大型工程合同

大型工程合同大型工程合同「篇一」甲方：____市海外公司（习称：内蒙海外公司）乙方：中国＿＿公司双方就承建蒙古＿＿轻工部下属的食品加工厂锅炉改造工程事宜，经友好协商，制定本合同条款：第一条工程内容锅炉改造工程为拆除两台10吨拟报废的锅炉，安装两台上海＿＿厂制造的10吨蒸汽锅炉。第二条工程地点工程地点：蒙古＿＿色楞格省东＿＿。第三条施工工期3.1施工工期：8个月3.2本工程定于________年____月____日开工，________年____月____日第一台锅炉竣工，交付＿＿；________年____月____日第二台锅炉竣工并交付＿＿。第四条乙方责任4.1选派的实施单位必须持有劳动部门颁发的锅炉安装许可证并有安装过10吨以上锅炉技术经历。4.2选派34名符合工程要求的技术人员和管埋人员赴蒙古工作。4.3除按完成第一条规定的工程内容外，还应完成以下具体工作：1.到施工现场考察，对已到货的锅炉设备进行开箱检查，向甲方提出缺损件的清单，做前期准备，确定劳动力方案。2.会同甲方落实应由＿＿完成的施工准备工作。3.拆除、封闭锅炉房施工洞。4.将拆除的旧锅炉就近运至锅炉房以外，堆放整齐。5.将新安装的锅炉运进锅炉房内，运距不超过200米。6.锅炉基础和辅机设备基础的变更施工。4.4按中国现行的锅炉安装工程施工验收标准施工。4.5会同甲方对工程进行质量评定和验收，向＿＿交付。4.6编制施工方案和安全技术措施。4.7服从甲方的监督和指挥，与甲方密切合作，一致对外。第五条甲方责任5.1处理涉及＿＿的有关事宜。5.2向乙方提供新安装锅炉的施工图纸及有关的技术资料和辅机设备的安装使用说明书。5.3向乙方提供的全部施工机械设备、材料、工具，等待考察后在现场确定。5.4对工程设计的解释和变更。5.5搜集整理各种工程档案资料，以备工程竣工验收和质量评定之用。5.6为乙方人员采购白面、大米并运至现场，协助乙方采购其它食品。第六条住房甲方应向乙方提供与甲方人员同等条件的住房。第七条工程价款7.1工程价款总价为40（肆拾）万元人民币。7.2总价中包括：1.考察费；2.劳务工资，伙食费，劳保费，零用费，医药费；3.出国手续费（护照费，体检费，人身保险费）;4.每人一次往返国际国内旅费。第八条付款方式8.1本合同签订10天内，甲方向乙方支付20（贰拾）万元人民币，作为工程预付款。8.2当和一台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。8.3当第二台锅炉安装完毕后，甲方向乙方支付9（玖）万元人民币。8.4当锅炉安装工程全部竣工验收后，甲方向乙方支付剩余的2（贰）万元人民币。第九条经济责任9.1如因甲方原因造成停工、窝工及增加工程量而使工期延长时，甲方应负担由此给乙方增加发生的一切费用。9.2如因乙方原因造成停工、窝工时，乙方应负担由此给甲方造成的一切损失。第十条不可抗力由于自然灾害、战争、传染病等人力不可抗拒的因素，使工程暂停或造成损失时，甲乙双方应分别承担各自的损失。第十一条其它11.1本合同未尽事宜，双方协商解决，做到甲乙双方利益不受损失或将损失控制在最小限度以内，双方经协商签订的补充条款是本合同不可分割的一部分。11.2本合同经双方代表签字后生效，至财务间题处理完毕失效。11.3乙方开户银行：＿＿＿；帐号＿＿＿11.4本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。甲方代表：乙方代表：签字：签字：（单位盖章）（单位盖章）电话：＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿电话：03＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿___年____月____日大型工程合同「篇二」甲方：______________（以下简称甲方）乙方：______________（以下简称乙方）依照《中华人民共和国民法典》、《建筑安装工程承包合同条例》等相关法律、法规，本着诚实守信、互惠互利、公平、公正的原则，经甲、乙双方友好协商就建设工程施工有关事项签订如下条款：一、工程名称：______________二、工程地点：______________三、工程项目：总建筑面积约_______平方米（栋楼）。四、进场时间：定于________年____月底前（以进场通知书为准）。五、承包方式：包工包料、包质量、包安全、包工期（图纸以内的全部内容）本工程不得分包、转包。六、承包内容：土建、水、电、暖安装工程及室外配套工程。七、施工工期：自接到开工通知书之日起到工程竣工验收合格之日止，有效工期为_________天。八、工程质量：执行国家现行的有关施工规范及验收标准，质量必须达到合格标准。九、工程造价：本工程投资额约_________亿元人民币。十、结算方式和计价标准：1、土建、装饰工程造价和安装工程造价计价办法，按照现行《________年建筑工程消耗量定额》、《________年安装工程消耗量定额》和《20建筑工程计价清单》，取费类别按工程类别。2、预算以甲方提供的施工图纸和设计变更通知书及现场工作量签证单据实结算。3、工人工资单价：执行35元工日。4、施工措施费按取费标准的60%计算；5、规费双方按规定各自缴纳，双方积极做工作力争享受最优惠政策。6、材料价格确定，甲乙双方共同考察市场，确定材料质量和价格，由乙方组织购进，甲方在工地上比对材料数量并在购料单据上签字认可，作为结算依据。7、乙方对甲方同一经营的材料在认可质量的前提下，优先考虑使用。十一、付款办式：1、本工程全部由乙方垫资建设，从工程开工开始计算，20个月后连本带息由甲方一次还清，到期不能还清，按所欠总额的1%追究甲方违约责任，乙方所建房产可全权拍卖处理或到人民法院提起诉讼。利息计算从工程竣工验收结算后开始计算，按________银行同期贷款基准利率。2、工程竣工验收合格时，甲方按国家有关规定扣留工程总造价的5%作为工程保修金，待工程保修期满后结清。十二、协议履约金的支付与返还1、自签订承包协议之日起两日内，乙方先付给甲方履约保证金万元，待招标结束正式施工合同签订后转为工程保证金。2、协议签章、财务手续办完生效、甲方对乙方公司进行考察（公司、工地等），待甲方考察结束认可后，甲方会同招标代理公司拟定招标文件及合同，双方认可后正式签订《建设工程施工合同》。3、待工程完成主体时，返还乙方工程保证金50%，工程竣工验收合格，并符合合同约定要求后，甲方在____日内返还给乙方剩余部分保证金。4、具体事宜以正式施工合同为准。十三、甲方责任及义务1、组织施工图会审、技术交底并负责及时签证。2、负责三通一平，提供材料堆放场地。3、按乙方提供的进度报表及合同相关进行监督检查和验收。4、负责协调施工期间的各种外界干扰。5、施工期间配合乙方积极协调交通、环保、城管等相关部门的关系，确保不影响乙方施工。6、施工期间如有变更应提前____日为乙方出具变更通知书。十四、乙方责任及义务1、参与图纸会审、技术交底、组织施工队及施工机械并作出施工进度计划。2、按甲方提供的施工图纸及出具的变更通知书进行施工。3、负责各种技术资料的收集、整理、保管，待工程竣工一个月内移交甲方。4、落实好各项管理措施，执行甲方的各项管理制度，严格遵守各种安全操作规程，防火、防盗，确保安全文明施工。5、在施工中由于管理不善所造成的各种安全质量事故均由乙方负责，并承担一切经济赔偿及损失。6、对于见证取样的材料，如：钢材、承重砖、防水材料等在进场前必须经有关部门进行材料试化验，经检验合格后方可进购。7、按施工场地平面布置图，搭设临建、堆放材料，做到文明施工。8、乙方必须参加公开竞标，同等条件保证乙方中标。十五、违约责任（1）、履行本协议发生的争议，由双方协商解决，协商不成的，依法向____市人民法院起诉。（2）乙方如因自身实力原因，无法承担施工所需的垫付资金，影响工程进度、质量等，一切经济损失由乙方自负。停工____月以上按工程总额的1%追究违约责任，三个月以上甲方有权再安排其他公司接替施工。（3）本协议与正签合同具有同等法律效力。十六、本协议作为正签《建设工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙双方各执一份，自双方签字、加盖合同专用章之日起生效。甲方：_______乙方：_______法定代表人：_______法定代表人：_______地址：_______地址：_______________年____月____日大型工程合同「篇三」甲方：_______________（以下简称甲方）乙方：_______________（以下简称乙方）为使_______________项目（以下简称本项目）在济南高新技术产业____区实现产业化，根据国家及地方有关法律、法规，双方本着平等、自愿、有偿的原则，订立本协议。一、土地问题1、土地位置及出让方式甲方同意本项目进入济南XX实现产业化。初步确定项目建设地点位于占地约亩。其中独自使用面积亩，代征道路面积亩，确切位置坐标四至和土地面积待甲方规划土地建设管理部门实测后确认。甲方将国有土地使用权以有偿出让方式提供给乙方。2、土地价格为体现对本项目的支持，甲方初步确定以万元人民币亩的优惠价格，将项目所需该宗土地的使用权出让给乙方，出让金总额为万元人民币。该宗土地征用成本与出让值差额计万元，由高____区参照项目单位纳税中高____区财政收益部分给予相同额度的扶持。3、付款方式高新技术产业____区规划土地建设管理部门与乙方签订正式土地使用权出让合同。乙方在该合同签订后____日内，一次性向甲方付清土地使用权出让金。甲方收到全部土地使用权出让金后，按国家有关规定，尽快办妥国有土地使用证等有关手续。二、工程建设1、开工条件（1）按照乙方建设规划要求，甲方承诺于________年____月____日前，保证本期用地具备上水、污水、雨水、热力、宽带网、公用天线、通电、通信、通路和场平即;九通一平;的基本建设条件，确保乙方顺利进畅否则承担由此给乙方造成的经济损失。（2）甲方积极协助乙方办理有关建设手续。乙方则负责按规定时间、额度缴纳有关费用。2、工程进度乙方必须在________年____月____日前进场开公建设，并严格按照施工进度计划投入资金进行建设，保证建设进度。3竣工时间乙方必须在________年____月____日前竣工，延期竣工时应于原定竣工日期前____日以上时间内，向甲方提出延期说明，取得甲方认可。三、违约责任1、如果乙方未按《土地使用权出让合同》约定及时支付土地出让金等其他应付款项，从滞纳之日起，每日按应缴纳费用的0.5‰缴纳滞纳金。逾期____日而未全部付清的，甲方有权解除协议，并可请求违约赔偿。2、乙方取得土地使用权后未按协议规定建设的，应交纳已付土地出让金5%的违约金；连续两年不投资建设的，甲方有权按照国家有关规定收回土地使用权。3、如果由于甲方原因使乙方延期占用土地使用权时，甲方应赔偿乙方已付土地出让金5%的违约金。4、为避免国有资产流失，保证甲方对本项目的补贴在一定时间内得到补偿。自本项目正式投产起________年内，乙方向高____区税务机关缴纳的各种税金(退税或创汇奖励)，低于乙方已报送给甲方的项目报告书中所承诺的相应税种（退税或创汇奖励）金额的50%时（优惠政策除外），乙方应赔偿给甲方其税金差额。即：乙方在项目报告书中承诺的某一税种具体金额50%乙方当年该税种实际缴纳金额。四、其他1、在履行本协议时，若发生争议，双方协商解决；协商不成的，双方同意向____市仲裁委员会申请仲裁，没有达成书面仲裁协议的，可向人民法院院起诉。2、任何一方对于因发生不可抗力且自身无过错造成延误不能履行本协议有关条款之规定义务时，该种不履行将不构成违约，但当事一方必须采取一切必要的补救措施以减少造成的损失。并在发生不可抗力____日内向另一方提交协议不能履行的或部分不能履行的,以及需延期的理由报告，同时，提供有关部门出据的不可抗力证明。3、本协议一式份，甲、乙双方各执份。份协议具有同等法律效力，经甲、乙双方法定代表人（或委托代理人）签字盖章生效。4、本协议于________年____月____日在中华人民共和国山东____市签订。5、本协议有效期限自________年____月____日起至________年____月____日止。6、本协议未尽事宜，双方可另行约定后作为本协议附件，与本协议具有同等法律效力。甲方：（章）法定代表人（委托代理人）：法人住所地：XX编码：电话号码：乙方：（章）法定代表人（委托代理人）：法人住所地：XX编码大型工程合同「篇四」甲方：_____________乙方：_____________依照《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及其有关法律、行政法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用原则，双方就本建设工程项目协商一致，订立本合同。一、工程名称：办公楼屋面维修1、采用材料：C防水材料（普通布胎柔性卷材）；一毡一油。2、贴卷材前必须严格将基层尘土、杂物、乘铲清理干净，基层应干燥、含水至9%以内才能施工。3、检查基层是否平整、松动、起鼓、有凹凸现象、严重粗糙必须处理平整。4、复杂部门的处理：阴阳角应抹成弧形，对管道根部、排水口等特殊部位应增设附加层，施工时要细心认真。5、卷材连接部位要粘牢压实，不得有空鼓，皱折，达接宽度不小于8-10c。6、卷材与卷材连接的外露边缘应用粘结剂封边要均匀、连接、封满，封边宽度不小于2c。粘结剂应均匀刮涂在板面上，其厚度不小于1.5-2.5c左右。二、工程验收程序：工程竣工检评验收，按合同要求条款施工，工程完工后，由单位三人以上与施工方共同现场检查验收合格认可签字。三、工程保修责任：工程保修期为________年。四、工程有关说明：施工方必须保质保量按期完工；施工中要注意人员和财产的安全，凡出现的各种安全事故概由施工方自行负责解决，甲方不承担任何责任。五、乙方负责缴纳各种税费。六、违约责任：本合同经甲乙双方签字后生效，任何一方不得随意更改合同内容，违约。如因违约产生的经济损失由违约方负责经济赔偿。七、本合同一式二份。（甲乙双方各一份）甲方：_____________乙方：_____________日期：_____________日期：_____________大型工程合同「篇五」甲方：____镇才村村委会17组乙方：____镇才村村委会17组赵XX才村村委会第17组，为解决村民办理“红、白”两事因无厨房而难以办理的局面，对厨房进行改建，经讨论，委托施工方代表赵XX承建施工，通过对工程进行预算造价为49716.51元。由于集体无经济收入，无资金积累，只能根据集体条件对厨房进行改建，对此甲乙双方进行了协商、达成一致，同意以大包干方式按预算价49716.51元进行包干，工程验收后，不在涉及补差价问题，合同双方就工程包干项目达成一致，合同签订如下：一、施工前，甲方应提前做好“三通、一平”工作，即水通、路通、电通、场平。二、甲方提前协调好周围村民影响户工作，确保工程正常施工。三、乙方应严格按照工程建筑规范施工，不偷工减料，按质按量按工期完成，工期为60天，即开工日起。四、施工中乙方应严格遵守安全生产规定进行施工，如施工中出现安全问题与村集体无关，自己承担相应责任。五、付款方式，由于工程量小，工期短，双方可根据工程进度进行付款，工程完成验收后一次性付清。如出现集体资金暂时困难前提下，工程余款可允许缓后付清，但不能无限期拖欠。六、违约责任，甲乙双方应严格执行合同规定，施工中如出现违约行为，双方可根据哪方违约对事态造成的影响追究违约方责任。