项目总包意向合同范例

项目总包意向合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

鉴于甲方拟对以下项目进行总包施工，乙方有意参与合作，双方经友好协商，达成如下意向协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________________

2.项目地点：____________________________

3.项目规模：____________________________

4.项目内容：____________________________

5.项目投资：____________________________

二、合作方式

1.乙方同意承担本项目总包施工，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

2.甲方负责提供项目所需的相关资料、图纸、设备等。

3.乙方负责施工过程中的现场管理、人员调配、材料采购、质量把控等。

4.双方共同遵守国家有关法律法规，确保项目顺利进行。

三、合同工期

1.项目总工期为：____________________________

2.甲方应按照合同约定的时间节点，提供施工所需的相关资料、图纸、设备等。

3.乙方应严格按照合同约定的时间节点完成施工任务。

四、合同价款

1.本项目总包施工合同价款为：____________________________（大写：____________________________）

2.合同价款包含但不限于施工、材料、人工、设备、税费等费用。

3.合同价款支付方式：____________________________

五、履约保证金

1.乙方应向甲方支付履约保证金，金额为合同价款的____________________________%。

2.甲方收到履约保证金后，应向乙方开具收据。

六、违约责任

1.甲方违反本合同约定，导致乙方无法按期完成施工任务的，甲方应向乙方支付违约金，金额为每日合同价款的____________________________%。

2.乙方违反本合同约定，导致项目进度延误的，乙方应向甲方支付违约金，金额为每日合同价款的____________________________%。

3.双方因履行本合同发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计图纸

3.项目投资协议

4.甲方提供的其他相关资料

甲方（盖章）：____________________________

乙方（盖章）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

代表人（签字）：____________________________

签订日期：____________________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于甲方拟对以下项目进行总包施工，乙方有意参与合作，丙方作为第三方主体，提供技术支持和服务，双方经友好协商，达成如下意向协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________________

2.项目地点：____________________________

3.项目规模：____________________________

4.项目内容：____________________________

5.项目投资：____________________________

二、合作方式

1.乙方同意承担本项目总包施工，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

2.甲方负责提供项目所需的相关资料、图纸、设备等。

3.丙方提供技术支持和服务，包括但不限于设计优化、材料采购建议、施工工艺指导等。

4.双方共同遵守国家有关法律法规，确保项目顺利进行。

三、甲方权益与责任

1.甲方享有项目最终决策权，包括但不限于施工方案、进度安排、合同变更等。

2.甲方负责项目资金筹措和支付，确保乙方和丙方按时获得款项。

3.甲方对项目进度和质量承担最终责任，确保项目按期、按质完成。

四、乙方责任与权利

1.乙方负责项目施工，确保工程质量和进度。

2.乙方享有按合同约定获得工程款的权益。

3.乙方有权要求甲方提供必要的施工条件和支持。

五、丙方责权利

1.丙方提供技术支持和服务，协助乙方提高施工效率和质量。

2.丙方享有按合同约定获得技术服务费的权益。

3.丙方对提供的技术支持和服务承担相应的责任。

六、违约责任与限制条款

1.乙方未按期完成施工，甲方有权要求乙方支付违约金，并承担由此产生的损失。

2.乙方在施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。

3.丙方提供的技术支持和服务不符合合同要求，甲方有权要求丙方承担相应责任。

4.乙方和丙方均不得泄露甲方商业秘密，违反者承担法律责任。

5.乙方和丙方在合作期间不得与甲方竞争相同或类似项目。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计图纸

3.项目投资协议

4.甲方提供的其他相关资料

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在为项目提供专业技术支持，提高施工效率和质量，降低成本，确保项目顺利实施。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为项目投资方，通过主导项目决策、资金支付和最终责任承担，确保项目符合其投资预期，维护自身权益。同时，甲方的主导地位有利于协调各方关系，确保项目整体推进。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“甲方”）：____________________________

乙方（以下简称“乙方”）：____________________________

第三方（以下简称“丙方”）：____________________________

鉴于甲方拟对以下项目进行投资，乙方作为承包商负责项目施工，丙方提供专业咨询和管理服务，双方经友好协商，达成如下意向协议：

一、项目概况

1.项目名称：____________________________

2.项目地点：____________________________

3.项目规模：____________________________

4.项目内容：____________________________

5.项目投资：____________________________

二、合作方式

1.乙方同意承担本项目施工任务，包括但不限于土建、安装、装饰等工程。

2.甲方负责项目投资，并监督项目的整体进度和资金使用。

3.丙方提供项目管理咨询服务，包括但不限于项目规划、风险评估、进度监控等。

4.双方共同遵守国家有关法律法规，确保项目顺利进行。

三、乙方权益与责任

1.乙方享有项目施工过程中的人权、工权等合法权益。

2.乙方有权获得项目施工的详细规划和设计资料。

3.乙方有权按照合同约定的时间节点获得工程款支付。

4.乙方负责项目施工的质量和安全，确保符合相关标准和规范。

四、丙方责权利

1.丙方有权根据项目需求提供专业咨询服务，并对项目执行情况进行评估。

2.丙方有权要求乙方提供必要的施工数据和信息。

3.丙方享有按合同约定获得咨询服务费的权益。

4.丙方对提供的服务质量承担相应责任。

五、甲方责任与权利

1.甲方负责项目的投资决策，并承担项目投资风险。

2.甲方有权要求乙方提供项目施工进度和质量的报告。

3.甲方有权根据项目进度和实际情况调整项目预算和资金支付计划。

4.甲方有权对丙方的咨询服务进行监督和评价。

六、违约责任与限制条款

1.甲方未按时支付工程款，乙方有权要求甲方支付违约金，并暂停施工直至款项支付。

2.甲方未按照合同约定提供施工资料，乙方有权要求甲方承担责任，并可能影响施工进度。

3.乙方未按期完成施工或施工质量不符合标准，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同要求。

4.乙方在施工过程中出现重大安全事故，甲方有权要求乙方承担全部责任。

5.丙方未提供符合要求的咨询服务，甲方有权要求丙方承担相应责任。

七、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；协商不成的，可向合同签订地人民法院提起诉讼。

八、合同生效与终止

1.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。

2.合同期满或双方协商一致解除合同，本合同终止。

九、其他约定

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决。

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份。

附件：

1.项目可行性研究报告

2.项目设计图纸

3.项