版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版电力公司供电设施建设合同本合同目录一览第一条合同概述1.1合同名称1.2合同双方1.3合同签订日期1.4合同生效日期1.5合同期限第二条供电设施建设内容2.1供电设施类型2.2供电设施规模2.3供电设施建设地点2.4供电设施建设要求第三条供电设施建设进度3.1建设阶段划分3.2各阶段建设时间节点3.3进度调整及延误处理第四条供电设施建设费用4.1工程造价构成4.2工程造价确定方式4.3费用支付方式4.4费用调整及支付时间第五条供电设施质量要求5.1质量标准5.2质量检验与验收5.3质量保证期及售后服务第六条供电设施建设过程中的安全保障6.1安全责任6.2安全措施6.3事故处理及责任追究第七条供电设施建设过程中的环境保护7.1环保要求7.2环保措施7.3环保责任及赔偿第八条供电设施建设过程中的合同变更8.1变更条件8.2变更程序8.3变更内容第九条供电设施建设过程中的争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决费用第十条供电设施建设完成后的移交及验收10.1移交条件10.2验收程序10.3验收标准10.4验收不合格的处理第十一条供电设施建设完成后的维护与管理11.1维护责任11.2维护措施11.3管理责任第十二条违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担方式12.3违约赔偿第十三条合同解除13.1解除条件13.2解除程序13.3解除后的处理第十四条合同终止及后续事宜14.1终止条件14.2终止程序14.3终止后的处理第一部分:合同如下:第一条合同概述1.1合同名称:本合同名称为“2024版电力公司供电设施建设合同”。1.2合同双方:甲方(电力公司)与乙方(建设方)。1.3合同签订日期:本合同签订日期为2024年3月15日。1.4合同生效日期:本合同自双方签字盖章之日起生效。1.5合同期限:本合同有效期为自合同生效之日起三年。第二条供电设施建设内容2.1供电设施类型:包括高压输电线路、变电站、配电线路等。2.2供电设施规模:具体规模依据甲方提供的供电设施建设规划确定。2.3供电设施建设地点:具体建设地点以甲方提供的供电设施建设规划为准。2.4供电设施建设要求:符合国家及行业相关标准和规范,确保供电安全、可靠、经济。第三条供电设施建设进度3.1建设阶段划分:分为设计阶段、施工阶段、验收阶段。3.2各阶段建设时间节点:设计阶段60天,施工阶段180天,验收阶段30天。3.3进度调整及延误处理:如因不可抗力等原因导致进度延误,双方协商调整时间节点,并承担相应责任。第四条供电设施建设费用4.1工程造价构成:包括设计费、材料费、人工费、设备费、施工费、验收费等。4.2工程造价确定方式:依据国家及行业相关标准,结合甲方提供的工程量清单确定。4.3费用支付方式:分阶段支付,设计阶段支付20%,施工阶段支付60%,验收合格后支付20%。4.4费用调整及支付时间:如遇政策调整或市场波动,费用可相应调整,支付时间按原约定执行。第五条供电设施质量要求5.1质量标准:严格按照国家及行业相关标准和规范执行。5.2质量检验与验收:设计、施工、验收各阶段均需进行质量检验,确保工程质量。5.3质量保证期及售后服务:质量保证期为一年,售后服务由乙方负责。第六条供电设施建设过程中的安全保障6.1安全责任:甲方负责供电设施建设过程中的安全管理工作,乙方负责施工过程中的安全责任。6.2安全措施:双方应采取必要的安全措施,确保施工安全和人员安全。6.3事故处理及责任追究:如发生安全事故,双方应立即启动应急预案,追究相关责任。第七条供电设施建设过程中的环境保护7.1环保要求:遵守国家及地方环保法规,确保施工过程不对环境造成污染。7.2环保措施:采取有效措施,降低施工过程中的噪音、粉尘、废水等排放。7.3环保责任及赔偿:如违反环保要求,乙方应承担相应责任,并赔偿由此造成的损失。第八条供电设施建设过程中的合同变更8.1变更条件:因不可抗力、政策调整、设计变更、工程量增减等原因需要变更合同内容。8.2变更程序:任何一方提出变更要求,应书面通知对方,经双方协商一致后,签订书面变更协议。8.3变更内容:包括但不限于工程量、工期、费用、质量标准、安全措施等。第九条供电设施建设过程中的争议解决9.1争议解决方式:通过友好协商解决,协商不成则提交合同约定的仲裁机构仲裁。9.2争议解决机构:仲裁机构由双方共同选定,仲裁规则适用《中华人民共和国仲裁法》。9.3争议解决费用:仲裁费用由败诉方承担,除非仲裁机构另有裁定。第十条供电设施建设完成后的移交及验收10.1移交条件:供电设施建设完成后,经双方验收合格,乙方应向甲方办理移交手续。10.2验收程序:验收前,乙方应提供完整的工程资料和验收报告,甲方组织验收。10.3验收标准:验收标准应符合国家及行业相关标准和规范。10.4验收不合格的处理:验收不合格的,乙方应在规定时间内进行整改,直至合格。第十一条供电设施建设完成后的维护与管理11.1维护责任:供电设施交付使用后,甲方负责设施的日常维护和管理。11.2维护措施:甲方应建立完善的维护管理制度,确保设施正常运行。11.3管理责任:乙方应提供必要的设施运行数据和资料,配合甲方进行管理。第十二条违约责任12.1违约情形:包括逾期交付、质量不合格、未按约定支付费用、违反安全规定等。12.2违约责任承担方式:违约方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。12.3违约赔偿:赔偿金额根据违约情况及实际损失确定。第十三条合同解除13.1解除条件:因不可抗力、一方违约、合同目的不能实现等原因,任何一方可以解除合同。13.2解除程序:一方提出解除合同,应书面通知对方,并说明解除原因。第十四条合同终止及后续事宜14.1终止条件:合同期满、合同解除、双方协商一致等。第二部分:第三方介入后的修正第一条第三方介入的概念与范围1.1第三方的概念:在本合同中,第三方是指除甲乙双方以外的独立主体,包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构等。1.2第三方介入的范围:第三方介入涉及合同的各个方面,包括但不限于项目管理、质量控制、费用审计、风险评估等。第二条第三方介入的引入与选择2.1引入条件:甲乙双方在合同执行过程中,如需第三方介入,应书面通知对方,并说明引入第三方的必要性。2.2选择程序:第三方由甲乙双方共同选择,或由一方推荐,经另一方同意后确定。第三条第三方介入的职责与权限3.1职责:3.1.1监理单位:负责监督合同执行过程中的工程质量、进度、安全等。3.1.2设计单位:负责提供设计文件,并参与设计变更的审核。3.1.3咨询机构:提供专业咨询服务,如风险评估、项目管理等。3.1.4检测机构:负责对供电设施进行检测,确保其符合相关标准。3.1.5保险机构:提供相关保险服务,如工程保险、责任保险等。3.2权限:3.2.1第三方在履行职责时,有权要求甲乙双方提供必要的资料和配合。3.2.2第三方有权对甲乙双方的行为进行监督和评价。第四条第三方介入的费用与支付4.1费用:第三方介入的费用包括但不限于服务费、咨询费、检测费等。4.2支付:费用按合同约定或第三方提供服务后的实际发生额支付。第五条第三方责任限额的明确5.1责任限额:第三方在其职责范围内,对甲乙双方及合同履行造成的损失,其责任限额由合同约定。5.2超出责任限额的损失:超出责任限额的部分,由甲乙双方自行承担或按其他约定处理。第六条第三方与其他各方的划分说明6.1第三方与甲方的关系:第三方受甲方委托,代表甲方行使相关职责。6.2第三方与乙方的关系:第三方受乙方委托,代表乙方行使相关职责。6.3第三方与合同其他相关方的划分:6.3.1第三方与供电设施建设相关的其他单位或个人:第三方在履行职责时,应与其他单位或个人保持沟通,确保合同执行。6.3.2第三方与合同外部的其他主体:第三方在履行职责时,不应干预合同外部的其他主体。第七条第三方介入的变更与退出7.1变更:如需变更第三方,甲乙双方应协商一致,并签订书面变更协议。7.2退出:第三方因故退出,甲乙双方应协商处理相关事宜,确保合同执行不受影响。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式:第三方介入过程中发生的争议,通过友好协商解决。8.2争议解决机构:协商不成,提交合同约定的仲裁机构仲裁。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:供电设施建设规划及设计文件要求:详细描述供电设施的建设规模、位置、技术参数等,包含设计图纸、说明书、技术规范等。说明:此附件为合同执行的基础,是后续设计、施工、验收的依据。2.附件二:工程量清单及造价预算要求:详细列出工程量、单价、总价,包含材料、人工、机械等费用。说明:此附件用于确定工程造价,作为合同执行的费用控制依据。3.附件三:施工组织设计及进度计划要求:包括施工方案、施工方法、进度安排、资源配置等。说明:此附件用于指导施工过程中的组织与进度控制。4.附件四:质量保证计划及验收标准要求:包括质量管理体系、质量控制措施、验收程序、验收标准等。说明:此附件用于确保供电设施建设的质量。5.附件五:安全文明施工措施及应急预案要求:包括安全文明施工的具体措施、安全事故应急预案等。说明:此附件用于保障施工过程中的安全与环保。6.附件六:合同变更记录要求:详细记录合同执行过程中的变更事项、原因、处理结果等。说明:此附件用于跟踪合同执行过程中的变更情况。7.附件七:验收报告要求:包括验收日期、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等。说明:此附件用于证明供电设施建设已完成并符合合同要求。8.附件八:维护与管理手册要求:包括设施运行维护、检修保养、故障处理等操作规程。说明:此附件用于指导供电设施投入使用后的维护与管理。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:乙方未按合同约定的时间节点完成工程;乙方提供的工程质量不符合合同约定;甲方未按合同约定支付工程款;甲方未按合同约定提供施工场地、材料等;第三方未按合同约定履行职责。2.责任认定标准:乙方未按合同约定的时间节点完成工程,每延误一天,应支付甲方合同总价1%的违约金;乙方提供的工程质量不合格,应无条件返工,并承担由此产生的全部费用;甲方未按合同约定支付工程款,每逾期一天,应向乙方支付合同总价1%的违约金;甲方未按合同约定提供施工场地、材料等,每延误一天,应向乙方支付合同总价1%的违约金;第三方未按合同约定履行职责,应承担相应的违约责任,赔偿由此造成的损失。3.违约责任示例说明:乙方在施工过程中,因管理不善导致工程进度延误10天,应向甲方支付10天的违约金,共计合同总价的10%;乙方施工完成的变电站,经验收发现存在安全隐患,需返工,乙方应承担返工产生的全部费用,包括材料费、人工费、机械费等;甲方因资金周转问题,逾期支付工程款5天,应向乙方支付5天的违约金,共计合同总价的5%。全文完。2024版电力公司供电设施建设合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.2双方法定代表人及联系方式1.3双方注册地址2.合同签订背景及依据2.1合同签订目的2.2合同签订依据及法律、法规3.供电设施建设内容3.1建设项目名称3.2建设地点及范围3.3建设规模及容量3.4建设期限4.投资建设方式4.1投资主体4.2资金来源及筹措方式4.3投资比例及分配5.设计、施工及监理5.1设计单位及资质5.2施工单位及资质5.3监理单位及资质5.4设计、施工、监理合同签订及履行6.质量要求及标准6.1工程质量要求6.2材料设备质量要求6.3施工工艺要求6.4工程验收标准7.进度要求及节点7.1总体进度计划7.2各阶段进度要求7.3节点控制及调整8.资金管理及支付8.1资金支付方式8.2资金支付节点8.3资金支付条件8.4资金支付变更9.工程变更及索赔9.1工程变更范围及条件9.2索赔范围及条件9.3工程变更及索赔处理流程10.工程验收及移交10.1验收标准及程序10.2验收时间及地点10.3工程移交手续及条件11.违约责任及处理11.1违约情形及责任11.2违约处理方式11.3违约赔偿标准12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构及管辖13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.合同附件及补充条款14.1附件内容14.2补充条款说明第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称及全称1.1.1甲方名称:电力公司1.1.2乙方名称:建设项目有限公司1.2双方法定代表人及联系方式1.2.1甲方法定代表人:1.2.2乙方法定代表人:1.3双方注册地址1.3.1甲方注册地址:省市区路号1.3.2乙方注册地址:省市区路号2.合同签订背景及依据2.1合同签订目的2.1.1甲方为满足地区电力需求,乙方为电力设施建设方,双方本着平等互利的原则,签订本合同。2.2合同签订依据及法律、法规2.2.1依据《中华人民共和国电力法》、《中华人民共和国合同法》及相关法律法规。3.供电设施建设内容3.1建设项目名称3.1.1地区110kV变电站及配套线路工程3.2建设地点及范围3.2.1建设地点:省市区3.2.2建设范围:包括变电站、输电线路及配套设施3.3建设规模及容量3.3.1规模:建设一座110kV变电站3.3.2容量:变电站总容量为50MW3.4建设期限3.4.1计划建设工期:自合同生效之日起,12个月内完成建设4.投资建设方式4.1投资主体4.1.1甲方作为投资主体,负责项目的投资建设4.2资金来源及筹措方式4.2.1甲方通过自有资金及银行贷款进行项目投资4.3投资比例及分配4.3.1甲方投资比例为100%,乙方不承担投资责任5.设计、施工及监理5.1设计单位及资质5.1.1设计单位:设计院5.1.2设计单位资质:甲级电力工程设计资质5.2施工单位及资质5.2.1施工单位:建筑有限公司5.2.2施工单位资质:电力工程施工总承包一级资质5.3监理单位及资质5.3.1监理单位:监理有限公司5.3.2监理单位资质:电力工程监理甲级资质5.4设计、施工、监理合同签订及履行5.4.1双方应按国家相关规定,分别与设计、施工、监理单位签订合同,确保合同履行。6.质量要求及标准6.1工程质量要求6.1.1严格按照国家电力行业标准及设计要求施工,确保工程质量达到国家标准。6.2材料设备质量要求6.2.1选用符合国家标准、行业标准的材料设备,确保材料设备质量。6.3施工工艺要求6.3.1严格按照设计文件及施工规范进行施工,确保施工工艺符合要求。6.4工程验收标准6.4.1工程验收标准按照国家电力行业标准及设计要求执行。8.资金管理及支付8.1资金支付方式8.1.1甲方按工程进度分阶段支付工程款项。8.2资金支付节点8.2.1设计阶段:设计合同签订后支付设计费总额的30%。8.2.2施工准备阶段:施工合同签订后支付工程总造价的10%。8.2.3施工阶段:每月支付工程进度款的10%,累计支付至工程总造价的70%。8.2.4竣工验收阶段:验收合格后支付工程总造价的20%,余下的10%作为质保金,质保期为工程竣工后的两年。8.3资金支付条件8.3.1乙方提交符合合同要求的工程进度报告。8.3.2甲方对工程进度报告进行审核,确认无误后支付相应款项。8.4资金支付变更8.4.1因不可抗力或政策调整等原因导致工程进度或造价发生变化的,双方应协商调整资金支付节点及金额。9.工程变更及索赔9.1工程变更范围及条件9.1.1工程变更包括设计变更、施工条件变更等。9.1.2工程变更需经双方协商一致,并签订变更协议。9.2索赔范围及条件9.2.1乙方因甲方原因导致工程延误或损失,可提出索赔。9.2.2索赔需提供相关证明材料,经双方协商一致后,甲方应在30日内支付索赔款项。9.3工程变更及索赔处理流程9.3.1乙方提出变更或索赔申请。9.3.2甲方在收到申请后15日内给予答复。9.3.3双方协商达成一致,签订变更协议或索赔协议。10.工程验收及移交10.1验收标准及程序10.1.1验收标准按照国家电力行业标准及设计要求执行。10.1.2验收程序分为初验和终验两个阶段。10.2验收时间及地点10.2.1初验时间:工程完工后30日内。10.2.2终验时间:工程完工后60日内。10.2.3验收地点:工程现场。10.3工程移交手续及条件10.3.1验收合格后,乙方应向甲方提交工程移交报告。10.3.2甲方在收到报告后15日内完成工程移交手续。11.违约责任及处理11.1违约情形及责任11.1.1乙方未按合同约定完成工程,甲方有权要求赔偿损失。11.1.2甲方未按合同约定支付款项,乙方有权要求支付逾期利息。11.2违约处理方式11.2.1违约方应承担违约责任,赔偿守约方因此遭受的损失。11.3违约赔偿标准11.3.1违约赔偿金额根据实际损失及合同约定确定。12.争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成,可提交仲裁委员会仲裁。12.2争议解决机构及管辖12.2.1仲裁机构:省市仲裁委员会。12.2.2管辖范围:合同履行过程中发生的争议。13.合同生效及终止13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同自生效之日起生效。13.2合同终止条件13.2.1工程完工且验收合格后,合同终止。13.3合同解除条件13.3.1双方协商一致,可解除合同。14.合同附件及补充条款14.1附件内容14.1.1工程设计文件、施工图纸、设备清单等。14.2补充条款说明14.2.1本合同附件与本合同具有同等法律效力。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同执行过程中的个人、企业或其他组织。15.2第三方介入类型15.2.1设计、施工、监理等相关专业服务提供方。15.2.2金融机构、担保机构等资金提供方。15.2.3仲裁、调解等争议解决机构。15.3第三方介入条件15.3.1第三方介入需经甲乙双方书面同意。15.3.2第三方需具备相应的资质和能力。15.4第三方介入程序15.4.1甲乙双方协商确定第三方介入的具体事项。15.4.2双方签署相关协议,明确第三方的责任和义务。16.甲乙双方增加条款16.1甲方增加条款16.1.1当第三方介入时,甲方应确保第三方的资质和能力符合合同要求。16.1.2甲方应与第三方签订保密协议,保护项目相关信息。16.2乙方增加条款16.2.1当第三方介入时,乙方应配合第三方的工作,确保项目顺利进行。16.2.2乙方应向第三方提供必要的资料和协助,确保第三方履行职责。17.第三方责任限额17.1第三方责任17.1.1第三方在其职责范围内,对合同履行过程中产生的后果承担相应责任。17.1.2第三方责任限于其提供的专业服务或资金支持范围。17.2责任限额17.2.1第三方责任限额根据其提供的专业服务或资金支持的具体情况确定。17.2.2责任限额在第三方协议中明确约定。17.2.3若第三方责任超出责任限额,甲乙双方应共同承担超出部分的责任。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方18.1.1第三方应向甲方提供专业服务,甲方对第三方的工作成果负有验收责任。18.1.2第三方在提供专业服务过程中,应遵守甲方的要求和指示。18.2第三方与乙方18.2.1第三方应向乙方提供资金支持,乙方对第三方的资金使用负有监管责任。18.2.2第三方在提供资金支持过程中,应遵守乙方的相关规定。18.3第三方与争议解决机构18.3.1第三方在争议解决过程中,应积极配合争议解决机构的工作。18.3.2第三方应遵守争议解决机构的规定和裁决。19.第三方介入后的合同变更19.1当第三方介入时,甲乙双方可根据实际情况,对合同进行必要的变更。19.2合同变更需经甲乙双方及第三方协商一致,并签订书面协议。19.3合同变更不影响原合同中未变更部分的效力。20.第三方介入后的合同终止20.1当第三方介入导致合同无法继续履行时,甲乙双方可协商终止合同。20.2合同终止后,甲乙双方应按照合同约定处理善后事宜。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件1.1要求:提供完整的设计图纸、设计说明书、设计计算书等设计文件。1.2说明:设计文件应满足国家相关标准和规范,确保工程质量和安全。2.
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 设计合同终止协议书
- 甲乙丙三方买卖合同
- 北京邮电大学《教师综合技能训练三字一话》2023-2024学年第一学期期末试卷
- 2025版城市高层建筑避雷系统施工安装服务合同3篇
- 宅基地建房合同
- 开发合同范本共篇
- 2025版委托开发合同(含软件开发要求与交付标准)3篇
- 2024年中国八人更衣柜市场调查研究报告
- 2025年度自然人借款合同范本全新金融服务保障
- 二手房买卖贷款合同房地产买卖合同贷款
- GB/T 42449-2023系统与软件工程功能规模测量IFPUG方法
- 酒店装修工程预算表EXCEL模板(推荐)
- NY 5052-2001无公害食品海水养殖用水水质
- 【讲座】2020年福建省高职分类考试招生指导讲座
- 性格决定命运课件
- 学习会计基础工作规范课件
- 双面埋弧焊螺旋钢管公称外公壁厚和每米理论重量
- 富士施乐VC2265打印机使用说明SPO
- 服务态度决定客户满意度试题含答案
- 教科版四年级科学上册全册复习教学设计及知识点整理
- 重庆万科渠道制度管理办法2022
评论
0/150
提交评论