国际组织精装房施工合同

国际组织精装房施工合同合同编号：__________国际组织精装房施工合同地址：联系人：联系电话：地址：联系人：联系电话：鉴于：1.业主为国际组织精装房项目的开发商，拥有项目的所有权和决定权；2.施工方是一家具备相关专业资质和经验的施工企业，愿意承担该项目的施工任务；3.双方本着平等、自愿、公平、诚信的原则，经协商一致，决定签订本合同，明确双方的权利和义务。第一条工程概况1.1工程名称：国际组织精装房项目1.2工程地点：1.3工程规模：1.4工程内容：包括但不限于土建、装修、安装、绿化等全部施工内容。第二条合同价格2.1本合同的合同价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2合同价款包括：工程款、材料款、人工费、管理费、利润及风险费用等。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付施工方工程款的____%；（2）工程进度达到____%时，业主支付施工方工程款的____%；（3）工程验收合格后，业主支付施工方剩余的工程款。第三条施工期限3.1施工方应按照双方约定的施工计划完成工程施工。3.2施工期限自合同签订之日起计算，至工程验收合格之日止。3.3施工方如因自身原因导致施工进度延误，应承担相应的违约责任。第四条工程质量4.1施工方应严格按照国家及行业相关标准、规范和业主提供的施工图纸、施工说明等进行施工。4.2施工方应对工程质量全权负责，确保工程质量符合合同约定及相关标准要求。4.3工程验收不合格的，施工方应按照业主的要求进行整改，直至达到验收标准。第五条材料供应5.1施工方应按照合同约定的材料品牌、规格、数量等要求，向业主提供合格的材料。5.2施工方应对提供的材料质量负责，确保材料符合国家及行业相关标准。5.3材料供应如有延误，施工方应承担相应的违约责任。第六条安全生产6.1施工方应严格遵守国家及行业的安全生产法律法规，做好施工现场的安全生产管理工作。6.2施工方应按合同约定承担施工现场的安全生产责任，确保施工现场安全无隐患。6.3施工方发生安全事故的，应立即报告业主，并按照相关法律法规和合同约定承担相应责任。第七条合同的变更、解除和终止7.1合同变更、解除和终止的条件和程序，按照双方协商一致的原则办理。7.2合同变更、解除和终止的，双方应签订书面协议，并报相关部门备案。第八条争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。8.2双方在解决争议过程中，应保证工程的正常进行，避免损失扩大。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至合同约定的工程验收合格之日止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日附件：1.施工图纸2.施工说明3.材料供应清单4.安全生产管理措施5.违约责任规定6.争议解决方式一、附件列表：1.施工图纸2.施工说明3.材料供应清单4.安全生产管理措施5.违约责任规定6.争议解决方式二、违约行为及认定：1.施工方未按照合同约定的施工计划完成工程施工，导致施工进度延误。2.施工方提供的材料不符合合同约定的品牌、规格、数量等要求。3.施工方未按照国家及行业相关标准、规范进行施工，导致工程质量不合格。4.施工方未遵守安全生产法律法规，施工现场存在安全隐患。5.双方在履行合同过程中发生的其他争议。三、法律名词及解释：1.甲方：指国际组织精装房项目的开发商，拥有项目的所有权和决定权。2.乙方：指承担该项目的施工任务的企业。3.合同价：指双方约定的工程款、材料款、人工费、管理费、利润及风险费用等。4.施工期限：指从合同签订之日起至工程验收合格之日止的期限。5.工程质量：指符合国家及行业相关标准、规范和业主提供的施工图纸、施工说明等的质量要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：业主可与施工方协商调整施工计划，必要时可要求施工方承担违约责任。2.材料不合格：业主可要求施工方更换合格材料，必要时可要求施工方承担违约责任。3.工程质量问题：业主可要求施工方整改，直至达到验收标准；必要时可要求施工方承担违约责任。4.安全生产隐患：业主可要求施工方立即整改，确保施工现场安全；必要时可要求施工方承担违约责任。5.其他争议：双方可通过友好协商解决；协商