2024年度泥水班组与总包方施工合作协议3篇_第1页
2024年度泥水班组与总包方施工合作协议3篇_第2页
2024年度泥水班组与总包方施工合作协议3篇_第3页
2024年度泥水班组与总包方施工合作协议3篇_第4页
2024年度泥水班组与总包方施工合作协议3篇_第5页
已阅读5页,还剩50页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度泥水班组与总包方施工合作协议本合同目录一览1.合同概述1.1合同签订双方基本信息1.2合同签订日期与生效日期1.3合同期限2.工程项目概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型3.工程进度计划3.1施工阶段划分3.2各阶段进度要求3.3进度调整程序4.工程质量要求4.1质量标准4.2质量检验方法4.3质量责任5.材料供应与管理5.1材料种类与规格5.2材料采购与供应5.3材料验收与保管6.机械设备与人员配备6.1机械设备种类与数量6.2机械设备租赁与维护6.3人员配备与培训7.施工现场管理7.1施工现场布置7.2施工现场安全与文明施工7.3施工现场环境保护8.工程款支付方式8.1工程款支付进度8.2工程款支付方式8.3工程款支付时间9.争议解决方式9.1争议解决途径9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任承担10.3违约赔偿标准11.合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同解除程序11.3合同终止条件12.保密条款12.1保密内容12.2保密期限12.3违反保密义务的责任13.合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:施工图纸13.3附件三:其他相关文件14.其他约定事项14.1合同变更程序14.2合同解除条件14.3合同终止条件14.4合同签订双方签字盖章第一部分:合同如下:第一条合同签订双方基本信息1.1泥水班组名称:____________________1.2泥水班组住所:____________________1.3总包方名称:____________________1.4总包方住所:____________________1.5双方联系方式:____________________第二条合同签订日期与生效日期2.1本合同签订日期:____年____月____日2.2本合同生效日期:自双方签字盖章之日起生效第三条合同期限3.1本合同期限为____年,自____年____月____日起至____年____月____日止第四条工程项目概述4.1工程名称:____________________4.2工程地点:____________________4.3工程规模:____________________平方米(或立方米)4.4工程类型:____________________第五条工程进度计划5.1.1土建基础阶段5.1.2主体结构阶段5.1.3装修装饰阶段5.1.4验收交付阶段5.2各阶段进度要求:5.2.1土建基础阶段:自合同生效之日起____个月内完成5.2.2主体结构阶段:自土建基础阶段完成之日起____个月内完成5.2.3装修装饰阶段:自主体结构阶段完成之日起____个月内完成5.2.4验收交付阶段:自装修装饰阶段完成之日起____个月内完成5.3进度调整程序:如遇不可抗力或特殊情况导致工期延误,双方应协商一致后调整进度计划,并书面通知对方第六条工程质量要求6.1质量标准:本工程的质量应符合国家标准、行业标准和设计文件要求6.2质量检验方法:本工程质量检验应采用抽样检验、现场检测和第三方检测等方法6.3质量责任:泥水班组应确保工程质量符合约定要求,如因泥水班组原因导致工程质量不合格,泥水班组应承担修复费用及相应责任第七条材料供应与管理7.1材料种类与规格:本工程所需材料种类及规格详见附件一《工程量清单》7.2材料采购与供应:材料采购由总包方负责,泥水班组需根据工程进度计划向总包方提出材料需求7.3材料验收与保管:泥水班组应按约定对材料进行验收,并妥善保管,确保材料质量和使用安全第八条工程款支付方式8.1工程款支付进度:8.1.1土建基础阶段:完成工程量的20%,支付工程款总额的20%8.1.2主体结构阶段:完成工程量的40%,支付工程款总额的40%8.1.3装修装饰阶段:完成工程量的60%,支付工程款总额的60%8.1.4验收交付阶段:完成工程量的80%,支付工程款总额的80%8.1.5竣工验收合格后:支付工程款总额的10%8.2工程款支付方式:采用银行转账支付,具体账户信息见附件二《工程款支付账户信息》8.3工程款支付时间:每个支付节点应在工程量达到约定比例后的____个工作日内支付第九条争议解决方式9.1争议解决途径:9.1.1双方应通过友好协商解决争议9.1.2如协商不成,任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼9.2争议解决机构:无9.3争议解决程序:按照相关法律法规和合同约定进行第十条违约责任10.1违约情形:10.1.1泥水班组未按约定完成工程进度10.1.2泥水班组提供不合格材料或施工质量不符合要求10.1.3泥水班组未按约定进行工程款支付10.1.4总包方未按约定支付工程款10.1.5双方违反合同约定的其他行为10.2违约责任承担:10.2.1泥水班组未按约定完成工程进度或提供不合格材料,应承担修复费用及相应责任10.2.2泥水班组未按约定支付工程款,应支付违约金,违约金为应付工程款总额的____%10.2.3总包方未按约定支付工程款,应支付违约金,违约金为应付工程款总额的____%10.3违约赔偿标准:10.3.1违约金计算方式:按每日应付工程款总额的____%计算10.3.2逾期付款利息:按中国人民银行同期贷款利率计算第十一条合同解除与终止11.1合同解除条件:11.1.1双方协商一致解除合同11.1.2一方违约严重,另一方提出解除合同11.1.3因不可抗力导致合同无法履行11.2合同解除程序:11.2.1提出解除合同的一方应提前____个工作日书面通知对方11.2.2双方应在收到解除通知后____个工作日内签署解除合同协议11.3合同终止条件:11.3.1合同期限届满11.3.2双方协商一致终止合同11.3.3因不可抗力导致合同无法履行第十二条保密条款12.1保密内容:12.1.1双方在履行合同过程中知悉的对方商业秘密12.1.2合同签订前的技术资料、商业计划、财务数据等12.2保密期限:自本合同签订之日起____年内12.3违反保密义务的责任:12.3.1违反保密义务的,应承担相应的法律责任12.3.2给对方造成损失的,应赔偿损失第十三条合同附件13.1附件一:工程量清单13.2附件二:工程款支付账户信息13.3附件三:施工图纸13.4附件四:其他相关文件第十四条其他约定事项14.1合同变更程序:14.1.1合同变更需经双方协商一致14.1.2合同变更应以书面形式进行14.2合同解除条件:14.2.1双方协商一致解除合同14.2.2一方违约严重,另一方提出解除合同14.3合同终止条件:14.3.1合同期限届满14.3.2双方协商一致终止合同14.4合同签订双方签字盖章:14.4.1泥水班组代表签字盖章14.4.2总包方代表签字盖章第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同所称第三方,是指除合同双方(泥水班组与总包方)以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、检测机构、咨询公司、保险公司、金融机构等。第二条第三方介入目的2.1第三方介入的目的是为了保证合同履行过程中的公正、公平,提高工程质量,降低风险,保障合同双方的合法权益。第三条第三方介入方式3.1.1监理:由第三方监理机构对施工过程进行监督和管理。3.1.2检测:由第三方检测机构对工程材料、施工质量进行检测。3.1.3咨询:由第三方咨询公司提供技术、管理等方面的咨询服务。3.1.4保险:由保险公司提供工程保险,保障工程风险。3.1.5金融:由金融机构提供资金支持,如贷款、担保等。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额应根据第三方提供的专业服务内容、服务期限和合同约定进行明确。4.2.1责任范围:第三方应承担的责任范围,如工程检测不合格、监理失误等。4.2.2赔偿限额:第三方应承担的赔偿限额,如检测费用、监理费用等。4.2.3责任免除:第三方在何种情况下免除责任,如不可抗力、合同双方责任等。第五条第三方责任界定5.1.1责任自负:第三方应自行承担因自身原因造成的责任。5.1.2合同约定:第三方责任应严格按照合同约定执行。5.1.3侵权责任:第三方侵权行为应承担相应法律责任。5.1.4连带责任:如第三方与合同双方存在共同侵权行为,应承担连带责任。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与泥水班组、总包方之间的责任划分:6.1.1第三方与泥水班组:第三方对泥水班组提供的服务质量负责,泥水班组对自身施工质量负责。6.1.2第三方与总包方:第三方对总包方提供的服务质量负责,总包方对工程整体质量负责。6.2第三方与其他各方的合作关系:6.2.2第三方在提供专业服务时,应尊重泥水班组、总包方的自主决策权。第七条第三方介入程序7.1第三方介入程序如下:7.1.1合同签订:在合同中约定第三方介入事项,明确第三方责任和权利。7.1.2第三方选定:由泥水班组、总包方协商确定第三方,并签订相关服务协议。7.1.3第三方工作:第三方按照协议约定开展相关工作,如监理、检测、咨询等。7.1.4质量验收:第三方参与工程验收,确保工程质量符合合同约定。第八条第三方介入费用的承担8.1第三方介入费用由泥水班组、总包方根据合同约定和第三方服务协议共同承担。8.2第三方介入费用应在合同中明确,并作为合同履行的一部分。第九条第三方介入争议解决9.1.1友好协商:第三方与泥水班组、总包方应友好协商解决争议。9.1.2争议解决机构:协商不成,可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条第三方介入合同的终止10.1.1合同期限届满10.1.2双方协商一致终止合同10.1.3第三方不再提供相关服务10.1.4合同双方解除合同10.2第三方介入合同终止后,双方应按照约定办理相关手续,并结算相关费用。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:工程量清单详细要求和说明:列出工程项目的所有分项工程和子分项工程。每项工程应包含工程量、单价、合价等信息。工程量清单应与设计图纸、施工规范等文件相符。2.附件二:工程款支付账户信息详细要求和说明:列明总包方和泥水班组用于工程款支付的银行账户信息。包括银行名称、账号、户名等。3.附件三:施工图纸详细要求和说明:包含工程项目的全部施工图纸,包括平面图、立面图、剖面图等。图纸应清晰、完整,符合国家相关标准。4.附件四:合同变更记录详细要求和说明:记录合同履行过程中发生的所有变更事项。包括变更原因、变更内容、变更日期、变更双方签字等。5.附件五:第三方服务协议详细要求和说明:与第三方签订的服务协议,包括服务内容、服务期限、费用等。协议应明确第三方的责任和权利。6.附件六:工程验收报告详细要求和说明:记录工程项目的验收过程和结果。包括验收时间、验收人员、验收意见等。7.附件七:工程款支付凭证详细要求和说明:记录每次工程款支付的凭证,包括银行转账记录、支票等。8.附件八:违约金计算依据详细要求和说明:记录违约金的计算方法、计算依据等。9.附件九:争议解决文件详细要求和说明:记录争议解决的文件,包括协商记录、诉讼文件等。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:泥水班组未按约定完成工程进度。泥水班组提供不合格材料或施工质量不符合要求。泥水班组未按约定支付工程款。总包方未按约定支付工程款。第三方未按协议提供合格服务。双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准:违约行为一经确认,责任方应承担相应的违约责任。违约责任包括但不限于:修复费用:因违约行为导致工程质量不合格,责任方应承担修复费用。违约金:按照合同约定支付违约金。损失赔偿:因违约行为给对方造成损失的,责任方应赔偿损失。3.示例说明:示例一:泥水班组未按约定完成工程进度,造成总包方经济损失,泥水班组应承担修复费用和违约金。示例二:第三方检测机构检测出工程材料不合格,检测机构应承担相应责任,包括赔偿材料费用和违约金。示例三:总包方未按约定支付工程款,应支付违约金,违约金计算方式为每日应付工程款总额的____%。全文完。2024年度泥水班组与总包方施工合作协议1本合同目录一览一、合作原则与目标1.1合作原则1.2合作目标二、合同双方基本信息2.1泥水班组基本信息2.2总包方基本信息三、合作项目与工期3.1合作项目名称3.2工期安排四、施工内容与要求4.1施工内容4.2施工要求五、施工进度与质量5.1施工进度安排5.2施工质量要求六、材料与设备6.1材料供应6.2设备使用七、工程款支付与结算7.1工程款支付方式7.2工程款结算方式八、安全生产与文明施工8.1安全生产要求8.2文明施工要求九、违约责任与争议解决9.1违约责任9.2争议解决方式十、合同生效与变更10.1合同生效条件10.2合同变更程序十一、合同解除与终止11.1合同解除条件11.2合同终止程序十二、其他约定事项12.1保密条款12.2合同附件十三、合同签署与生效日期13.1合同签署13.2合同生效日期十四、合同份数与存放14.1合同份数14.2合同存放第一部分:合同如下:一、合作原则与目标1.1合作原则1.1.1双方应遵循平等、自愿、公平、诚信的原则,共同完成施工项目。1.1.2双方应遵守国家法律法规、行业规范和工程标准,确保施工质量与安全。1.2合作目标1.2.1确保施工项目按期完成,达到设计要求和质量标准。1.2.2实现经济效益和社会效益的双赢。二、合同双方基本信息2.1泥水班组基本信息2.1.1泥水班组名称:________________2.1.2法定代表人:________________2.1.3注册地址:________________2.1.4联系电话:________________2.2总包方基本信息2.2.1总包方名称:________________2.2.2法定代表人:________________2.2.3注册地址:________________2.2.4联系电话:________________三、合作项目与工期3.1合作项目名称:________________3.2工期安排:3.2.1施工准备期:____个月3.2.2施工实施期:____个月3.2.3竣工验收期:____个月四、施工内容与要求4.1施工内容:4.1.1土方开挖、运输、回填4.1.2混凝土浇筑4.1.3钢筋绑扎4.1.4防水工程4.1.5砌筑工程4.2施工要求:4.2.1施工质量符合国家相关标准和规范要求。4.2.2施工过程中,确保施工现场安全、文明、环保。4.2.3按照施工图纸和设计要求进行施工。五、施工进度与质量5.1施工进度安排:5.1.1按照工程进度计划,分阶段完成施工任务。5.1.2每月提交施工进度报告,及时调整进度计划。5.2施工质量要求:5.2.1施工过程中,严格执行质量检查制度。5.2.2对不合格工程及时返工,确保工程质量。六、材料与设备6.1材料供应:6.1.1泥水班组负责提供施工所需的材料。6.1.2材料质量应符合国家标准和设计要求。6.2设备使用:6.2.1泥水班组负责提供施工所需的设备。6.2.2确保设备性能良好,安全运行。七、工程款支付与结算7.1工程款支付方式:7.1.1按照合同约定,分阶段支付工程款。7.1.2首付款:合同签订后5个工作日内支付,金额为合同总额的10%。7.1.3进度款:每月末根据施工进度支付,金额为当月完成工程量的90%。7.1.4结算款:工程竣工后,验收合格后支付剩余10%的工程款。7.2工程款结算方式:7.2.1双方应在工程竣工后30个工作日内完成工程款结算。7.2.2如有争议,应在争议发生后15个工作日内协商解决,协商不成可依法向仲裁委员会申请仲裁。八、安全生产与文明施工8.1安全生产要求8.1.1泥水班组应遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。8.1.2施工现场应设置明显的安全警示标志,采取必要的安全防护措施。8.1.3施工人员必须佩戴安全帽,高空作业必须系安全带。8.2文明施工要求8.2.1施工现场应保持整洁,垃圾及时清理,材料堆放有序。8.2.2施工车辆进出现场应遵守交通规则,不得乱停乱放。8.2.3施工过程中,不得影响周围居民的生活和工作。九、违约责任与争议解决9.1违约责任9.1.1如一方违约,应向另一方支付违约金,违约金数额按合同约定执行。9.1.2因违约造成对方损失的,违约方应承担赔偿责任。9.2争议解决方式9.2.1双方应友好协商解决合同执行过程中发生的争议。9.2.2协商不成的,可提交相关仲裁机构仲裁或向人民法院提起诉讼。十、合同生效与变更10.1合同生效条件10.1.1双方代表签字盖章后,合同即生效。10.1.2合同生效后,双方应按约定履行各自义务。10.2合同变更程序10.2.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认。10.2.2合同变更不影响已履行部分的效力。十一、合同解除与终止11.1合同解除条件11.1.1合同双方协商一致,可解除合同。11.1.2发生不可抗力,导致合同无法履行,可解除合同。11.2合同终止程序11.2.1合同解除或终止后,双方应及时清理现场,完成工程交接。11.2.2合同终止后,未支付款项应立即支付。十二、其他约定事项12.1保密条款12.1.1双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露。12.2合同附件12.2.1本合同附件作为合同不可分割的一部分,与本合同具有同等法律效力。十三、合同签署与生效日期13.1合同签署13.1.1双方代表在本合同上签字盖章,合同即签署完成。13.2合同生效日期13.2.1合同签署后,自双方签字盖章之日起生效。十四、合同份数与存放14.1合同份数14.1.1本合同一式____份,双方各执____份。14.2合同存放14.2.1合同存放在双方指定的地点,并由专人负责保管。第二部分:第三方介入后的修正一、第三方介入的概念与界定1.1第三方的概念1.1.1本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织,包括但不限于监理方、设计方、检测机构、咨询公司、保险公司等。1.2第三方介入的情形1.2.1.1监理方对施工过程的监督与检查;1.2.1.2设计方对设计变更的确认;1.2.1.3检测机构对工程质量的检测;1.2.1.4咨询公司提供的技术咨询服务;1.2.1.5保险公司提供的工程保险服务。二、第三方介入的职责与权利2.1第三方的职责2.1.1第三方应按照本合同及双方约定,履行相应的职责,包括但不限于:2.1.1.1监理方:对施工过程进行监督,确保施工质量、进度和安全;2.1.1.2设计方:对设计变更进行确认,确保设计变更的合理性和可行性;2.1.1.3检测机构:对工程质量进行检测,出具检测报告;2.1.1.4咨询公司:提供技术咨询服务,协助解决施工过程中遇到的问题;2.1.1.5保险公司:按照保险合同约定,承担相应的赔偿责任。2.2第三方的权利2.2.1.1收取相应的服务费用;2.2.1.2要求甲乙双方提供必要的协助和配合;2.2.1.3在必要时,向甲乙双方提出合理的建议或要求。三、第三方介入时的额外条款3.1第三方介入时的额外条款3.1.1第三方介入时,甲乙双方应签订相应的合作协议,明确各方的权利、义务和责任。3.2第三方介入时的额外说明3.2.1第三方介入时,甲乙双方应确保第三方具备相应的资质和条件,能够胜任相关服务工作。四、第三方的责任限额4.1第三方的责任限额4.1.1.1质量责任限额:第三方因质量问题造成的损失,其赔偿限额不超过合同总价的一定比例;4.1.1.2进度责任限额:第三方因延误工期造成的损失,其赔偿限额不超过合同总价的一定比例;4.1.1.3其他责任限额:根据第三方服务的具体内容,约定相应的赔偿限额。4.2第三方责任限额的说明4.2.1第三方责任限额的设定,旨在明确各方的责任范围,避免因第三方责任导致甲乙双方利益受损。五、第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与其他各方的划分5.1.1第三方与甲乙双方在合同中的地位是独立的,第三方不参与甲乙双方的合同关系,仅提供专业服务。5.2划分说明5.2.1第三方在履行职责过程中,不得干预甲乙双方的合同关系,其服务内容仅限于合同约定的范围。5.2.2第三方的服务费用由甲乙双方承担,具体支付方式在合作协议中明确。5.2.3第三方在履行职责过程中,如因自身原因导致甲乙双方利益受损,应按照本合同和合作协议的约定承担相应的责任。六、第三方介入的合同变更6.1合同变更6.1.1第三方介入时,如需变更合同内容,甲乙双方应与第三方协商一致,并以书面形式签订补充协议。6.2变更说明6.2.1合同变更应遵循公平、合理原则,确保各方权益不受损害。6.2.2合同变更后的协议与本合同具有同等法律效力。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合作协议书说明:合作协议书的正式文本,包含甲乙双方的基本信息、合作项目、工期、施工内容、材料与设备、工程款支付、安全生产与文明施工、违约责任、争议解决等条款。2.附件二:施工图纸及技术规范说明:施工图纸及技术规范文件,用于指导施工过程中的具体操作。3.附件三:工程进度计划说明:详细的工程进度计划,包括各阶段的开始和结束时间。4.附件四:材料清单及质量保证书说明:材料清单详细列出了所需材料的名称、规格、数量和质量保证书。5.附件五:设备清单及操作手册说明:设备清单列出了施工所需的设备名称、型号、数量和操作手册。6.附件六:安全生产管理制度说明:详细的安全管理制度,包括施工现场的安全规定、安全培训和应急预案。7.附件七:环境保护措施说明:针对施工现场可能产生的污染,制定的环境保护措施和应急预案。8.附件八:合同变更协议说明:在合同执行过程中,如需变更合同内容,双方签署的变更协议。9.附件九:工程验收报告说明:工程竣工后,由第三方机构出具的验收报告。10.附件十:工程结算报告说明:工程竣工后,双方根据合同约定进行的工程结算报告。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:未按合同约定的时间完成施工任务。责任认定标准:根据合同约定的工期延误比例,支付违约金或赔偿损失。示例:若合同约定工期为6个月,实际完成时间为8个月,则视为2个月的工期延误。2.违约行为:施工质量不符合合同约定或国家标准。责任认定标准:根据工程质量问题的严重程度,要求返工或赔偿损失。示例:若检测机构检测发现混凝土强度低于设计要求,则要求泥水班组返工。3.违约行为:擅自改变施工方案或设计变更未经同意。责任认定标准:根据变更对工程的影响程度,承担相应的责任或赔偿损失。示例:若设计变更导致工程成本增加,则由设计方承担额外费用。4.违约行为:未按合同约定支付工程款。责任认定标准:根据逾期支付的天数,支付违约金或赔偿损失。示例:若工程款逾期支付30天,则按每日千分之五支付违约金。5.违约行为:施工现场安全管理不到位,导致安全事故发生。责任认定标准:根据事故的严重程度,承担相应的赔偿责任。示例:若因施工现场安全管理不当导致人员伤亡,则承担相应的医疗费用和赔偿。6.违约行为:未按合同约定进行环境保护,造成环境污染。责任认定标准:根据环境污染的程度,支付相应的罚款或赔偿损失。示例:若施工现场排放的废水超标,则按相关规定支付罚款。全文完。2024年度泥水班组与总包方施工合作协议2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2法定代表人1.3注册地址1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4施工期限3.工程内容与范围3.1工程内容3.2工程范围3.3工程量4.质量要求与标准4.1质量要求4.2质量标准4.3质量检测5.施工组织与管理5.1施工组织5.2施工管理5.3施工安全5.4施工进度6.材料与设备6.1材料采购6.2设备租赁6.3材料与设备验收7.付款方式与进度款7.1付款方式7.2付款进度7.3逾期付款8.施工变更与索赔8.1施工变更8.2索赔处理8.3索赔范围9.工程验收与移交9.1工程验收9.2验收标准9.3工程移交10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.2争议解决10.3争议解决方式11.合同解除与终止11.1合同解除11.2合同终止11.3合同解除与终止的条件12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.2附件二:工程量清单12.3附件三:其他相关文件13.合同生效与期限13.1合同生效13.2合同期限13.3合同续签14.其他约定事项第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.1.1泥水班组:泥水工程队1.1.2总包方:建筑工程有限公司1.2法定代表人1.2.1泥水班组:1.2.2总包方:1.3注册地址1.3.1泥水班组:市区路号1.3.2总包方:市区路号1.4联系方式2.项目概况2.1项目名称2.1.1小区住宅楼工程2.2项目地点2.2.1市区街道2.3项目规模2.3.1总建筑面积:20000平方米2.4施工期限2.4.1计划开工日期:2024年3月1日2.4.2计划竣工日期:2024年12月31日3.工程内容与范围3.1工程内容3.1.1土建工程3.1.2水暖电安装工程3.1.3装修工程3.2工程范围3.2.1土建部分:包括基础工程、主体结构工程等3.2.2水暖电安装部分:包括给排水、消防、电气等工程3.2.3装修部分:包括室内外装饰、门窗安装等工程3.3工程量3.3.1土建工程量:10000平方米3.3.2水暖电安装工程量:5000平方米3.3.3装修工程量:5000平方米4.质量要求与标准4.1质量要求4.1.1符合国家现行建筑工程质量标准4.1.2确保工程安全、适用、美观4.2质量标准4.2.1土建工程:按《建筑工程施工质量验收统一标准》执行4.2.2水暖电安装工程:按《建筑给排水及供暖工程施工质量验收统一标准》执行4.2.3装修工程:按《建筑装饰装修工程施工质量验收统一标准》执行4.3质量检测4.3.1施工过程中,每道工序完成后均需进行自检和互检4.3.2工程完工后,进行竣工验收和质量评定5.施工组织与管理5.1施工组织5.1.1泥水班组成立项目组,负责施工组织与管理5.1.2项目组人员包括项目经理、技术负责人、施工员等5.2施工管理5.2.1严格按照施工图纸和施工方案进行施工5.2.2严格执行施工规范和操作规程5.2.3定期召开施工会议,协调解决施工过程中遇到的问题5.3施工安全5.3.1施工现场必须遵守国家有关安全生产的法律法规5.3.2采取有效措施,确保施工人员的人身安全和工程安全5.4施工进度5.4.1按照施工计划进行施工,确保工程按期完工5.4.2如遇特殊情况导致施工进度延误,应及时上报总包方,并协商解决方案6.材料与设备6.1材料采购6.1.1泥水班组负责材料采购,总包方提供材料采购清单6.1.2采购材料必须符合国家现行质量标准6.2设备租赁6.2.1泥水班组负责设备租赁,总包方提供设备租赁清单6.2.2租赁设备必须符合施工要求6.3材料与设备验收6.3.1材料和设备到货后,由双方共同验收6.3.2验收合格后方可投入使用8.施工变更与索赔8.1施工变更8.1.1变更范围:包括设计变更、现场条件变更、工程量变更等8.1.2变更程序:任何一方提出变更,应书面通知对方,经双方协商一致后,由总包方下达变更通知8.1.3变更审批:变更事项涉及工程量、工期、费用等重大调整,需报相关主管部门审批8.2索赔处理8.2.1索赔原因:包括设计变更、不可抗力、工程延误、材料价格波动等8.2.2索赔程序:提出索赔方应提供相关证明材料,总包方收到索赔申请后,应在15日内答复8.2.3索赔金额:根据实际情况,由双方协商确定8.3索赔范围8.3.1工程延误索赔:因非泥水班组责任导致工程延误,可索赔工期和实际发生的经济损失8.3.2材料价格波动索赔:因材料价格波动导致成本增加,可索赔实际发生的经济损失9.工程验收与移交9.1工程验收9.1.1验收标准:按照国家相关标准和合同约定进行验收9.1.2验收程序:工程完工后,由总包方组织验收,泥水班组应提供相关资料和验收条件9.1.3验收结果:验收合格,双方签署验收报告9.2验收标准9.2.1工程质量标准:符合国家现行建筑工程质量标准9.2.2工程安全标准:符合国家现行建筑工程安全标准9.2.3工程使用功能标准:符合设计要求和实际使用需求9.3工程移交9.3.1移交条件:工程验收合格,且泥水班组完成所有施工工作9.3.2移交程序:由总包方下达移交通知,双方共同办理移交手续10.违约责任与争议解决10.1违约责任10.1.1泥水班组违约:包括未按时完成工程、质量不合格、擅自变更设计等10.1.2总包方违约:包括未按时支付工程款、提供不合格材料、延误工程进度等10.1.3违约责任承担:违约方应承担相应的违约责任,包括支付违约金、赔偿损失等10.2争议解决10.2.1争议解决方式:协商、调解、仲裁、诉讼10.2.2争议解决程序:双方协商解决,协商不成可申请调解、仲裁或诉讼10.3争议解决方式10.3.1协商:双方在争议发生后,友好协商解决10.3.2调解:争议发生后,可向相关部门申请调解10.3.3仲裁:争议发生后,可向仲裁机构申请仲裁10.3.4诉讼:争议发生后,可向人民法院提起诉讼11.合同解除与终止11.1合同解除11.1.1合同解除条件:包括一方违约、不可抗力、合同约定的解除条件等11.1.2合同解除程序:一方提出解除合同,经双方协商一致后,签署解除合同协议11.2合同终止11.2.1合同终止条件:包括工程完工、合同解除、法律规定的终止条件等11.2.2合同终止程序:合同终止后,双方应办理相关手续,并结算剩余款项11.3合同解除与终止的条件11.3.1一方违约:包括未按时完成工程、质量不合格、擅自变更设计等11.3.2不可抗力:包括地震、洪水、战争等不可抗力因素11.3.3合同约定的解除与终止条件:合同中约定的其他解除与终止条件12.合同附件12.1附件一:施工图纸12.1.1图纸名称:小区住宅楼工程图纸12.1.2图纸编号:12.1.3图纸提供方:设计院12.2附件二:工程量清单12.2.1工程量清单名称:小区住宅楼工程量清单12.2.2工程量清单编号:12.2.3工程量清单编制方:造价咨询公司12.3附件三:其他相关文件12.3.1相关文件名称:包括施工组织设计、安全施工方案、质量保证体系等12.3.2相关文件提供方:泥水班组或总包方13.合同生效与期限13.1合同生效13.1.1合同生效条件:双方签署合同,并经相关主管部门备案13.1.2合同生效时间:合同签署之日起生效13.2合同期限13.2.1合同期限:自合同生效之日起至工程完工之日止13.2.2合同续签:如需续签,双方应提前30日协商一致,并签署续签协议14.其他约定事项14.1保密条款:双方对本合同内容负有保密义务,未经对方同意,不得向任何第三方泄露14.2通知方式:双方应通过书面形式进行通知,通知送达时间为通知发出后第三个工作日14.3适用法律:本合同适用中华人民共和国法律14.4合同份数:本合同一式两份,双方各执一份,具有同等法律效力第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方介入的定义1.1.1本合同项下,第三方介入是指为了解决合同履行过程中的争议或特殊情况,由双方共同选定的第三方机构或个人参与合同履行的活动。1.2第三方介入的条件1.2.1双方在合同履行过程中出现争议,经协商无法达成一致意见;1.2.2出现不可抗力或其他特殊原因,影响合同履行;1.2.3双方认为需要第三方介入以维护合同目的的实现。2.第三方介入的程序2.1第三方选择2.1.1双方应在合同签订后15日内,共同选定第三方介入机构或个人;2.1.1具有独立法人资格或合法执业资格;2.1.2具有丰富的行业经验和专业知识;2.1.3公正、公平、公正地处理争议。2.2第三方介入的启动2.2.1双方应在争议发生后,立即通知对方并共同向第三方介入机构或个人提出介入申请;2.2.2第三方介入机构或个人应在收到介入申请之日起5个工作日内,通知双方介入的具体安排。3.第三方介入的职责3.1第三方介入机构或个人的职责3.1.1听取双方的意见和陈述;3.1.2调查、核实相关事实和证据;3.1.3提出解决方案或建议;3.1.4主持调解或仲裁,以解决争议。4.第三方介入的费用4.1第三方介入费用由双方按照约定比例分担;4.2第三方介入费用应在第三方介入机构或个人通知双方介入安排之日起5个工作日内支付。5.第三方介入后的合同履行5.1第三方介入期间,合同其他条款继续履行;5.2第三方介入结束后,双方应根据第三方介入机构或个人的建议,继续履行合同。6.第三方介入后的争议解决6.1第三方介入机构或个人在介入过程中,如无法达成一致意见,应提交仲裁或诉讼;6.2双方应积极配合第三方介入机构或个人,以解决争议。7.第三方介入后的责任限额7.1第三方介入机构或个人对合同履行过程中因自身原因导致的损失,应承担相应的赔偿责任;7.2第三方介入机构或个人的责任限额由双方在合同中约定。8.第三方介入后的合同解除与终止8.1如第三方介入机构或个人在介入过程中发现合同无法继续履行,应通知双方;8.2双方应在收到通知之日起5个工作日内,协商决定合同解

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论