要求进行自检。13.2.2总包方对分包工程的验收应按照合同约定的验收标准和程序进行。13.3验收标准13.3.1分包工程的质量、安全、进度等应满足合同约定的要求。13.3.2分包工程应通过总包方的验收，并获得相应的验收合格证书。十四、其他约定14.1保密条款14.1.1双方应对合同内容和双方的商业秘密予以保密。14.1.2第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：室内装饰装修专业劳务分包合同协议书附件二：工程设计图纸和技术文件附件三：分包工程量清单附件四：材料供应合同附件五：施工组织设计附件六：安全生产管理制度附件七：质量保证书附件八：工程进度计划表附件九：付款申请表附件十：验收报告附件十一：违约金计算公式附件十二：仲裁协议附件十三：保密协议附件十四：不可抗力事件证明附件一：室内装饰装修专业劳务分包合同协议书本附件为合同主体文件，明确了双方的权利、义务和责任。附件二：工程设计图纸和技术文件本附件提供了分包工程的详细设计图纸和技术要求，分包方应根据图纸和文件施工。附件三：分包工程量清单本附件列出了分包工程的详细工程量，用于计算工程总价。附件四：材料供应合同本附件明确了材料供应的相关事宜，分包方应根据合同规定采购材料。附件五：施工组织设计本附件提供了分包工程的施工组织方案，分包方应按照方案进行施工。附件六：安全生产管理制度本附件明确了分包工程的安全生产管理要求，分包方应遵守相关制度。附件七：质量保证书本附件承诺分包工程的质量标准，分包方应保证工程质量。附件八：工程进度计划表本附件明确了分包工程的施工进度计划，分包方应按时完成工程。附件九：付款申请表本附件用于分包方申请工程进度款，总包方根据工程进度支付。附件十：验收报告本附件用于记录分包工程的验收情况，包括质量、安全等方面的评估。附件十一：违约金计算公式本附件提供了违约金的计算公式，用于计算违约行为导致的违约金。附件十二：仲裁协议本附件明确了双方在发生争议时选择仲裁解决的方式和仲裁机构。附件十三：保密协议本附件明确了双方对合同内容和商业秘密的保密义务。附件十四：不可抗力事件证明本附件用于证明不可抗力事件的发生，影响合同的履行。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定时间完成工程。2.分包方未按照约定质量标准完成工程。3.分包方未按照约定安全标准进行施工。4.分包方未按照约定支付材料款或人工费。5.总包方未按照约定时间支付工程款。6.总包方未按照约定提供施工条件或技术文件。7.双方未按照约定履行合同义务，导致合同无法履行。违约责任认定标准：1.按照合同约定的违约金计算公式计算违约金。2.赔偿因违约行为导致的直接经济损失。3.分包方未能按照约定完成工程，总包方有权解除合同，并要求分包方承担违约责任。4.总包方未能按照约定支付工程款，分包方有权暂停施工，并要求总包方承担违约责任。示例说明：如果分包方未按照约定时间完成工程，根据附件十一的违约金计算公式，总包方可以要求分包方支付相应的违约金。说明三：法律名词及解释：1.室内装饰装修专业劳务分包合同：指总包方将室内装饰装修专业劳务分包给分包方，分包方按照总包方的要求完成分包工程的合同。2.分包方：指具有相应