2024年景区绿化及景观建设施工合同书版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年景区绿化及景观建设施工合同书版本合同目录一览1.合同主体及定义1.1甲方名称及定义1.2乙方名称及定义1.3丙方名称及定义1.4景区绿化及景观建设施工合同的定义2.合同标的及工程范围2.1绿化工程2.1.1绿化区域及面积2.1.2绿化植物种类及数量2.1.3绿化施工质量标准2.2景观建设工程2.2.1景观建设项目内容及数量2.2.2景观建设施工质量标准2.2.3景观建设材料及工艺要求3.合同价格及支付方式3.1合同总价3.1.1绿化工程合同总价3.1.2景观建设工程合同总价3.2支付方式3.2.1预付款3.2.2进度付款3.2.3竣工付款3.2.4质量保证金4.合同工期及进度4.1合同工期4.1.1绿化工程工期4.1.2景观建设工程工期4.2施工进度计划及要求4.2.1绿化工程进度计划4.2.2景观建设工程进度计划4.2.3进度报告及调整机制5.施工质量及验收5.1施工质量标准5.1.1绿化工程质量标准5.1.2景观建设工程质量标准5.2验收程序及要求5.2.1绿化工程验收5.2.2景观建设工程验收5.2.3验收不合格的处理6.合同的变更、解除和终止6.1合同变更6.1.1变更条件6.1.2变更程序6.2合同解除6.2.1解除条件6.2.2解除程序6.3合同终止6.3.1终止条件6.3.2终止程序7.违约责任及争议解决7.1违约责任7.1.1甲方违约责任7.1.2乙方违约责任7.1.3丙方违约责任7.2争议解决方式7.2.1协商解决7.2.2调解解决7.2.3仲裁解决7.2.4诉讼解决8.合同的生效、履行和终止8.1合同生效条件8.2合同履行8.2.1甲方履行义务8.2.2乙方履行义务8.2.3丙方履行义务8.3合同终止后的义务履行9.保密条款9.1保密内容9.2保密义务及期限9.3违约责任10.不可抗力10.1不可抗力的定义10.2不可抗力事件的处理11.合同的转让11.1转让条件11.2转让程序12.适用法律及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式13.其他条款13.1甲方特殊要求13.2乙方特殊要求13.3丙方特殊要求14.附件14.1绿化工程设计方案14.2景观建设设计方案14.3合同价款明细表14.4施工进度计划表14.5验收标准及方法第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.4景区绿化及景观建设施工合同的定义：本合同是指甲方委托乙方进行景区绿化及景观建设施工，丙方提供技术支持，双方按照约定的条件和条款共同完成合同标的的协议。第二条合同标的及工程范围2.1绿化工程2.1.1绿化区域及面积：绿化区域位于景区，总面积为平方米。2.1.2绿化植物种类及数量：乙方应按照丙方提供的绿化设计方案进行植物的选择和种植，包括但不限于棵树、丛灌木、平方米的草坪等。2.1.3绿化施工质量标准：乙方应按照国家和行业的相关标准进行施工，确保绿化工程的施工质量满足甲方要求。2.2景观建设工程2.2.1景观建设项目内容及数量：景观建设项目包括个景点、座桥梁、条步道等，具体数量和内容详见丙方提供的设计方案。2.2.2景观建设施工质量标准：乙方应按照丙方提供的设计方案进行施工，确保景观建设工程的施工质量满足甲方要求。2.2.3景观建设材料及工艺要求：乙方应使用符合国家相关标准的材料，并按照丙方提供的设计方案要求进行施工工艺的应用。第三条合同价格及支付方式3.1合同总价3.1.1绿化工程合同总价：绿化工程的合同总价为万元人民币。3.1.2景观建设工程合同总价：景观建设工程的合同总价为万元人民币。3.2支付方式3.2.1预付款：甲方在合同签订后七个工作日内向乙方支付绿化工程合同总价的30%作为预付款。3.2.2进度付款：乙方按照合同约定的施工进度完成相应工程后，甲方按照实际完成工程量的80%进行进度付款。3.2.3竣工付款：乙方完成合同约定的全部工程，并经甲方验收合格后，甲方支付剩余的20%作为竣工付款。3.2.4质量保证金：乙方在合同约定的质量保证期内，如发生质量问题，乙方应承担修复费用。质量保证期结束后，甲方支付质量保证金的剩余部分。第四条合同工期及进度4.1合同工期4.1.1绿化工程工期：绿化工程的合同工期为个月。4.1.2景观建设工程工期：景观建设工程的合同工期为个月。4.2施工进度计划及要求4.2.1绿化工程进度计划：乙方应按照合同约定的工期制定绿化工程的施工进度计划，并报甲方审批。4.2.2景观建设工程进度计划：乙方应按照合同约定的工期制定景观建设工程的施工进度计划，并报甲方审批。4.2.3进度报告及调整机制：乙方应定期向甲方报告施工进度，如因特殊情况需要调整进度计划，应提前向甲方提出申请，经甲方批准后方可调整。第五条施工质量及验收5.1施工质量标准5.1.1绿化工程质量标准：绿化工程的质量标准应符合国家和行业的相关规范要求。5.1.2景观建设工程质量标准：景观建设工程的质量标准应符合国家和行业的相关规范要求。5.2验收程序及要求5.2.1绿化工程验收：绿化工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供相关验收资料，经甲方验收合格后方可进入下一阶段施工。5.2.2景观建设工程验收：景观建设工程完成后，由甲方组织验收，乙方应提供相关验收资料，经甲方验收合格后方可进入下一阶段施工。5.2.3验收不合格的处理：如验收不合格，乙方应按照甲方的要求进行整改，重新验收。如再次验收不合格，甲方有权按照第八条合同的变更、解除和终止8.1合同变更8.1.1变更条件：合同履行过程中，如因特殊情况需要变更合同内容，甲乙双方可协商一致进行变更。8.1.2变更程序：甲乙双方应签订书面变更协议，明确变更内容、范围、价格等，并经双方盖章确认后生效。8.2合同解除8.2.1解除条件：合同履行过程中，如因不可抗力等特殊情况导致合同无法履行，甲乙双方可协商一致解除合同。8.2.2解除程序：甲乙双方应签订书面解除协议，明确解除原因、解除时间等，并经双方盖章确认后生效。8.3合同终止8.3.1终止条件：合同履行完成后，合同自然终止。8.3.2终止程序：合同终止后，乙方应按照甲方要求进行工程验收，并按照本合同约定的方式办理价款结算。第九条违约责任及争议解决9.1违约责任9.1.1甲方违约责任：甲方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。9.1.2乙方违约责任：乙方未按照约定履行合同义务，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.1.3丙方违约责任：丙方未按照约定提供设计方案或技术指导，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。9.2争议解决方式9.2.1协商解决：合同履行过程中发生的争议，甲乙双方应通过友好协商解决。9.2.2调解解决：如协商不成，可向甲方所在地的民间调解组织申请调解。9.2.3仲裁解决：如调解不成，任何一方均可向甲方所在地的仲裁委员会申请仲裁。9.2.4诉讼解决：如仲裁不成，可向甲方所在地的法院提起诉讼。第十条合同的转让10.1转让条件：未经甲方同意，乙方不得将合同权利和义务全部或部分转让给第三方。10.2转让程序：如乙方确需转让合同权利和义务，应向甲方提出书面申请，并经甲方同意后方可进行转让。第十一条适用法律及争议解决11.1适用法律：本合同的签订、履行、变更、解除、终止及争议解决均适用中华人民共和国法律。11.2争议解决方式：如本合同的任何条款与适用法律冲突，应以适用法律为准。第十二条其他条款12.1甲方特殊要求：如甲方有特殊要求，应在合同中明确，乙方应按照甲方要求执行。12.2乙方特殊要求：如乙方有特殊要求，应在合同中明确，甲方应予以考虑。12.3丙方特殊要求：如丙方有特殊要求，应在合同中明确，乙方应予以考虑。第十三条附件13.1绿化工程设计方案：详见附件1。13.2景观建设设计方案：详见附件2。13.3合同价款明细表：详见附件3。13.4施工进度计划表：详见附件4。13.5验收标准及方法：详见附件5。第十四条合同的生效、履行和终止14.1合同生效条件：本合同自甲乙双方签字盖章之日起生效。14.2合同履行：甲乙双方应按照本合同约定的条件和条款共同完成合同标的。14.3合同终止后的义务履行：合同终止后，乙方应按照甲方要求进行工程验收，并按照本合同约定的方式办理价款结算。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：绿化工程设计方案附件2：景观建设设计方案附件3：合同价款明细表附件4：施工进度计划表附件5：验收标准及方法详细要求和附件说明：附件1：绿化工程设计方案1.1绿化区域的具体划分和规划1.2绿化植物的种类、数量、规格和配置1.3绿化工程的设计图纸和施工图1.4绿化工程的施工技术要求和建议附件2：景观建设设计方案2.1景观建设项目的具体内容和布局2.2景观建设项目的施工图纸和技术要求2.3景观建设项目的材料选择和施工工艺2.4景观建设项目的施工质量和验收标准附件3：合同价款明细表3.1绿化工程合同总价3.2景观建设工程合同总价3.3预付款金额和支付时间3.4进度付款金额和支付时间3.5竣工付款金额和支付时间3.6质量保证金金额和支付时间附件4：施工进度计划表4.1绿化工程的施工时间表4.2景观建设工程的施工时间表4.3关键施工节点和完成时间4.4施工进度的报告和调整机制附件5：验收标准及方法5.1绿化工程验收标准及方法5.2景观建设工程验收标准及方法5.3验收程序和时间安排5.4验收不合格的处理措施说明二：违约行为及责任认定：2.1甲方违约行为及责任认定：甲方未按照约定履行合同义务，如未按时支付预付款、进度付款、竣工付款或质量保证金，应承担违约责任，向乙方支付违约金，并赔偿乙方因此造成的损失。示例说明：如果甲方未按时支付预付款，乙方有权暂停施工，并且甲方应支付违约金，违约金金额为未支付预付款的10%。2.2乙方违约行为及责任认定：乙方未按照约定履行合同义务，如未按时完成工程、未达到约定的施工质量标准等，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。2.3丙方违约行为及责任认定：丙方未按照约定提供设计方案或技术指导，应承担违约责任，向甲方支付违约金，并赔偿甲方因此造成的损失。示例说明：如果丙方未能按时提