风电项目合同范例

风电项目合同范例第一篇范文：合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“买方”）：__________

乙方（以下简称“卖方”）：__________

鉴于：

一、甲方有意投资风电项目，并委托乙方负责该项目的开发、建设、运营和管理；

二、乙方具备开发、建设、运营和管理风电项目的资质和经验，愿意接受甲方的委托；

三、双方本着平等互利、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目建设周期：__________

二、合同主体

1.甲方为项目投资主体，负责项目的投资、融资、建设、运营和管理；

2.乙方为项目实施主体，负责项目的开发、建设、运营和管理；

3.双方应按照国家相关法律法规和政策规定，履行各自的权利和义务。

三、合同内容

1.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成风电项目的开发、建设、运营和管理；

2.乙方应确保项目的质量、安全、环保和经济效益；

3.甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方合同价款；

4.双方应按照合同约定，共同承担项目的风险和责任。

四、合同价款及支付方式

1.项目总投资为：__________元；

2.甲方分阶段支付乙方合同价款，具体支付方式如下：

（1）项目开发阶段：__________元；

（2）项目建设阶段：__________元；

（3）项目运营阶段：__________元；

（4）项目移交阶段：__________元；

3.甲方应在合同约定的支付期限内，将合同价款支付至乙方指定的账户。

五、项目运营管理

1.乙方负责项目运营管理，确保项目安全、稳定、高效运行；

2.甲方有权对项目运营管理提出意见和建议；

3.乙方应定期向甲方报告项目运营情况，包括项目发电量、设备运行状况、经济效益等。

六、项目移交

1.项目建设完成后，乙方应按照合同约定的时间、方式将项目移交给甲方；

2.项目移交时，双方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理相关手续。

七、违约责任

1.双方应严格按照合同约定履行各自的权利和义务，如有违约行为，应承担相应的违约责任；

2.违约金按合同总价款的__________%计算。

八、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

九、合同生效及终止

1.本合同自双方签字盖章之日起生效；

2.合同履行完毕或双方协商一致解除本合同，本合同终止。

十、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告；

2.项目环境影响评价报告；

3.项目用地批准文件；

4.项目融资协议；

5.项目建设施工合同；

6.项目设备采购合同；

7.项目运营管理协议；

8.其他与本合同相关的文件。

甲方（盖章）：__________

乙方（盖章）：__________

代表人（签字）：__________

代表人（签字）：__________

签订日期：__________年__________月__________日

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“投资者”）：__________

乙方（以下简称“开发商”）：__________

丙方（以下简称“运营管理方”）：__________

鉴于：

一、甲方作为投资者，有意投资风电项目，并委托乙方负责项目的开发、建设，同时聘请丙方作为项目的运营管理方；

二、乙方具备风电项目开发的资质和经验，愿意接受甲方的委托；

三、丙方具备风电项目运营管理的专业能力和丰富经验，愿意接受甲方的委托；

四、为明确各方的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目建设周期：__________

二、合同主体

1.甲方为项目投资者，负责项目的投资、融资、决策和管理；

2.乙方为项目开发商，负责项目的开发、建设和移交；

3.丙方为项目运营管理方，负责项目的运营管理；

4.三方应按照国家相关法律法规和政策规定，履行各自的权利和义务。

三、合同内容

1.乙方负责项目的开发、建设和移交，确保项目按照约定的时间、质量、安全、环保要求完成；

2.丙方负责项目的运营管理，确保项目安全、稳定、高效运行，并定期向甲方报告项目运营情况；

3.甲方有权对项目开发、建设、运营管理提出意见和建议；

4.乙方和丙方应积极配合甲方的工作，确保项目的顺利进行。

四、甲方权益

1.甲方对项目的决策权，包括但不限于项目投资、融资、建设、运营等方面的重大决策；

2.甲方对项目收益的优先权，项目运营产生的收益优先归甲方所有；

3.甲方对项目运营管理方的选择权，有权根据项目运营情况调整丙方；

4.甲方对项目信息的知情权，乙方和丙方应向甲方提供项目运营的实时信息。

五、乙方责任

1.乙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成项目的开发、建设和移交；

2.乙方应确保项目质量符合国家相关标准和要求；

3.乙方应承担因自身原因导致的项目延期、质量不合格等违约责任；

4.乙方应配合甲方进行项目验收，确保项目顺利移交。

六、丙方责任

1.丙方应按照甲方的要求，在规定的时间内完成项目的运营管理；

2.丙方应确保项目安全、稳定、高效运行，并及时向甲方报告项目运营情况；

3.丙方应接受甲方对项目运营管理的监督和指导；

4.丙方应承担因自身原因导致的项目运营不善等违约责任。

七、违约责任

1.乙方和丙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

2.违约金按合同总价款的__________%计算；

3.甲方有权解除合同，并要求乙方和丙方承担违约责任。

八、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目运营期满之日止；

2.项目运营期满后，如双方无异议，本合同自动续期。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

十、合同终止

1.本合同因以下原因终止：

（1）合同期限届满；

（2）合同双方协商一致解除；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方严重违约；

2.合同终止后，各方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理相关手续。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告；

2.项目环境影响评价报告；

3.项目用地批准文件；

4.项目融资协议；

5.项目建设施工合同；

6.项目设备采购合同；

7.项目运营管理协议；

8.其他与本合同相关的文件。

第三方介入的意义和目的：

丙方的介入旨在提高项目的运营管理水平，确保项目在运营阶段的安全、稳定和高效运行，同时通过专业化的运营管理，实现项目的长期盈利。

甲方权益主导的目的和意义：

甲方作为投资者，对项目的投资、融资、决策和管理具有主导权，这有利于保障甲方的投资回报，确保项目的顺利实施和运营。同时，甲方的主导地位有助于整合资源，提高项目的整体效益。

第三篇范文：第三方主体+乙方权益主导合同编号：__________

合同双方：

甲方（以下简称“投资者”）：__________

乙方（以下简称“开发商”）：__________

丙方（以下简称“融资顾问”）：__________

鉴于：

一、甲方有意投资房地产项目，并委托乙方负责该项目的开发与销售；

二、乙方具备房地产项目开发的资质和经验，愿意接受甲方的委托；

三、丙方具备丰富的融资经验和渠道，愿意为乙方提供专业的融资顾问服务；

四、为明确各方的权利、义务和责任，确保项目顺利进行，经友好协商，达成如下协议：

一、项目概况

1.项目名称：__________

2.项目地点：__________

3.项目规模：__________

4.项目总投资：__________

5.项目开发周期：__________

二、合同主体

1.甲方为项目投资者，负责项目的投资、决策和管理；

2.乙方为项目开发商，负责项目的开发与销售；

3.丙方为项目融资顾问，负责为乙方提供融资咨询服务；

4.三方应按照国家相关法律法规和政策规定，履行各自的权利和义务。

三、合同内容

1.乙方负责项目的开发与销售，确保项目按照约定的时间、质量、安全、环保要求完成；

2.丙方负责为乙方提供融资咨询服务，包括但不限于融资方案设计、融资渠道拓展等；

3.甲方有权对项目开发与销售提出意见和建议；

4.乙方和丙方应积极配合甲方的工作，确保项目的顺利进行。

四、乙方权益

1.乙方对项目的开发与销售具有主导权，包括但不限于项目设计、施工、定价、销售策略等；

2.乙方对项目收益具有优先权，项目销售产生的收益优先归乙方所有；

3.乙方有权根据项目进展情况调整丙方的融资咨询服务；

4.乙方对项目信息具有知情权，丙方应向乙方提供融资咨询服务的实时信息。

五、丙方责任

1.丙方应按照乙方的需求，在规定的时间内完成融资咨询服务；

2.丙方应确保为乙方提供的融资方案合理、可行；

3.丙方应接受乙方的监督和指导，及时调整咨询服务内容；

4.丙方应承担因自身原因导致融资方案不达标等违约责任。

六、甲方责任

1.甲方应按照合同约定，按时足额支付乙方合同价款；

2.甲方应配合乙方进行项目开发与销售；

3.甲方应承担因自身原因导致项目开发与销售延误等违约责任；

4.甲方应接受乙方的监督和指导，及时提供项目开发与销售所需的资料。

七、违约责任

1.乙方和丙方如有违约行为，应承担相应的违约责任，包括但不限于支付违约金、赔偿损失等；

2.违约金按合同总价款的__________%计算；

3.甲方有权解除合同，并要求乙方和丙方承担违约责任。

八、合同期限

1.本合同自双方签字盖章之日起生效，至项目销售完毕或合同约定的其他终止条件成就之日止；

2.项目销售完毕或合同约定的其他终止条件成就后，本合同自动终止。

九、争议解决

1.双方在履行合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均有权向项目所在地人民法院提起诉讼。

十、合同终止

1.本合同因以下原因终止：

（1）合同期限届满；

（2）合同双方协商一致解除；

（3）因不可抗力导致合同无法履行；

（4）一方严重违约；

2.合同终止后，各方应按照国家相关法律法规和政策规定，办理相关手续。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，由双方另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲、乙、丙三方各执一份，具有同等法律效力。

附件：

1.项目可行性研究报告；

2.项目环境影响评价报告；

3.项目用地批准文件；

4.项目融资协议；

5.项目