风力发电场建设工程合同三篇

风力发电场建设工程合同三篇《合同篇一》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟投资建设风力发电场，并需要承包商相关的设计、施工、设备供应及售后服务；双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条项目概述1.1本项目为风力发电场建设工程，包括但不限于风力发电机的安装、塔架的建造、电缆的布设、变电站的建造及相关配套设施的建设。1.2项目地点：____________________。1.3项目规模：装机容量为____兆瓦。第二条合同范围2.1乙方应根据甲方的要求，完成本合同约定的风力发电场建设工程。2.2乙方应风力发电场建设所需的设备、材料，并负责设备的安装、调试和验收。2.3乙方应风力发电场建设过程中的技术支持，并负责工程的技术培训和售后服务。第三条合同价格3.1本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2乙方应按照甲方的要求，进度付款和竣工付款的详细时间表，甲方应按照约定的时间和比例支付合同款项。第四条合同履行期限4.1工程开工日期：自双方签署本合同之日起计算，工期为____个月。4.2乙方应按照约定的工期完成工程，如有延期，应承担相应的违约责任。第五条质量标准5.1乙方应按照国家和行业的相关标准、规范和甲方的要求进行工程建设，确保工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。第六条保密条款6.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等保密信息予以保密。6.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如未按照约定的工期完成工程，应按逾期交付部分的工程价款的____%向甲方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条其他条款9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体条款请以实际情况为准，并建议在签订前征求专业法律人士的意见。）《合同篇二》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟投资建设风力发电场，并需要承包商相关的设计、施工、设备供应及售后服务；双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容、数量与质量1.1乙方应根据甲方的要求，风力发电场建设的全过程服务，包括但不限于：（1）工程设计：根据甲方的工程要求和现场条件，乙方应完成风力发电场的工程设计，并完整的设计文件和施工图纸。（2）设备供应：乙方应合同约定的风力发电机、塔架、电缆等相关设备和材料。（3）工程施工：乙方应按照设计文件和施工图纸，完成风力发电场的施工工作。（4）售后服务：乙方应设备的安装、调试、验收和维护服务。1.2乙方向甲方的服务和产品应符合以下质量标准：（1）设计和施工应符合国家和行业的相关标准、规范。（2）设备和材料应具有良好的性能和可靠的质量，能够满足合同约定的使用要求。1.3数量：详见附件一《服务数量清单》。第二条费用与支付2.1本合同的总价为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应按照甲方的要求，进度付款和竣工付款的详细时间表，甲方应按照约定的时间和比例支付合同款项。2.3甲方未按时支付合同款项的，应按照逾期支付部分的合同价款的____%向乙方支付滞纳金。第三条交付及验收3.1乙方应按照合同约定的时间、地点和方式，将服务和产品交付给甲方。3.2甲方应按照合同约定的时间、地点和方式，对乙方的服务和产品进行验收。3.3验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。第四条知识产权4.1乙方应保证其向甲方的服务和产品不侵犯他人的知识产权。4.2乙方应将其在履行本合同过程中所形成的知识产权（包括但不限于专利、著作权、商标等）归甲方所有。第五条合同变更与解除5.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方协商一致。5.2乙方未按照约定完成工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。第六条双方权利与义务6.1甲方的权利与义务：（1）按照合同约定，向乙方支付合同款项。（2）按照合同约定，对乙方的服务和产品进行验收。（3）乙方履行合同所需的现场条件和工作便利。6.2乙方的权利与义务：（1）按照合同约定，设计和施工服务，并保证其服务和产品的质量。（2）按照合同约定，交付服务和产品。（3）对因乙方原因导致的工程质量问题，乙方应负责整改和修复。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2乙方如未按照约定的工期完成工程，应按逾期交付部分的工程价款的____%向甲方支付违约金。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第九条保密条款9.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等保密信息予以保密。9.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：____年____月____日（注：以上合同，具体条款请以实际情况为准，并建议在签订前征求专业法律人士的意见。）《合同篇三》合同编号：____________甲方（以下简称“业主”）：乙方（以下简称“承包商”）：鉴于业主拟投资建设风力发电场，并需要承包商相关的设计、施工、设备供应及售后服务；双方为了明确双方的权利、义务和责任，经友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条服务内容与范围1.1乙方应根据甲方的要求，风力发电场建设的全过程服务，包括但不限于：（1）工程设计：根据甲方的工程要求和现场条件，乙方应完成风力发电场的工程设计，并完整的设计文件和施工图纸。（2）设备供应：乙方应合同约定的风力发电机、塔架、电缆等相关设备和材料。（3）工程施工：乙方应按照设计文件和施工图纸，完成风力发电场的施工工作。（4）售后服务：乙方应设备的安装、调试、验收和维护服务。第一条合同价格与支付2.1本合同的总价根据《服务数量清单》和《价格清单》确定，为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2乙方应按照甲方的要求，进度付款和竣工付款的详细时间表，甲方应按照约定的时间和比例支付合同款项。2.3甲方未按时支付合同款项的，应按照逾期支付部分的合同价款的____%向乙方支付滞纳金。第三条交付、验收与保修3.1乙方应按照合同约定的时间、地点和方式，将服务和产品交付给甲方。3.2甲方应按照合同约定的时间、地点和方式，对乙方的服务和产品进行验收。3.3验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。3.4乙方应对的设备和材料在保修期内承担保修责任。第四条知识产权保护4.1乙方应保证其向甲方的服务和产品不侵犯他人的知识产权。4.2乙方应将其在履行本合同过程中所形成的知识产权（包括但不限于专利、著作权、商标等）归甲方所有。第五条合同的变更、解除与终止5.1双方同意，合同的变更或解除应书面签署，并经双方协商一致。5.2乙方未按照约定完成工作的，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。5.3合同终止后，乙方应对甲方的技术和商业秘密继续承担保密义务。第六条违约责任6.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。6.2乙方如未按照约定的工期完成工程，应按逾期交付部分的工程价款的____%向甲方支付违约金。第七条争议解决7.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第八条保密条款8.1双方应对在合同执行过程中获得的对方商业秘密、技术秘密、运营数据等保密信息予以保密。8.2保密期限自本合同签订之日起算，至合同终止或履行完毕之日止。第九条适用法律与争议解决9.1本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。9.2双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条其他条款10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。10.2本合同未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法