2024建设工程施工劳务分包合同示范文本GF2

合同编号：__________甲方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：乙方：（全称）地址：法定代表人：联系电话：甲乙双方依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等法律法规，本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，就乙方向甲方提供施工劳务分包服务事宜，达成如下协议：第一章定义与解释（1）甲方：指本合同第一条约定的甲方。（2）乙方：指本合同第一条约定的乙方。（3）项目：指本合同第一条约定的项目。（4）主合同：指甲方与施工总承包商签订的《建设工程施工合同》。（5）施工劳务分包服务：指乙方根据主合同约定，向甲方提供的包括施工人员、施工设备、施工技术及管理等服务。（6）工程质量：指符合国家及行业标准、规范、设计文件及合同约定的质量要求。（7）工程进度：指按照主合同约定的工期及进度要求完成施工。（8）合同价款：指本合同约定的乙方提供施工劳务分包服务的价款。1.2本合同中提及的法律法规，如无特别说明，均指现行有效的法律法规。第二章合同范围与工作内容2.1乙方根据主合同约定，承担项目施工劳务分包工作，包括但不限于：（1）提供具备相应资质的施工人员；（2）提供施工所需的施工设备；（3）按照施工图纸、施工技术规范及施工组织设计要求进行施工；（4）确保施工安全、质量、进度符合主合同约定；（5）负责施工现场的清洁、保卫及环保工作；（6）配合甲方及施工总承包商完成相关工作。2.2乙方应严格按照主合同约定的工期及进度要求完成施工，确保工程质量符合国家及行业标准、规范、设计文件及合同约定。2.3乙方应遵守国家及地方的法律法规，严格执行施工现场的安全生产、环保、消防等管理制度。第三章合同价款与支付3.1本合同的合同价款为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。3.2甲方根据乙方实际完成的工作量，按照主合同约定的计价方式支付合同价款。3.3合同价款的支付，甲方应按照乙方提交的进度报表、工程量清单及相关证明材料进行审核，并在审核无误后____个工作日内支付。3.4乙方应按照甲方要求，提供相关发票、收据等凭证。第四章工期与质量保证4.1乙方应按照主合同约定的工期及进度要求完成施工，如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.2乙方保证施工质量符合国家及行业标准、规范、设计文件及合同约定，如发生质量问题，乙方应承担修复及赔偿责任。第五章违约责任5.1乙方未按照主合同约定的工期及进度要求完成施工的，应按照主合同约定向甲方支付违约金。5.2乙方施工质量不符合国家及行业标准、规范、设计文件及合同约定的，应承担修复及赔偿责任。5.3甲方未按照本合同约定支付合同价款的，应向乙方支付逾期付款违约金。第六章争议解决本合同履行过程中发生的争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉。第七章其他约定7.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。7.2本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年__月__日注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守相关法律法规，包括但不限于《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等。解决办法：双方应在签订合确保合同内容符合法律法规的规定，如有疑问，可咨询专业法律人士。2.合同双方应确保提供的信息真实、准确、完整，如有虚假陈述，应承担相应法律责任。解决办法：双方在签订合应认真核实对方提供的信息，必要时可要求提供相关证明材料。3.合同价款的支付和收取应符合国家税收政策，双方应依法纳税。解决办法：双方在支付和收取合同价款时，应按照国家税收政策规定操作，如有疑问，可咨询税务部门。4.双方应严格按照合同约定的工期和质量要求履行合同，如有违约行为，应承担违约责任。解决办法：双方应密切监控工程进度和质量，如有违约情况，应及时沟通协商，根据合同约定采取相应措施。5.合同履行过程中出现的争议，双方应通过友好协商解决，协商不成的，可依法向有管辖权的人民法院起诉。解决办法：在争议发生时，双方应保持冷静，积极开展协商，寻求和解。如协商无果，应依法维护自身权益。法律名词及名词解释：1.甲方：指本合同第一条约定的甲方，即项目的业主或委托人。2.乙方：指本合同第一条约定的乙方，即具备相应资质和能力的施工劳务分包商。3.项目：指本合同第一条约定的工程项目。4.主合同：指甲方与施工总承包商签订的《建设工程施工合同》。5.施工劳务分包服务：指乙方根据主合同约定，向甲方提供的包括施工人员、施工设备、施工技术及管理等服务。6.工程质量：指符合国家及行业标准、规范、设计文件及合同约定的质量要求。7.工程进度：指按照主合同约定的工期及进度要求完成施工。8.合同价款：指本合同约定的乙方提供施工劳务分包服务的价款。9.违约金：指一方未履行合同约定的义务，应向另一方支付的违约补偿。10.争议解决：指合同履行过程中出现的争议，通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式予以解决。应用场合：1.适用于甲方为建设工程项目的业主或委托人，乙方为具备相应资质和能力的施工劳务分包商的情况。2.适用于乙方根据主合同约定，向甲方提供施工劳务分包服务的情况。补充条款：1.双方在合同履行过程中，如需调整合同内容，应签订书面补充协议，经双方盖章确认后生效。2.本合同任何一方不得将合同的权利和义务转让给第三方，除非经对方书面同意。3.如因不可抗力因素导致合同无法履行，双方应协商解决，根据情况部分或全部免除违约责任。4.双方应遵守国家保密法律、法规，对合同履行过程中获得的对方商业秘密和个人信息予以保密。5.本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期至项目竣工验收合格之日止。附件列表：1.甲方提供的施工图纸