2024年标准劳务分包协议条款明确版版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年标准劳务分包协议条款明确版版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同主体1.2合同标的1.3合同术语2.劳务分包范围与要求2.1劳务内容2.2劳务标准2.3分包商的义务与责任3.合同价格与支付3.1合同总价3.2支付方式3.3支付条件4.工期与进度4.1工期要求4.2进度计划4.3工期延误5.质量管理5.1质量标准5.2质量控制5.3质量异议与处理6.安全生产6.1安全生产要求6.2安全事故处理6.3保险责任7.违约责任7.1分包商违约7.2业主违约8.争议解决8.1争议方式8.2调解与仲裁8.3法律适用9.合同的生效、变更与终止9.1合同生效条件9.2合同变更9.3合同终止10.保密条款10.1保密内容10.2保密期限10.3违约责任11.合同的附件11.1附件内容11.2附件的有效性12.合同的签字盖章12.1签字盖章要求12.2签字盖章的有效性13.其他条款13.1不可抗力13.2合同的转让13.3附件的补充14.合同的份数14.1合同正本14.2合同副本第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同主体1.1.1本合同甲方为（甲方全称），乙方为（乙方全称）。1.1.2甲方是指合同约定的劳务分包工程的发包方，即工程项目的业主或其授权代表。1.1.3乙方是指合同约定的接受甲方委托，按照本合同约定进行劳务分包工程的承包方。1.2合同标的1.2.1乙方同意按照甲方的要求，完成甲方指定的劳务分包工程。1.2.2劳务分包工程的详细内容、范围和地点等详见本合同附件一。1.3合同术语1.3.1合同价款：指甲方支付给乙方的，完成本合同约定劳务分包工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。1.3.2合同工期：指乙方完成本合同约定劳务分包工程的期限，详见本合同附件一。第二条劳务分包范围与要求2.1劳务内容2.1.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同附件一中规定的全部劳务内容。2.1.2乙方应保证劳务分包工程的顺利进行，确保工程质量、安全、进度等满足甲方要求。2.2劳务标准2.2.1乙方应按照本合同附件一中的劳务标准进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。2.2.2乙方应严格按照国家法律法规、行业标准和甲方要求，确保工程安全。2.3分包商的义务与责任2.3.1乙方应按照合同约定，完成劳务分包工程，并保证工程质量、安全、进度等满足甲方要求。2.3.2乙方应对其分包工程的施工过程中的所有安全事故、质量问题等承担责任。2.3.3乙方应遵守甲方的管理制度，服从甲方的协调、监督和管理。第三条合同价格与支付3.1合同总价3.1.1本合同总价根据附件一中的工程量和单价计算得出，具体金额详见合同价款明细表。3.1.2乙方应在合同约定的付款节点前，向甲方提交完整的工程量及相关资料，以便甲方进行审核。3.2支付方式3.2.1甲方采用转账、现金等方式向乙方支付合同价款。3.2.2甲方支付合同价款时，应向乙方开具合法的发票。3.3支付条件3.3.1甲方在确认乙方完成合同约定的劳务分包工程后，按照本合同约定支付合同价款。3.3.2乙方应按照甲方要求，提供完成工程的相关资料和证明，以便甲方进行支付。第四条工期与进度4.1工期要求4.1.1乙方应在本合同附件一约定的工期范围内完成劳务分包工程。4.1.2乙方应按照甲方要求，制定详细的施工进度计划，并报甲方备案。4.2进度计划4.2.1乙方应按照本合同附件一约定的工期要求，制定施工进度计划。4.2.2乙方应定期向甲方报告施工进度，如有工期延误，乙方应承担相应的违约责任。4.3工期延误4.3.1如因乙方原因导致工期延误，乙方应按照本合同附件一约定的违约金标准向甲方支付违约金。4.3.2如因甲方原因导致工期延误，甲方应按照本合同附件一约定的违约金标准向乙方支付违约金。第五条质量管理5.1质量标准5.1.1乙方应按照本合同附件一约定的质量标准进行施工，确保工程质量符合相关规范和标准。5.1.2乙方应对其分包工程的施工质量进行自检、互检和交接检，确保工程质量。5.2质量控制5.2.1乙方应建立健全质量管理体系，加强对施工过程的质量控制。5.2.2乙方应按照甲方要求，接受甲方及相关部门的质量检查，对检查出的问题及时整改。5.3质量异议与处理5.3.1如甲方对乙方完成的工程质量有异议，甲方应书面通知乙方，并提供详细的异议事项第八条安全生产8.1安全生产要求8.1.1乙方应严格遵守国家法律法规、行业标准和地方政策，加强施工现场的安全生产管理。8.1.2乙方应按照甲方要求，制定施工现场的安全生产规章制度，明确安全生产责任。8.1.3乙方应加强对施工现场安全生产设施的检查、维护和更新，确保设施完好、有效。8.2安全事故处理8.2.1如在施工过程中发生安全事故，乙方应立即启动应急预案，采取有效措施防止事故扩大，并及时报告甲方。8.2.2乙方应按照甲方要求，配合甲方做好事故的调查、处理工作。8.2.3乙方应对事故造成的损失承担相应的责任。8.3保险责任8.3.1乙方应依法为施工现场的所有作业人员购买工伤保险和意外伤害保险。8.3.2乙方应在保险有效期内，按照保险合同约定，履行保险理赔的相关手续。第九条违约责任9.1分包商违约9.1.1如乙方未按照合同约定完成劳务分包工程，甲方有权按照本合同附件一的违约金标准向乙方追讨违约金。9.1.2如乙方未按照合同约定保证工程质量、安全、进度等，甲方有权要求乙方及时整改，并有权按照本合同附件一的违约金标准向乙方追讨违约金。9.2业主违约9.2.1如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方及时支付，并有权按照本合同附件一的违约金标准向甲方追讨违约金。9.2.2如甲方未按照合同约定提供施工条件、施工图纸等，乙方有权要求甲方及时提供，并有权按照本合同附件一的违约金标准向甲方追讨违约金。第十条争议解决10.1争议方式10.1.1如合同履行过程中发生争议，双方应通过友好协商解决。10.1.2如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2调解与仲裁10.2.1双方同意将争议提交甲方所在地人民法院进行调解或仲裁。10.2.2双方应履行人民法院的调解书、裁决书、判决书等法律文书。10.3法律适用10.3.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律。第十一条合同的生效、变更与终止11.1合同生效条件11.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.1.2本合同的生效条件为甲方按照约定支付预付款，乙方按照约定提供施工条件。11.2合同变更11.2.1如合同履行过程中，双方同意对合同内容进行变更，应以书面形式签订变更协议，经双方签字（或盖章）后生效。11.2.2合同变更不得影响甲方权益。11.3合同终止11.3.1本合同在下列情况下终止：（1）合同约定的劳务分包工程全部完成，并经甲方验收合格。（2）双方协商一致终止合同。（3）依法应当终止的其他情形。第十二条保密条款12.1保密内容12.1.1双方在合同履行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密、财务秘密等，应予以保密。12.1.2保密信息包括但不局限于合同内容、甲方提供的技术资料、乙方施工方案等。12.2保密期限12.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止或解除之日起失效。12.3违约责任12.3.1如一方违反保密义务，导致对方遭受损失，违约方应承担相应的赔偿责任。第十三条合同的签字盖章13.1签字盖章要求13.1.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。13.1.2本合同的签字盖章应符合国家法律法规、行业标准和甲方要求。13.1.3签字盖章完成后，双方应按照本合同约定履行各自的权利义务。13第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：劳务分包工程详细内容、范围和地点附件二：合同价款明细表附件三：施工进度计划附件四：质量标准和要求附件五：安全生产规章制度附件六：保险单据附件七：预付款支付凭证附件八：变更协议附件九：验收合格证书附件十：保密协议说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未按照合同约定完成劳务分包工程的，甲方有权按照本合同附件一的违约金标准向乙方追讨违约金。例如，乙方延期完成工程，延期超过合同约定的期限，甲方可以根据延期天数计算违约金。2.乙方未按照合同约定保证工程质量、安全、进度等的，甲方有权要求乙方及时整改，并有权按照本合同附件一的违约金标准向乙方追讨违约金。例如，乙方施工过程中出现质量问题，甲方有权要求乙方立即修复，并按照质量问题影响范围和工程进度计算违约金。3.如甲方未按照合同约定支付合同价款，乙方有权要求甲方及时支付，并有权按照本合同附件一的违约金标准向甲方追讨违约金。例如，甲方延迟支付合同价款，延迟支付的时间超过合同约定的期限，乙方可以根据延迟支付的天数计算违约金。4.如甲方未按照合同约定提供施工条件、施工图纸等，乙方有权要求甲方及时提供，并有权按照本合同附件一的违约金标准向甲方追讨违约金。例如，甲方未能按时提供施工图纸，导致乙方施工进度延误，甲方应承担相应的违约责任。说明三：法律名词及解释：1.合同价款：指甲方支付给乙方的，完成本合同约定劳务分包工程所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、管理费、利润等。2.合同工期：指乙方完成本合同约定劳务分