猪舍创新施工合同

猪舍创新施工合同合同编号：__________合同双方：甲方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________乙方：名称：__________地址：__________法定代表人：__________联系电话：__________鉴于甲方为猪舍创新施工的需求方，乙方为猪舍创新施工的提供方，双方为了明确双方的权利和义务，经充分协商，达成如下协议：一、工程概述1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程预算：__________二、合同条款2.1乙方应按照甲方的要求，完成猪舍创新施工工程。2.2乙方应保证施工质量，确保猪舍的安全、环保和舒适。2.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应承担相应的违约责任。2.4甲方应按照约定的时间支付工程款，逾期支付的，应承担相应的违约责任。2.5双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。三、合同价格3.1双方确认，猪舍创新施工工程的合同总价为人民币（大写）：__________元整（小写）：__________元。（1）合同签订后7个工作日内，支付合同总价款的30%；（2）工程进度达到50%时，支付合同总价款的30%；（3）工程验收合格后，支付合同总价款的40%。四、工期4.1双方确认，猪舍创新施工工程的工期为__________个月。4.2乙方如因自身原因导致工期延误，应承担相应的违约责任。五、质量保证5.1乙方应对猪舍创新施工工程的质量负责，自工程验收合格之日起至少__________年内，如出现质量问题，乙方应负责修复或更换。六、违约责任6.1乙方如未按照约定工期完成施工，应按照逾期天数向甲方支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的__________%乘以逾期天数。6.2甲方如未按照约定时间支付工程款，应按照逾期天数向乙方支付违约金，违约金计算方式为：应付工程款的__________%乘以逾期天数。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1双方应遵守国家相关法律法规，共同维护合同的履行。8.2双方在合同履行过程中如需变更或补充，应签订书面协议，经双方盖章确认后生效。8.3本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，有效期为__________年。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________法定代表人（或授权代表）：__________法定代表人（或授权代表）：__________签订日期：__________签订日期：__________一、附件列表：1.猪舍创新施工设计方案2.施工图纸3.材料及设备清单4.施工进度计划5.质量验收标准6.安全防护措施7.环保评估报告8.付款凭证9.验收报告10.工程保修条款二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量不符合约定，视为违约。3.乙方未按照约定提供材料或设备，视为违约。4.甲方未按照约定时间支付工程款，视为违约。5.甲方未按照约定提供施工条件，视为违约。6.双方未按照约定履行合同义务，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同所述的猪舍创新施工的需求方。2.乙方：指合同所述的猪舍创新施工的提供方。3.工期：指合同约定的猪舍创新施工完成的时间。4.工程款：指合同约定的支付给乙方的猪舍创新施工费用。5.违约金：指违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。6.质量验收标准：指双方约定的猪舍创新施工质量评定标准。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：解决办法：双方协商调整工期，必要时签订进度延误协议。2.施工质量问题：解决办法：及时停工整改，重新验收直至符合质量标准。3.材料或设备不合格：解决办法：乙方更换合格材料或设备，重新验收。4.工程款支付纠纷：解决办法：按照合同约定的付款方式及时支付，必要时双方协商解决。5.合同履行争议：解决办法：双方协商解决，协商不成的可依法向人民法院提起诉