2024年全新标准建设工程专业劳务分包协议模板

2024年全新标准建设工程专业劳务分包协议模板本合同目录一览1.合同主体及定义1.1合同主体1.2定义2.劳务分包范围及内容2.1劳务分包范围2.2劳务内容3.合同价格及支付3.1合同价格3.2支付方式3.3支付时间表4.工期及进度4.1工期要求4.2进度报告5.质量标准及要求5.1质量标准5.2质量要求6.安全及环保6.1安全规定6.2环保要求7.劳务人员管理7.1劳务人员配备7.2劳务人员培训7.3劳务人员福利8.材料及设备8.1材料供应8.2设备使用9.变更及调整9.1变更条件9.2调整方式10.违约责任10.1违约行为10.2违约责任11.争议解决11.1争议方式11.2解决途径12.解除及终止12.1解除条件12.2终止方式13.一般条款13.1合同效力13.2保密条款13.3法律适用13.4争议解决14.附录14.1附件一：工程量清单14.2附件二：技术要求14.3附件三：分包工程图纸14.4附件四：其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1合同主体1.2定义第二条劳务分包范围及内容2.1劳务分包范围乙方同意按照甲方的要求，完成分包工程中所包含的所有劳务工作，包括但不限于施工、安装、调试、验收等。2.2劳务内容乙方应按照甲方的要求，提供具备相应技能和资质的劳务人员，完成分包工程的所有工作内容，并保证工程的质量和进度。第三条合同价格及支付3.1合同价格本合同分包劳务费用为人民币【】元（大写：【】元整），币种为人民币。3.2支付方式甲方按照乙方的实际完成工作量，以银行转账的方式支付劳务费用。3.3支付时间表甲方应在每月25日前，支付乙方上个月的实际完成工作量的80%的劳务费用；剩余的20%作为质量保证金，待工程验收合格后支付。第四条工期及进度4.1工期要求乙方应按照甲方的要求，确保分包工程在【】天内完成，除非遇到不可抗力因素。4.2进度报告乙方应定期向甲方报告工程进度，如遇到问题应及时沟通解决。第五条质量标准及要求5.1质量标准乙方应按照甲方的要求和国家相关标准，保证分包工程的质量和安全。5.2质量要求乙方应对分包工程的每一环节进行质量控制，确保工程质量符合甲方要求和国家标准。第六条安全及环保6.1安全规定乙方应严格遵守国家和地方的安全生产法律法规，确保分包工程的安全。6.2环保要求乙方应遵守国家和地方的环保法律法规，确保分包工程的环境保护要求得到满足。第八条材料及设备8.1材料供应乙方应按照甲方的要求，采购、供应分包工程所需的所有材料，并保证材料的质量、数量和交货时间符合合同要求。8.2设备使用乙方应负责分包工程中所使用设备的安装、调试、维护和拆除工作，并保证设备的安全和正常使用。第九条劳务人员管理9.1劳务人员配备乙方应按照甲方的要求，配备足够数量的具备相应技能和资质的劳务人员，以满足分包工程的施工需要。9.2劳务人员培训乙方应对劳务人员进行必要的技能和安全培训，确保其具备高效、安全的工作能力。9.3劳务人员福利乙方应按照国家和地方的相关法律法规，为劳务人员提供合理的工资、福利和保险待遇。第十条变更及调整10.1变更条件如因甲方需求变更、设计变更等原因导致分包工程范围、内容、工期等发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2调整方式变更协议应明确变更后的工程范围、内容、工期、价格等相关事项，并按照约定方式进行调整。第十一条违约责任11.1违约行为乙方如未能按照合同约定完成分包工程，或存在质量、安全问题，应承担相应的违约责任。11.2违约责任甲方如未能按照约定时间支付劳务费用，应支付迟延履行违约金，违约金的标准按迟延支付金额的千分之五计算。第十二条争议解决12.1争议方式如合同执行过程中发生争议，甲乙双方应通过友好协商解决；如协商不成，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2解决途径双方同意将争议提交仲裁委员会进行仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力。第十三条一般条款13.1合同效力本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至分包工程验收合格且劳务费用支付完毕后失效。13.2保密条款双方应对在合同执行过程中获取的对方商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。13.3法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。13.4争议解决如本合同的任何条款与中华人民共和国法律相抵触，该条款将按法律的规定重新解释或调整，但不影响其他条款的效力。第十四条附录14.1附件一：工程量清单14.2附件二：技术要求14.3附件三：分包工程图纸14.4附件四：其他相关文件第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出分包工程所需的所有材料、数量、规格、价格等信息。清单应由甲方确认后作为合同的一部分。附件二：技术要求包括分包工程的所有技术标准、施工工艺、质量要求等。乙方应根据技术要求进行施工，确保工程质量符合标准。附件三：分包工程图纸提供分包工程的详细图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，以指导乙方的施工工作。附件四：其他相关文件包括与分包工程相关的所有文件，如验收标准、安全规定、环保要求等。乙方应严格遵守相关文件的规定。说明二：违约行为及责任认定：1.乙方未能按照合同约定完成分包工程，或存在质量、安全问题，属于违约行为。乙方应承担相应的违约责任，如工程重新施工、支付违约金等。示例说明：如果乙方未能在约定的工期完成分包工程，甲方有权要求乙方在规定时间内完成工程，或委托其他承包商完成，并有权要求乙方支付违约金。2.甲方未能按照约定时间支付劳务费用，属于违约行为。甲方应支付迟延履行违约金，违约金的标准按迟延支付金额的千分之五计算。示例说明：如果甲方在约定支付时间内未能支付劳务费用，乙方有权暂停施工，并要求甲方支付违约金。3.如甲乙双方在合同执行过程中发生争议，未能通过友好协商解决，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。说明三：法律名词及解释：1.合同主体：指本合同的双方，甲方为全新标准建设工程有限公司，乙方为X劳务分包有限公司。2.分包工程：指甲方委托乙方施工的工程范围和内容。3.工期：指乙方完成分包工程的时间要求，按照合同约定的工期要求进