2024年工程安全担保施工合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程安全担保施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方地址1.3合同双方联系方式1.4合同双方法定代表人1.5合同双方授权代表2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同金额2.6工程合同工期3.安全生产责任3.1安全生产责任主体3.2安全生产责任范围3.3安全生产责任要求3.4安全生产责任追究4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度制定4.2安全生产管理制度内容4.3安全生产管理制度执行4.4安全生产管理制度监督5.安全生产资金保障5.1安全生产资金来源5.2安全生产资金使用5.3安全生产资金监督6.安全生产责任险6.1安全生产责任险投保6.2安全生产责任险条款6.3安全生产责任险理赔7.安全生产培训与教育7.1安全生产培训与教育计划7.2安全生产培训与教育内容7.3安全生产培训与教育实施8.安全生产检查与考核8.1安全生产检查与考核制度8.2安全生产检查与考核内容8.3安全生产检查与考核实施9.安全事故处理与报告9.1安全事故处理流程9.2安全事故报告要求9.3安全事故调查与处理10.合同变更与解除10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同解除条件10.4合同解除程序11.违约责任11.1违约责任承担11.2违约责任追究11.3违约责任赔偿12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决程序12.3争议解决机构13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同终止程序14.合同附件14.1附件一：工程安全担保施工合同文本14.2附件二：安全生产责任险投保单14.3附件三：安全生产培训与教育记录14.4附件四：安全生产检查与考核记录14.5附件五：安全事故处理与报告记录第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：[甲方全称]乙方：[乙方全称]1.2合同双方地址甲方地址：[甲方详细地址]乙方地址：[乙方详细地址]1.3合同双方联系方式甲方联系方式：[甲方联系电话、电子邮箱等]乙方联系方式：[乙方联系电话、电子邮箱等]1.4合同双方法定代表人甲方法定代表人：[甲方法定代表人姓名]乙方法定代表人：[乙方法定代表人姓名]1.5合同双方授权代表甲方授权代表：[甲方授权代表姓名]乙方授权代表：[乙方授权代表姓名]2.工程概况2.1工程名称[工程全称]2.2工程地点[工程具体地址]2.3工程规模[工程规模描述]2.4工程类型[工程类型描述]2.5工程合同金额[合同金额]2.6工程合同工期[合同工期，如：自2024年X月X日至2025年X月X日]3.安全生产责任3.1安全生产责任主体甲方和乙方均为安全生产责任主体，共同承担安全生产责任。3.2安全生产责任范围包括但不限于施工现场、施工期间及施工结束后的安全责任。3.3安全生产责任要求双方必须遵守国家安全生产法律法规，确保工程安全。3.4安全生产责任追究如发生安全事故，双方应根据事故原因和责任划分，依法承担相应的法律责任。4.安全生产管理制度4.1安全生产管理制度制定双方应共同制定安全生产管理制度，确保制度符合国家法律法规和行业标准。4.2安全生产管理制度内容包括安全生产责任制、安全生产教育培训、安全生产检查、事故报告处理等。4.3安全生产管理制度执行双方应严格按照制度要求执行，确保制度落实到位。4.4安全生产管理制度监督双方应定期对安全生产管理制度执行情况进行监督检查，发现问题及时整改。5.安全生产资金保障5.1安全生产资金来源甲方负责提供必要的安全生产资金，确保安全生产工作的顺利进行。5.2安全生产资金使用资金用于购置安全生产设备、开展安全生产教育培训、事故预防及处理等。5.3安全生产资金监督双方应定期对安全生产资金使用情况进行监督，确保资金合理使用。6.安全生产责任险6.1安全生产责任险投保双方应共同投保安全生产责任险，以保障双方的合法权益。6.2安全生产责任险条款险种为[具体险种名称]，保险金额为[保险金额]，保险期限为[保险期限]。6.3安全生产责任险理赔发生保险事故后，双方应按照保险条款及时向保险公司报案并配合理赔工作。8.安全生产培训与教育8.1安全生产培训与教育计划甲方应制定安全生产培训与教育计划，包括培训内容、时间、方式和人员等。8.2安全生产培训与教育内容包括安全生产法律法规、安全操作规程、应急处置措施、个人防护知识等。8.3安全生产培训与教育实施乙方应按计划组织员工参加培训，并确保培训效果。9.安全生产检查与考核9.1安全生产检查与考核制度双方应建立安全生产检查与考核制度，定期对施工现场进行检查。9.2安全生产检查与考核内容包括现场安全管理、施工人员安全操作、安全设施设备状况等。9.3安全生产检查与考核实施由甲方或双方指定的第三方进行现场检查，对发现的问题进行记录和整改。10.安全事故处理与报告10.1安全事故处理流程发生安全事故后，乙方应立即启动事故处理流程，包括现场保护、初步调查、报告甲方等。10.2安全事故报告要求乙方应在事故发生后24小时内向甲方报告，并提供详细的事故报告。10.3安全事故调查与处理甲方应组织事故调查组，对事故原因进行分析，并采取相应处理措施。11.合同变更与解除11.1合同变更条件在合同履行过程中，如因不可抗力或其他原因导致合同内容需要变更，双方可协商变更。11.2合同变更程序任何变更需经双方书面同意，并签订书面变更协议。11.3合同解除条件（1）一方严重违反合同约定；（2）发生不可抗力，导致合同无法履行；（3）合同约定的其他解除条件。11.4合同解除程序提出解除方应提前[具体时间]书面通知对方，并说明解除原因。12.争议解决12.1争议解决方式双方应通过友好协商解决争议，如协商不成，可提交仲裁或诉讼。12.2争议解决程序提交仲裁或诉讼的，应按照相关法律法规和仲裁/诉讼程序进行。12.3争议解决机构仲裁机构或人民法院。13.合同生效与终止13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2合同终止条件合同履行完毕或根据合同约定或法定程序解除合同。13.3合同终止程序合同终止后，双方应进行工程验收和结算，并办理相关手续。14.合同附件14.1附件一：工程安全担保施工合同文本14.2附件二：安全生产责任险投保单14.3附件三：安全生产培训与教育记录14.4附件四：安全生产检查与考核记录14.5附件五：安全事故处理与报告记录第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中所指的第三方，包括但不限于监理单位、检测机构、评估机构、咨询公司、仲裁机构、法院等，具体指代将根据介入目的和合同约定进行明确。15.2第三方介入目的第三方介入的目的是为了保证合同的履行，确保工程质量、安全、进度等符合合同要求，以及解决合同履行过程中出现的争议。16.第三方介入程序16.1介入申请任何一方认为需要第三方介入时，应向对方提出书面申请，说明介入的目的、必要性及预期效果。16.2介入同意对方应在收到申请后的[具体时间]内给予书面回复，同意第三方介入或提出异议。16.3介入决定如对方同意，双方应共同决定第三方介入的具体事宜，包括选择第三方、确定介入范围和期限等。17.第三方责任限额17.1责任限额定义第三方在合同履行过程中因自身原因造成损失，应承担相应的责任，其责任限额应根据合同约定和第三方资质确定。17.2责任限额确定（1）第三方资质及经验；（2）介入事项的复杂程度和风险；（3）合同金额及双方利益；（4）行业标准和惯例。17.3责任限额条款合同中应明确第三方的责任限额，并在附件中详细列出。18.第三方权利义务18.1第三方权利（1）根据合同约定和介入目的，独立开展相关工作；（2）要求甲方和乙方提供必要的信息和协助；（3）对甲方和乙方提出合理化建议；（4）在合同约定范围内，对甲方和乙方的行为进行监督和检查。18.2第三方义务（1）遵守国家法律法规和合同约定；（2）按照合同约定的时间、质量、标准完成工作；（3）保守甲乙双方的商业秘密；（4）对工作过程中知悉的信息保密。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方应接受甲方的监督和指导，确保工作符合甲方的要求。19.2第三方与乙方的关系第三方应协助乙方完成合同约定的工作，并接受乙方的监督和指导。19.3第三方与合同双方的关系20.第三方介入的合同条款变更20.1变更程序（1）第三方提出变更建议；（2）合同双方进行讨论和协商；（3）双方达成一致后，签订书面变更协议。21.第三方介入的合同终止21.1终止条件（1）合同目的已实现；（2）合同履行完毕；（3）合同双方或第三方提出终止请求；（4）发生不可抗力。21.2终止程序第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程安全担保施工合同文本要求：包含合同的所有条款，清晰、完整，双方签字盖章。说明：作为合同的主要文件，用于证明合同内容。2.附件二：安全生产责任险投保单要求：包含保险条款、保险金额、保险期限等信息，保险公司盖章。说明：作为保险合同的证明文件，用于证明安全生产责任险的投保情况。3.附件三：安全生产培训与教育记录要求：记录所有安全生产培训与教育活动的日期、内容、参与人员等，有培训讲师或记录人签字。说明：作为安全生产培训与教育实施的证明文件，用于证明员工接受培训的情况。4.附件四：安全生产检查与考核记录要求：记录所有安全生产检查与考核的日期、内容、发现的问题、整改措施等，有检查考核人员签字。说明：作为安全生产检查与考核实施的证明文件，用于证明安全生产管理制度的执行情况。5.附件五：安全事故处理与报告记录要求：记录所有安全事故的发生时间、地点、原因、处理过程、责任认定等，有事故处理人员签字。说明：作为安全事故处理与报告的证明文件，用于证明安全事故的及时处理和责任追究。6.附件六：第三方介入协议要求：包含第三方介入的目的、范围、权利义务、责任限额等，有双方和第三方签字盖章。说明：作为第三方介入的协议文件，用于明确第三方在合同履行中的角色和责任。7.附件七：合同变更协议要求：记录合同变更的内容、原因、双方协商结果等，有双方签字盖章。说明：作为合同变更的证明文件，用于证明合同条款的变更情况。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：甲方未按合同约定提供安全生产资金。责任认定：甲方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此造成的损失。示例：若甲方未按合同约定在规定时间内提供安全生产资金，导致乙方安全生产设备购置延迟，乙方有权要求甲方赔偿延迟造成的损失。2.违约行为：乙方未按合同约定完成安全生产培训与教育。责任认定：乙方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此造成的损失。示例：若乙方未按合同约定在规定时间内完成安全生产培训与教育，导致施工现场安全隐患增加，甲方有权要求乙方赔偿因此造成的损失。3.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定：第三方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿甲方和乙方因此造成的损失。示例：若第三方在安全生产检查中未履行职责，导致安全事故发生，第三方应承担相应的赔偿责任。4.违约行为：任何一方未按合同约定提供虚假信息或隐瞒事实。责任认定：违约方应承担相应的违约责任，包括但不限于赔偿对方因此造成的损失。示例：若乙方在合同履行过程中隐瞒了施工现场的实际情况，导致甲方损失，乙方应承担相应的赔偿责任。全文完。2024年工程安全担保施工合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1合同的定义1.2合同目的和适用范围1.3术语和定义2.当事人2.1担保人2.2承包人2.3甲方2.4乙方3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类型4.担保责任4.1担保责任范围4.2担保责任期限4.3担保责任金额4.4担保责任履行方式5.工程施工5.1工程施工原则5.2工程施工进度5.3工程施工质量5.4工程施工安全6.付款方式6.1付款时间6.2付款比例6.3付款方式6.4付款条件7.工程变更7.1工程变更程序7.2工程变更原因7.3工程变更责任8.纠纷解决8.1纠纷解决原则8.2纠纷解决方式8.3纠纷解决期限9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任承担9.3违约责任赔偿10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后果11.合同生效11.1合同生效时间11.2合同生效条件12.合同终止12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果13.合同争议13.1争议解决原则13.2争议解决方式13.3争议解决期限14.其他14.1通知方式14.2合同份数14.3合同生效日期14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1合同的定义1.2合同目的和适用范围本合同旨在明确担保人与承包人在工程实施过程中的权利、义务和责任，确保工程安全，预防安全事故的发生，保障甲方利益。1.3术语和定义本合同中使用的术语和定义如下：（1）工程：指本合同约定的工程项目，包括但不限于建筑物、构筑物、道路、桥梁、隧道等。（2）甲方：指工程项目的业主或其授权代表。（3）乙方：指承包人。（4）担保人：指为承包人提供担保的责任主体。第二条当事人2.1担保人担保人名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________2.2承包人承包人名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________2.3甲方甲方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________2.4乙方乙方名称：____________________法定代表人：____________________注册地址：____________________联系电话：____________________第三条工程概况3.1工程名称____________________3.2工程地点____________________3.3工程规模____________________3.4工程类型____________________第四条担保责任4.1担保责任范围担保人应对承包人在工程实施过程中，因施工原因导致的工程安全事故承担担保责任。4.2担保责任期限本合同担保责任期限自工程开工之日起至工程竣工验收合格之日止。4.3担保责任金额本合同担保责任金额为人民币____________________元。4.4担保责任履行方式担保人应在接到甲方书面通知后，按照本合同约定，及时履行担保责任。第五条工程施工5.1工程施工原则承包人应按照工程设计文件、施工规范和合同约定，进行工程建设和施工。5.2工程施工进度承包人应按照合同约定的施工进度计划，合理组织施工，确保工程按时完工。5.3工程施工质量承包人应确保工程质量符合国家有关标准和规范要求。5.4工程施工安全承包人应建立健全安全生产责任制，加强施工现场安全管理，确保施工安全。第六条付款方式6.1付款时间（1）工程开工前，甲方支付合同总价款的____________________%作为预付款。（2）工程进度达到合同约定节点时，甲方支付合同总价款的____________________%。（3）工程竣工验收合格后，甲方支付合同总价款的____________________%。6.2付款比例（1）预付款比例：____________________%（2）进度款比例：____________________%（3）竣工结算款比例：____________________%6.3付款方式甲方通过银行转账方式支付款项。6.4付款条件甲方支付款项前，应收到承包人提交的相应工程进度证明文件。第七条工程变更7.1工程变更程序（1）甲方提出工程变更申请，并提交变更内容及相关资料。（2）乙方对变更内容进行评估，提出变更方案。（3）双方协商一致后，签订工程变更协议。7.2工程变更原因（1）工程设计变更。（2）工程实施过程中，因地质条件、环境保护等原因，导致工程内容、规模、技术标准等发生变化。7.3工程变更责任（1）因工程设计变更导致的工程变更，由甲方承担责任。（2）因地质条件、环境保护等原因导致的工程变更，由双方协商确定责任。第八条纠纷解决8.1纠纷解决原则本合同项下发生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向担保人所在地人民法院提起诉讼。8.2纠纷解决方式（1）双方应在本合同签订后30日内，指定一名具有相应资质的第三方机构作为争议调解机构。（2）争议调解机构应在接到争议通知后30日内，组织双方进行调解。8.3纠纷解决期限自争议发生之日起，双方应在60日内通过协商或调解解决争议。第九条违约责任9.1违约行为（1）担保人未按合同约定履行担保责任的。（2）承包人未按合同约定进行工程建设和施工的。（3）甲方未按合同约定支付款项的。9.2违约责任承担（1）担保人违反担保义务，应承担相应的违约责任。（2）承包人违反施工义务，应承担相应的违约责任。（3）甲方违反付款义务，应承担相应的违约责任。9.3违约责任赔偿违约方应按照本合同约定，向守约方支付违约金或赔偿金。第十条合同解除10.1合同解除条件（1）本合同约定的解除条件成就。（2）双方协商一致解除本合同。10.2合同解除程序（1）提出解除合同的一方应提前30日书面通知对方。（2）对方应在接到通知之日起15日内作出答复。10.3合同解除后果（1）合同解除后，双方应按照合同约定结算工程款。（2）合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利和义务。第十一条合同生效11.1合同生效时间本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2合同生效条件（1）本合同经双方签字（或盖章）。（2）本合同经担保人同意。第十二条合同终止12.1合同终止条件（1）本合同约定的终止条件成就。（2）工程竣工验收合格。12.2合同终止程序（1）工程竣工验收合格后，双方应按照合同约定进行结算。（2）结算完成后，本合同终止。12.3合同终止后果（1）合同终止后，双方应按照合同约定进行债权债务清算。（2）合同终止后，双方不得再行追究对方违约责任。第十三条合同争议13.1争议解决原则本合同项下发生的任何争议，双方应本着公平、公正、诚实信用的原则解决。13.2争议解决方式（1）双方协商解决。（2）提交仲裁委员会仲裁。13.3争议解决期限自争议发生之日起，双方应在60日内通过协商或仲裁解决争议。第十四条其他14.1通知方式（1）本合同项下的通知，应以书面形式发送。（2）通知应以挂号信、特快专递或电子邮件等方式发送。14.2合同份数本合同一式____________________份，甲乙双方各执____________________份，担保人执____________________份。14.3合同生效日期本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方的定义在本合同中，“第三方”指除甲乙双方和担保人以外的，为合同履行提供专业服务或协助的独立主体，包括但不限于监理方、审计方、评估机构、调解机构、仲裁机构等。15.2第三方的选择15.2.1第三方的选择权甲乙双方均有权选择合适的第三方参与合同的履行，但所选第三方应具备相应的资质和条件，并经对方同意。15.2.2第三方的资质要求（1）具有独立的法人资格。（2）具备相关领域的专业知识和技能。（3）无不良记录，信誉良好。15.3第三方的职责第三方应按照合同约定，履行其职责，包括但不限于：（1）监理方：监督工程质量、进度和安全。（2）审计方：对工程款项进行审计。（3）评估机构：对工程进行评估。（4）调解机构：在争议发生时进行调解。（5）仲裁机构：在争议无法通过调解解决时进行仲裁。16.第三方介入的附加条款16.1第三方介入程序16.1.1第三方介入的申请甲乙双方或任何一方均可向第三方提出介入申请。16.1.2第三方介入的同意第三方应在接到介入申请后，经评估认为符合条件，同意介入。16.1.3第三方介入的期限第三方介入的期限应根据具体情况确定，并在合同中明确。16.2第三方介入的费用16.2.1费用承担第三方介入的费用由甲乙双方按照合同约定或协商一致的方式承担。16.2.2费用结算第三方介入的费用应在合同约定的结算期内结算。17.第三方责任限额17.1责任限额的定义本合同中，第三方责任限额是指第三方因履行职责而产生的责任，在合同约定金额范围内的责任。17.2责任限额的确定17.2.1责任限额的约定甲乙双方应在合同中约定第三方责任限额，该限额不得低于合同总金额的一定比例。17.2.2责任限额的调整在合同履行过程中，如因特殊原因需要调整责任限额，双方应协商一致后进行修改。17.3责任限额的履行17.3.1责任履行第三方在履行职责过程中，如因自身原因导致损害发生，应在责任限额内承担赔偿责任。17.3.2超额责任若第三方责任超过合同约定的责任限额，超出部分由第三方自行承担。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分第三方在履行职责过程中，与甲方的关系是服务与被服务的关系，甲方对第三方的行为有监督权，但第三方对甲方不承担直接责任。18.2第三方与乙方的划分第三方在履行职责过程中，与乙方的关系是服务与被服务的关系，乙方应配合第三方的工作，但第三方对乙方不承担直接责任。18.3第三方与担保人的划分第三方在履行职责过程中，与担保人的关系是独立第三方的关系，担保人不对第三方的行为承担责任。18.4第三方与其他各方的责任划分第三方在履行职责过程中，如因第三方自身原因导致损害发生，应按照合同约定，对受损方承担相应的赔偿责任。其他各方之间应根据合同约定或法律规定，承担相应的责任。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程安全担保施工合同详细要求：附件一为合同，应包含所有合同条款，并由甲乙双方和担保人签字（或盖章）。说明：附件一为合同的主要部分，是双方权利义务的依据。2.附件二：工程概况表详细要求：附件二应详细列出工程名称、地点、规模、类型、施工周期等信息。说明：附件二用于明确工程的基本情况，便于各方了解工程背景。3.附件三：担保人资质证明文件详细要求：附件三应包含担保人的营业执照、资质证书等相关证明文件。说明：附件三用于证明担保人的资质，确保其有能力履行担保责任。4.附件四：第三方资质证明文件详细要求：附件四应包含第三方（如监理方、审计方等）的营业执照、资质证书等相关证明文件。说明：附件四用于证明第三方的资质，确保其能够提供专业服务。5.附件五：工程变更协议详细要求：附件五应详细记录工程变更的内容、原因、责任划分等信息。说明：附件五用于明确工程变更的具体情况，便于各方了解变更后的合同内容。6.附件六：工程进度报告详细要求：附件六应定期提供，包括工程进度、质量、安全等信息。说明：附件六用于监控工程进度，确保工程按计划进行。7.附件七：工程款支付凭证详细要求：附件七应包含工程款支付的时间、金额、支付方式等信息。说明：附件七用于记录工程款支付情况，确保各方权益。8.附件八：工程竣工验收报告详细要求：附件八应详细记录工程竣工验收的时间、质量、安全等信息。说明：附件八用于确认工程是否达到竣工验收标准。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：担保人未按合同约定履行担保责任。责任认定标准：根据合同约定的责任限额，担保人应承担相应的违约赔偿责任。示例说明：若因担保人原因导致工程安全事故，造成损失人民币10万元，且责任限额为20万元，则担保人应赔偿甲方人民币10万元。2.违约行为：承包人未按合同约定进行工程建设和施工。责任认定标准：根据合同约定的质量、进度和安全标准，承包人应承担相应的违约赔偿责任。示例说明：若承包人施工质量不符合国家标准，导致返工，造成损失人民币5万元，则承包人应赔偿甲方人民币5万元。3.违约行为：甲方未按合同约定支付款项。责任认定标准：根据合同约定的付款时间和比例，甲方应承担相应的违约赔偿责任。示例说明：若甲方未按约定支付进度款，导致承包人停工，造成损失人民币3万元，则甲方应赔偿承包人人民币3万元。4.违约行为：第三方未按合同约定履行职责。责任认定标准：根据合同约定的第三方职责和责任限额，第三方应承担相应的违约赔偿责任。示例说明：若监理方未按约定进行监理，导致工程质量问题，造成损失人民币2万元，且责任限额为3万元，则监理方应赔偿甲方人民币2万元。5.违约行为：任何一方违反合同约定的其他条款。责任认定标准：根据合同约定，违约方应承担相应的违约赔偿责任。示例说明：若任何一方违反合同约定的保密条款，泄露商业秘密，造成损失人民币1万元，则违约方应赔偿对方人民币1万元。全文完。2024年工程安全担保施工合同2本合同目录一览1.定义与解释1.1合同术语1.2合同双方1.3合同标的1.4合同期限2.合同签订与生效2.1合同签订2.2合同生效2.3合同变更3.工程安全责任3.1安全责任主体3.2安全管理制度3.3安全教育培训3.4安全生产责任4.施工安全措施4.1施工现场安全防护4.2机械设备安全4.3临时用电安全4.4施工安全检查5.安全事故处理5.1事故报告5.2事故调查5.3事故处理5.4事故责任追究6.保险责任6.1保险种类6.2保险责任范围6.3保险金额6.4保险费用7.施工进度与质量7.1施工进度要求7.2施工质量控制7.3施工变更7.4施工验收8.合同价款与支付8.1合同价款8.2支付方式8.3支付时间8.4逾期付款责任9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任9.3违约金计算9.4违约处理10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序10.4争议解决期限11.合同解除11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同解除后果11.4合同解除通知12.合同终止与后续处理12.1合同终止条件12.2合同终止程序12.3合同终止后果12.4合同终止通知13.其他约定13.1不可抗力13.2合同附件13.3通知与送达13.4合同份数14.合同附件清单第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1合同术语a.“合同”指本《2024年工程安全担保施工合同》；b.“甲方”指委托施工的工程业主方；c.“乙方”指承担施工任务的施工单位；d.“工程”指甲方委托乙方施工的具体工程项目；e.“安全责任”指乙方在施工过程中对工程安全承担的义务；f.“施工安全措施”指乙方为保证施工安全所采取的具体措施；g.“安全事故”指在施工过程中发生的人员伤亡、财产损失等意外事件；h.“保险”指乙方为保障工程安全所购买的各类保险；i.“合同价款”指乙方完成工程所应得的全部费用；j.“违约责任”指合同一方违反合同约定所应承担的责任；k.“争议解决”指合同双方在合同履行过程中产生的争议处理方式；l.“合同解除”指合同双方在合同履行过程中根据约定或法律规定终止合同关系；m.“合同终止”指合同因约定或法律规定的原因而不再具有法律效力；n.“不可抗力”指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。1.2合同双方a.甲方全称：____________________b.甲方地址：____________________c.甲方联系人：____________________d.乙方全称：____________________e.乙方地址：____________________f.乙方联系人：____________________1.3合同标的a.工程名称：____________________b.工程地点：____________________c.工程规模：____________________d.工程类型：____________________e.工程合同价款：____________________1.4合同期限a.合同签订日期：____________________b.合同生效日期：____________________c.合同终止日期：____________________2.合同签订与生效2.1合同签订a.甲方与乙方经协商一致，签订本合同；b.合同签订后，双方应按照约定履行各自的义务。2.2合同生效a.合同自双方签字盖章之日起生效；b.合同生效前，双方应按照约定履行各自的权利和义务。2.3合同变更a.合同变更应经双方协商一致，并以书面形式作出；b.合同变更不得违反法律法规的强制性规定。3.工程安全责任3.1安全责任主体a.乙方作为施工单位，对本工程的安全承担主体责任；b.甲方作为工程业主方，对本工程的安全承担监督责任。3.2安全管理制度a.乙方应建立健全施工安全管理制度，确保施工安全；b.甲方应监督乙方执行安全管理制度。3.3安全教育培训a.乙方应对施工人员进行安全教育培训，提高施工人员的安全意识；b.甲方应监督乙方进行安全教育培训。3.4安全生产责任a.乙方应严格按照国家安全生产法律法规和标准进行施工；b.甲方应监督乙方执行安全生产责任。4.施工安全措施4.1施工现场安全防护a.乙方应设置安全防护设施，确保施工现场安全；b.甲方应监督乙方执行施工现场安全防护措施。4.2机械设备安全a.乙方应确保机械设备的安全运行；b.甲方应监督乙方执行机械设备安全措施。4.3临时用电安全a.乙方应确保临时用电安全，防止触电事故发生；b.甲方应监督乙方执行临时用电安全措施。4.4施工安全检查a.乙方应定期进行施工安全检查，及时发现和消除安全隐患；b.甲方应监督乙方执行施工安全检查。8.合同价款与支付8.1合同价款a.本合同约定的工程合同价款为人民币____________________元；b.合同价款包含但不限于材料费、人工费、机械设备使用费、临时设施费、管理费、利润等。8.2支付方式a.乙方完成合同约定的工程量后，甲方应在5个工作日内进行验收；b.验收合格后，乙方应提交付款申请及相关证明材料；c.甲方应在收到乙方申请及证明材料后的3个工作日内支付相应款项。8.3支付时间a.合同签订后，乙方在接到甲方开工通知后的30日内开始施工；b.工程进度达到合同约定比例时，乙方应及时向甲方提交付款申请；c.甲方应在合同约定的时间内支付相应款项。8.4逾期付款责任a.如甲方逾期支付合同价款，应按每日万分之五向乙方支付违约金；b.乙方有权要求甲方立即支付逾期款项，并有权暂停施工直至款项支付完毕。9.违约责任9.1违约情形a.乙方未按合同约定时间完成工程；b.乙方施工质量不符合合同约定；c.甲方未按合同约定支付合同价款；d.双方约定的其他违约情形。9.2违约责任a.乙方未按合同约定时间完成工程，每逾期一日，应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金；b.乙方施工质量不符合合同约定，甲方有权要求乙方返工或修复，并承担由此产生的费用；c.甲方未按合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方支付逾期付款违约金；d.双方约定的其他违约责任。9.3违约金计算a.违约金计算以实际违约天数或金额为准；b.违约金计算至合同约定的违约责任履行完毕为止。9.4违约处理a.双方应友好协商解决违约问题；b.协商不成，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.争议解决10.1争议解决方式a.双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议；b.协商不成的，任何一方均可向合同约定的仲裁机构申请仲裁。10.2争议解决机构a.本合同争议解决机构为____________________；b.仲裁机构按照其仲裁规则进行仲裁。10.3争议解决程序a.仲裁机构应在收到仲裁申请后的15个工作日内组成仲裁庭；b.仲裁庭应在组成后30个工作日内作出仲裁裁决。10.4争议解决期限a.争议解决期限自仲裁机构收到仲裁申请之日起计算；b.仲裁裁决作出后，双方应立即履行。11.合同解除11.1合同解除条件a.乙方严重违约，甲方有权解除合同；b.甲方严重违约，乙方有权解除合同；c.双方协商一致解除合同。11.2合同解除程序a.双方协商一致解除合同，应以书面形式通知对方；b.一方解除合同，应以书面形式通知对方，并说明理由。11.3合同解除后果a.合同解除后，双方应按照约定结算合同价款；b.合同解除后，双方应立即终止合同约定的权利和义务。11.4合同解除通知a.合同解除通知应通过书面形式送达对方；b.合同解除通知自送达对方之日起生效。12.合同终止与后续处理12.1合同终止条件a.合同约定的工程完成；b.双方协商一致终止合同；c.法律法规规定的其他合同终止条件。12.2合同终止程序a.双方协商一致终止合同，应以书面形式通知对方；b.一方终止合同，应以书面形式通知对方，并说明理由。12.3合同终止后果a.合同终止后，双方应按照约定结算合同价款；b.合同终止后，双方应立即终止合同约定的权利和义务。12.4合同终止通知a.合同终止通知应通过书面形式送达对方；b.合同终止通知自送达对方之日起生效。13.其他约定13.1不可抗力a.因不可抗力导致合同无法履行，双方互不承担责任；b.不可抗力事件发生后，双方应及时通知对方，并采取一切必要措施减少损失。13.2合同附件i.工程图纸；ii.施工组织设计；iii.材料清单；iv.施工进度计划；v.其他相关文件。13.3通知与送达a.通知应以书面形式送达，自送达对方之日起生效；b.送达方式包括但不限于邮寄、传真、电子邮件等。13.4合同份数a.本合同一式____________________份，甲方执____________________份，乙方执____________________份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正14.第三方介入14.1第三方概念a.本合同中的“第三方”指除甲乙双方以外的独立法人、自然人或其他组织，包括但不限于监理单位、检验机构、咨询顾问、担保公司等。14.2第三方责任限额a.第三方在履行本合同时，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任；b.第三方责任限额为本合同价款的____________________%。14.3第三方责任划分a.第三方应遵守本合同的相关规定，并承担相应的责任；b.第三方在履行职责过程中，应与甲乙双方保持沟通，确保工作进度和质量。14.4第三方介入方式a.第三方介入需经甲乙双方同意，并以书面形式明确介入事项、介入时间及责任；b.第三方介入后，其工作成果应得到甲乙双方的认可。14.5第三方介入费用a.第三方介入费用由甲乙双方按照实际情况分担；b.第三方介入费用应在本合同约定的支付方式中予以体现。15.第三方责任15.1第三方责任范围a.第三方责任范围包括但不限于：监理责任、检验责任、咨询顾问责任、担保责任等；b.第三方在履行职责过程中，如因自身原因造成甲方或乙方损失，应承担相应的赔偿责任。15.2第三方责任承担a.第三方责任承担方式包括但不限于：赔偿损失、恢复原状、支付违约金等；b.第三方责