2024年工程监理与施工保障协议

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年工程监理与施工保障协议本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程预算2.监理职责2.1监理范围2.2监理内容2.3监理人员配置2.4监理工作时间3.施工保障3.1施工质量保障3.2施工安全保障3.3施工进度保障3.4施工材料保障4.合同期限4.1开始日期4.2结束日期4.3延长合同的条件5.合同价格5.1监理费用5.2施工保障费用5.3付款方式5.4付款期限6.合同的履行6.1双方的权利和义务6.2合同变更6.3合同终止的条件7.违约责任7.1监理方的违约责任7.2施工方的违约责任7.3违约赔偿方式8.争议解决8.1协商解决8.2调解解决8.3仲裁解决8.4法律途径9.保密条款9.1保密信息9.2保密期限9.3泄密责任10.合同的生效和终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止后的义务11.一般条款11.1适用法律11.2合同的修改和补充11.3通知11.4合同的副本12.其他条款12.1知识产权保护12.2环境保护12.3税务13.附件13.1工程图纸13.2技术规范13.3施工方案14.签署页14.1甲方签署14.2乙方签署14.3日期第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年工程项目1.2工程地点：省市区路1.3工程规模：根据工程图纸及技术规范，本项目包含土建、安装、装修等多个分部分项工程。1.4工程预算：工程预算总额为人民币万元，具体项目预算详见附件。第二条监理职责2.1监理范围：包括但不限于工程施工的质量、安全、进度、投资控制等方面。2.2监理内容：对施工过程进行全面监督管理，包括但不限于施工方案的合理性、施工进度的合规性、工程质量的符合性及安全生产的规范性。2.3监理人员配置：监理单位应根据工程规模和特点，配备具有相应资质和专业经验的监理人员，具体名单和职责详见附件。2.4监理工作时间：监理工作自工程开工之日起至工程竣工验收合格日止。第三条施工保障3.1施工质量保障：施工单位应按照工程图纸、技术规范和标准进行施工，确保工程质量符合相关法律法规及行业标准。3.2施工安全保障：施工单位应制定完善的安全生产管理制度，并严格执行，确保工程施工过程中人员安全和设施完好。3.3施工进度保障：施工单位应确保工程按照约定的工期完成，如因施工原因导致工程延期，应按照约定的违约金比例承担违约责任。3.4施工材料保障：施工单位应确保所使用的材料符合国家环保标准和质量要求，并提供相应的材料合格证明。第四条合同期限4.1开始日期：本合同自双方签署之日起生效。4.2结束日期：工程竣工验收合格之日。4.3延长合同的条件：如因不可抗力等特殊情况导致工程无法按期完成，双方可协商延长合同期限。第五条合同价格5.1监理费用：监理单位应按照约定的费用标准向甲方收取监理费用，具体金额详见附件。5.2施工保障费用：施工单位应按照约定的费用标准向甲方收取施工保障费用，具体金额详见附件。5.3付款方式：甲方按照双方约定的付款周期和比例向乙方支付费用。5.4付款期限：甲方应在监理单位提交工程监理报告后的7个工作日内支付相应的监理费用，施工保障费用按工程进度支付。第六条合同的履行6.1双方的权利和义务：双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保工程顺利实施。6.2合同变更：如因工程实际情况发生变化，双方可协商变更合同内容，但需书面确认。6.3合同终止的条件：如一方违反合同约定，导致合同无法履行，对方有权终止合同，并追究违约方的法律责任。第七条违约责任7.1监理方的违约责任：监理单位未按照约定履行监理职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。7.2施工方的违约责任：施工单位未按照约定履行施工职责，导致工程质量、安全、进度等方面出现问题，应承担相应的违约责任。7.3违约赔偿方式：违约方应按照合同约定或实际损失向对方支付违约金，并承担因此造成的一切损失。第八条争议解决8.1协商解决：双方在合同履行过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2调解解决：如协商不成，双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解。8.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起仲裁。8.4法律途径：如仲裁不成，任何一方均可向合同签订地或有管辖权的人民法院提起法律诉讼。第九条保密条款9.1保密信息：双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等。9.2保密期限：自本合同签订之日起至合同终止或履行完毕之日止。9.3泄密责任：如有泄露，泄露方应承担相应的法律责任。第十条合同的生效和终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：工程竣工验收合格，双方签署《工程移交证书》后，本合同即终止。10.3合同终止后的义务：合同终止后，双方应按照约定履行合同终止后的相关义务，包括但不限于工程保修、资料归档等。第十一条一般条款11.1适用法律：本合同适用中华人民共和国法律。11.2合同的修改和补充：本合同的修改和补充，应采用书面形式，经双方协商一致后生效。11.3通知：双方之间的通知、联系均采用书面形式，送达对方指定的联系地址。11.4合同的副本：本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力。第十二条其他条款12.1知识产权保护：双方在合同履行过程中所涉及的知识产权，按照法律法规和双方约定处理。12.2环境保护：双方应遵守国家环境保护法律法规，确保工程施工过程中的环境保护。12.3税务：双方应按照国家税务法律法规，依法纳税。第十三条附件13.1工程图纸：详见附件。13.2技术规范：详见附件。13.3施工方案：详见附件。第十四条签署页14.1甲方签署：（此处甲方签署）14.2乙方签署：（此处乙方签署）14.3日期：（签署日期）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1本合同所述第三方是指除甲乙方之外，参与或涉及本工程的其他方，包括但不限于监理单位、施工单位、材料供应商、设备供应商、检测机构、金融机构、法律法规规定的其他方等。第二条第三方介入的条件和方式2.1第三方介入的条件：本合同履行过程中，如涉及第三方的事务，包括但不限于技术评审、质量检测、进度审核等，甲乙方应邀请第三方进行介入。2.2第三方介入的方式：第三方介入应通过甲乙方的共同协商确定，并与第三方签订相应的协议或合同，明确第三方的权利义务。第三条第三方责任限额3.1第三方责任限额的确定：第三方介入的事务，其责任限额应根据具体事务的性质、规模、风险等因素，由甲乙方与第三方协商确定。3.2第三方责任限额的变更：如第三方介入的事务发生变更，甲乙方应与第三方协商一致，并书面确认责任限额的变更。第四条第三方权利和义务4.1第三方权利：第三方有权按照约定的事务范围，对甲乙方履行合同的情况进行评价、监督和检查。4.2第三方义务：第三方应按照约定的事务范围，客观、公正地履行评价、监督和检查职责，并保守在履行过程中获取的甲乙方商业秘密。第五条第三方与甲乙方的关系5.1第三方与甲方关系：第三方应独立于甲方，对甲方履行合同的情况进行评价、监督和检查。5.2第三方与乙方关系：第三方应独立于乙方，对乙方履行合同的情况进行评价、监督和检查。5.3第三方与甲乙方的关系：第三方与甲乙方应是平等、独立的关系，第三方不应受甲乙方的不当影响。第六条第三方介入的费用6.1第三方介入费用的承担：第三方介入的费用应由甲乙方按照约定的比例承担。6.2第三方介入费用的支付：甲乙方应按照与第三方签订的协议，及时支付第三方介入费用。第七条第三方介入的争议解决7.1第三方介入的争议：如甲乙方与第三方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决。7.2第三方介入争议的解决：如协商不成，甲乙方与第三方可依法向有管辖权的人民法院提起诉讼。第八条第三方退出8.1第三方退出的条件：如第三方因故不能继续履行合同，甲乙方应协商确定是否更换第三方。8.2第三方退出的程序：第三方退出应提前通知甲乙方，并与甲乙方协商确定退出的具体事宜。第九条第三方介入对合同其他条款的影响9.1本附加条款不影响本合同其他条款的效力，本合同其他条款仍对甲乙方具有约束力。9.2本附加条款与本合同其他条款有冲突的，以本附加条款为准。第十条附件10.1第三方介入协议：甲乙方与第三方签订的介入协议，作为本合同的附件。第十一条签署页11.1甲方签署：（此处甲方签署）11.2乙方签署：（此处乙方签署）11.3第三方签署：（此处第三方签署）11.4日期：（签署日期）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程图纸附件2：技术规范附件3：施工方案附件4：监理费用支付凭证附件5：施工保障费用支付凭证附件6：第三方介入协议附件7：工程进度报告附件8：工程质量检测报告附件9：安全生产报告附件10：材料合格证明附件11：设备合格证明附件12：金融机构出具的保函附件13：税务登记证明附件14：合同履行过程中产生的其他相关文件附件的要求：1.所有附件应符合国家相关法律法规和行业标准。2.所有附件的内容应与本合同相一致，不得有任何与本合同相抵触的内容。3.所有附件应一式两份，甲乙双方各执一份。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定支付监理费用或施工保障费用。2.乙方未按约定履行监理职责或施工职责。3.第三方未按约定履行评价、监督和检查职责。4.甲乙双方未按约定履行合同义务，导致工程进度、质量、安全等方面出现问题。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约所产生的直接经济损失。2.违约方应支付违约金，违约金的计算方式详见附件6。3.违约方应承担因违约而导致的间接损失，包括但不限于利息损失、利润损失等。示例说明：如甲方未按约定支付监理费用，乙方有权暂停监理工作，并要求甲方支付违约金。如违约行为导致工程进度延误，甲方应承担由此产生的间接损失。说明三：法律名词及解释：1.