2024年工程分包担保合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年工程分包担保合同本合同目录一览1.定义与解释1.1定义术语1.2通用解释2.合同主体2.1承包方信息2.2分包方信息2.3担保方信息3.项目基本信息3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目工期4.担保范围与责任4.1担保金额4.2担保责任4.3担保期限5.担保方式与执行5.1担保方式选择5.2担保文件提交5.3担保执行流程6.分包合同履行6.1分包合同签订6.2分包合同履行6.3分包合同变更7.担保金的退还7.1退还条件7.2退还程序7.3退还时间8.违约责任8.1分包方违约责任8.2承包方违约责任8.3担保方违约责任9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决程序10.合同的生效与终止10.1合同生效条件10.2合同终止条件10.3合同终止程序11.通知与送达11.1通知方式11.2送达地址11.3送达确认12.合同附件12.1附件一：担保合同12.2附件二：分包合同12.3附件三：其他相关文件13.合同变更与补充13.1变更程序13.2补充条款14.其他14.1法律适用14.2合同份数14.3生效日期第一部分：合同如下：1.定义与解释1.1定义术语1.1.1“合同”指本《2024年工程分包担保合同》。1.1.2“承包方”指在合同中承担工程建设的主体。1.1.3“分包方”指承包方将工程部分或全部工作内容分包给的其他主体。1.1.4“担保方”指同意为分包方提供担保的主体。1.1.5“担保金额”指担保方在合同中承诺担保的金额。1.1.6“担保责任”指担保方在合同履行过程中应承担的责任。1.1.7“担保期限”指担保方承担担保责任的期限。1.2通用解释1.2.1本合同中未定义的术语，应按照相关法律法规和行业惯例进行解释。2.合同主体2.1承包方信息2.1.1承包方名称：______________________2.1.2承包方地址：______________________2.1.3承包方联系人：______________________2.1.4承包方联系电话：______________________2.2分包方信息2.2.1分包方名称：______________________2.2.2分包方地址：______________________2.2.3分包方联系人：______________________2.2.4分包方联系电话：______________________2.3担保方信息2.3.1担保方名称：______________________2.3.2担保方地址：______________________2.3.3担保方联系人：______________________2.3.4担保方联系电话：______________________3.项目基本信息3.1项目名称：______________________3.2项目地点：______________________3.3项目规模：______________________3.4项目工期：______________________4.担保范围与责任4.1担保金额：人民币______元整。4.2担保责任：担保方对分包方在履行合同过程中因违约行为导致的承包方损失承担担保责任。4.3担保期限：自合同生效之日起至项目竣工验收合格之日止。5.担保方式与执行5.1.1现金担保；5.1.2银行保函；5.1.3保证金；5.1.4其他担保方式。5.2担保文件提交：担保方应在合同签订之日起______个工作日内向承包方提交担保文件。5.3担保执行流程：5.3.1分包方违约，承包方应及时通知担保方；5.3.2担保方在接到通知之日起______个工作日内对违约事项进行核实；5.3.3担保方确认违约后，应及时履行担保责任。6.分包合同履行6.1分包合同签订：分包方应在合同签订之日起______个工作日内与承包方签订分包合同。6.2分包合同履行：分包方应严格按照分包合同约定履行合同义务。6.3分包合同变更：如需变更分包合同，双方应协商一致，并签订书面变更协议。8.违约责任8.1分包方违约责任8.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的，承包方有权要求分包方承担违约责任，包括但不限于支付违约金。8.1.2分包方违反合同约定的质量标准，承包方有权要求分包方返工或赔偿损失。8.1.3分包方在工程过程中出现安全事故，分包方应承担相应的法律责任和赔偿责任。8.2承包方违约责任8.2.1承包方未按合同约定支付分包方工程款的，应承担违约责任，包括支付违约金。8.2.2承包方未按合同约定提供必要的工作条件和材料，导致工程进度延误的，应承担违约责任。8.3担保方违约责任8.3.1担保方未按合同约定履行担保责任的，应承担违约责任，包括支付违约金。8.3.2担保方在担保期间，如因自身原因导致担保失效的，应承担相应的责任。9.争议解决9.1争议解决方式：本合同争议应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。9.2争议解决机构：如双方同意仲裁，应约定仲裁机构及仲裁规则。9.3争议解决程序：争议解决程序应遵循相关法律法规及约定的程序进行。10.合同的生效与终止10.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同终止条件：10.2.1项目竣工验收合格；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3因不可抗力导致合同无法履行；10.2.4其他法定或约定的合同终止条件。10.3合同终止程序：合同终止后，双方应按照合同约定进行结算和清算。11.通知与送达11.1通知方式：本合同项下的通知应以书面形式进行，可以通过邮寄、传真、电子邮件等方式发送。11.2送达地址：本合同各方的送达地址如下：承包方：______________________分包方：______________________担保方：______________________11.3送达确认：通知发出后，应要求对方进行送达确认，并保存送达确认记录。12.合同附件12.1附件一：担保合同12.2附件二：分包合同12.3附件三：其他相关文件13.合同变更与补充13.1变更程序：合同变更应经双方协商一致，并以书面形式签署变更协议。13.2补充条款：本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。14.其他14.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律。14.2合同份数：本合同一式______份，双方各执______份。14.3生效日期：本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义：在本合同中，第三方指除甲乙双方以外的，提供专业服务、技术支持、咨询、评估或其他辅助服务的独立法人、自然人或其他组织。1.2.1中介机构；1.2.2技术顾问；1.2.3评估机构；1.2.4法律顾问；1.2.5监理单位；1.2.6其他经甲乙双方同意的第三方。2.第三方介入程序2.1第三方介入需经甲乙双方协商一致，并签订相应的服务协议。2.2第三方介入应在合同履行过程中，根据甲乙双方的需求和合同约定进行。3.第三方责任限额3.1.1第三方因自身过错导致的服务失误或损失；3.1.2第三方违反服务协议导致的甲乙双方损失；3.1.3第三方因不可抗力导致的服务中断或损失。3.2.1第三方服务性质；3.2.2第三方服务范围；3.2.3第三方服务费用。4.第三方权利与义务4.1第三方权利：4.1.1按照服务协议约定提供专业服务；4.1.2要求甲乙双方提供必要的配合和支持；4.1.3收取约定的服务费用。4.2第三方义务：4.2.1严格按照服务协议约定提供服务；4.2.2对甲乙双方的信息保密；4.2.3对自身服务质量和效果负责。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方应向甲方提供服务的详细说明和进度报告；5.1.2甲方有权对第三方的服务质量进行监督和评估；5.1.3第三方对甲方提供的服务不满意时，有权向甲方提出改进建议。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方应向乙方提供服务的详细说明和进度报告；5.2.2乙方有权对第三方的服务质量进行监督和评估；5.2.3第三方对乙方提供的服务不满意时，有权向乙方提出改进建议。5.3第三方与甲乙双方的共同责任：5.3.1第三方在提供服务的过中，应确保不损害甲乙双方的合法权益；5.3.2第三方在服务过程中发现甲乙双方存在争议，应协助双方进行协商解决。6.第三方介入后的合同条款变更6.1第三方介入后，如需对合同条款进行变更，应经甲乙双方及第三方协商一致，并以书面形式签署变更协议。6.2变更协议生效后，对甲乙双方及第三方具有同等法律约束力。7.第三方介入后的争议解决7.1第三方介入后，如发生争议，应通过友好协商解决；7.2协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决。8.第三方介入后的合同终止8.1第三方介入后，如合同因任何原因需要终止，应按照合同约定或变更协议的约定进行处理。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应根据合同约定进行结算和清算。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：担保合同详细要求：担保合同应详细列明担保金额、担保期限、担保责任等内容，并由担保方签字盖章。说明：担保合同是本合同的重要组成部分，用于明确担保方在合同履行过程中的责任和义务。2.附件二：分包合同详细要求：分包合同应详细列明分包工程内容、工程量、工程款支付方式、工期、违约责任等内容，并由甲乙双方及分包方签字盖章。说明：分包合同是甲乙双方与分包方之间的合同，用于明确分包工程的具体要求和双方的权利义务。3.附件三：项目进度计划详细要求：项目进度计划应详细列明各阶段的工程内容、开始时间、结束时间、关键节点等内容。说明：项目进度计划是确保工程按期完成的重要依据，有助于甲乙双方及分包方对工程进度进行跟踪和控制。4.附件四：质量保证计划详细要求：质量保证计划应详细列明工程质量标准、质量控制措施、质量检查流程等内容。说明：质量保证计划是确保工程质量达到约定标准的重要措施，有助于提高工程质量和客户满意度。5.附件五：安全文明施工方案详细要求：安全文明施工方案应详细列明施工现场的安全管理措施、文明施工措施、应急预案等内容。说明：安全文明施工方案是确保施工现场安全文明的重要依据，有助于保障施工人员和周边环境的安全。6.附件六：工程验收报告详细要求：工程验收报告应详细列明工程验收时间、验收结果、存在问题及整改措施等内容。说明：工程验收报告是确认工程是否达到合同约定标准的重要文件，有助于确保工程质量和进度。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1分包方未按合同约定完成工程任务；1.2分包方违反合同约定的质量标准；1.3分包方在工程过程中出现安全事故；1.4承包方未按合同约定支付分包方工程款；1.5承包方未按合同约定提供必要的工作条件和材料；1.6担保方未按合同约定履行担保责任；1.7第三方未按服务协议约定提供服务。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定应以合同约定和实际情况为依据；2.2违约责任的认定应依据违约行为对甲乙双方造成的实际损失；2.3违约责任的具体金额应根据合同约定和实际情况进行协商确定。3.示例说明：3.1分包方未按合同约定完成工程任务，导致工期延误，承包方有权要求分包方支付违约金，具体金额为合同约定工期延误部分工程款的一定比例。3.2分包方违反合同约定的质量标准，导致工程质量不合格，承包方有权要求分包方进行返工或赔偿损失，具体金额根据返工费用或损失程度确定。3.3第三方未按服务协议约定提供服务，导致甲乙双方遭受损失，第三方应承担相应的赔偿责任，具体金额根据损失程度确定。全文完。2024年工程分包担保合同1本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包商2.2主承包商2.3担保人3.合同标的3.1工程项目3.2工程范围3.3工程地点4.担保金额4.1担保金额的计算4.2担保金额的支付4.3担保金额的调整5.担保期限5.1担保期限的开始5.2担保期限的结束5.3担保期限的延长6.担保方式6.1担保形式6.2担保范围6.3担保责任7.担保费用7.1担保费用的计算7.2担保费用的支付7.3担保费用的调整8.担保权利和义务8.1担保人的权利8.2担保人的义务8.3分包商的权利8.4分包商的义务9.合同解除和终止9.1合同解除的条件9.2合同解除的程序9.3合同终止的条件9.4合同终止的程序10.违约责任10.1违约责任的承担10.2违约责任的赔偿10.3违约责任的免除11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同生效和变更12.1合同生效条件12.2合同变更的程序12.3合同变更的生效13.合同解除和终止后的处理13.1工程项目处理13.2担保责任处理13.3费用处理14.其他约定14.1不可抗力14.2通知14.3合同份数14.4合同附件第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义（1）“分包商”指与主承包商签订分包合同的施工方。（2）“主承包商”指负责整个工程项目的承包方。（3）“担保人”指同意为分包商的履约提供担保的第三方。（4）“工程”指本合同中分包商所承担的具体工程内容。（5）“担保金额”指担保人为分包商提供的担保金额。（6）“担保期限”指担保人承担担保责任的期限。1.2解释对本合同中的术语，如有争议，应以本合同中的定义为准。第二条合同双方2.1分包商（1）名称：________________________（2）地址：________________________（3）法定代表人：____________________2.2主承包商（1）名称：________________________（2）地址：________________________（3）法定代表人：____________________2.3担保人（1）名称：________________________（2）地址：________________________（3）法定代表人：____________________第三条合同标的3.1工程项目（1）工程名称：________________________（2）工程地点：________________________（3）工程内容：________________________3.2工程范围（1）具体工程量：________________________（2）工程进度：________________________3.3工程地点________________________第四条担保金额4.1担保金额的计算担保金额为人民币________________________元。4.2担保金额的支付担保人应在合同签订之日起________________________个工作日内，向主承包商支付担保金额。4.3担保金额的调整如因工程变更等原因导致担保金额发生变化，双方应协商一致，并在本合同中予以明确。第五条担保期限5.1担保期限的开始担保期限自合同签订之日起计算。5.2担保期限的结束担保期限至工程验收合格并交付使用之日起________________________个工作日止。5.3担保期限的延长如因工程延期等原因导致担保期限需要延长，双方应协商一致，并在本合同中予以明确。第六条担保方式6.1担保形式担保人应采取________________________形式的担保。6.2担保范围担保范围包括分包商在履行合同过程中因违约所应承担的责任。6.3担保责任担保人在担保范围内，对因分包商违约而产生的损失承担赔偿责任。第七条担保费用7.1担保费用的计算担保费用按担保金额的________________________计算。7.2担保费用的支付担保费用由担保人在合同签订之日起________________________个工作日内支付。7.3担保费用的调整如因担保金额的调整等原因导致担保费用发生变化，双方应协商一致，并在本合同中予以明确。第八条担保权利和义务8.1担保人的权利（1）在担保期限内，担保人有权要求分包商提供工程进展情况和履约情况。（2）如分包商违反合同约定，担保人有权要求分包商采取补救措施或承担违约责任。8.2担保人的义务（1）担保人应按照合同约定，在担保期限内对分包商的履约行为进行监督。（2）担保人应在收到主承包商的违约通知后，及时采取相应措施。8.3分包商的权利（1）分包商有权要求担保人按照合同约定履行担保义务。（2）分包商有权要求担保人对因自身原因导致的违约责任进行免责。8.4分包商的义务（1）分包商应按照合同约定，履行工程项目的施工和交付义务。（2）分包商应积极配合担保人进行工程监督和履约情况的核实。第九条合同解除和终止9.1合同解除的条件（1）合同一方严重违约，另一方有权解除合同。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。9.2合同解除的程序（1）一方提出解除合同，应书面通知另一方。（2）另一方收到解除通知后，应在________________________个工作日内给予答复。9.3合同终止的条件（1）工程验收合格并交付使用。（2）担保期限届满，担保人不再承担担保责任。9.4合同终止的程序（1）合同终止时，双方应进行工程结算。（2）合同终止后，担保人应退还剩余担保费用。第十条违约责任10.1违约责任的承担（1）违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。（2）因违约造成的损失，由违约方承担全部责任。10.2违约责任的赔偿（1）赔偿金额按实际损失计算。（2）赔偿金额应在违约发生后________________________个工作日内支付。10.3违约责任的免除（1）因不可抗力导致违约，可免除违约责任。（2）双方另有约定的，按照约定执行。第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成，提交________________________仲裁委员会仲裁。11.2争议解决机构________________________11.3争议解决程序________________________第十二条合同生效和变更12.1合同生效条件（1）双方签署合同并加盖公章。（2）担保人支付担保费用。12.2合同变更的程序（1）一方提出变更要求，应书面通知另一方。（2）双方协商一致，签署变更协议。12.3合同变更的生效变更协议经双方签署后生效。第十三条合同解除和终止后的处理13.1工程项目处理（1）工程验收合格并交付使用。（2）合同解除或终止后，双方应进行工程结算。13.2担保责任处理（1）担保期限届满，担保人不再承担担保责任。（2）合同解除或终止后，担保人退还剩余担保费用。13.3费用处理（1）合同解除或终止后，双方应结算并支付相关费用。（2）结算完成后，剩余费用按照合同约定进行退还或支付。第十四条其他约定14.1不可抗力（1）不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等。（2）因不可抗力导致合同无法履行，双方可协商解除合同。14.2通知（1）通知应以书面形式进行。（2）通知送达对方后，视为对方已收到通知。14.3合同份数本合同一式________________________份，双方各执________________________份。14.4合同附件（1）分包合同（2）工程图纸（3）其他相关文件第二部分：第三方介入后的修正1.第三方的概念和界定1.1第三方的定义在本合同中，“第三方”指除合同双方（甲乙双方）之外的任何个人、企业或其他组织，包括但不限于中介方、监理方、审计方、咨询方等。1.2第三方的界定（1）第三方应具备相应的资质和能力，能够独立承担相应的责任。（2）第三方应与合同双方签署相应的协议或合同，明确各方的权利和义务。2.第三方的责任限额2.1责任限额的定义在本合同中，“责任限额”指第三方因履行合同义务或提供相关服务而产生的责任，其赔偿责任不得超过约定的金额。2.2责任限额的约定（1）甲乙双方应与第三方在协议或合同中明确约定责任限额。（2）责任限额应依据第三方提供的服务的性质、范围、难度等因素确定。3.第三方的责权利3.1第三方的权利（1）第三方有权要求甲乙双方按照协议或合同约定支付服务费用。（2）第三方有权要求甲乙双方提供必要的协助和便利，以确保其履行合同义务。3.2第三方的义务（1）第三方应按照协议或合同约定，提供高质量的服务。（2）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，确保服务过程合法合规。3.3第三方的责任（1）第三方应承担因其服务过程中出现的违约、侵权等法律责任。（2）第三方应承担因其服务过程中产生的损失，在责任限额内向甲乙双方赔偿。4.第三方与其他各方的划分说明4.1第三方与甲方的划分（1）甲方应与第三方在协议或合同中明确约定各自的权利和义务。（2）甲方有权要求第三方按照约定提供服务和履行义务。（3）甲方有权对第三方提供的服务质量进行监督和评价。4.2第三方与乙方的划分（1）乙方应与第三方在协议或合同中明确约定各自的权利和义务。（2）乙方有权要求第三方按照约定提供服务和履行义务。（3）乙方有权对第三方提供的服务质量进行监督和评价。4.3第三方与合同双方的关系（1）第三方与合同双方的关系为独立合同关系。（2）第三方不得泄露合同双方的商业秘密和敏感信息。（3）第三方在履行合同过程中，应遵守合同双方的约定。5.第三方介入后的额外条款及说明5.1第三方介入的审批程序（1）甲乙双方应共同决定是否引入第三方介入。（2）引入第三方介入前，双方应充分评估第三方的资质和能力。5.2第三方介入的合同约定（1）甲乙双方应与第三方在协议或合同中明确约定第三方介入的范围、期限、费用等事项。（2）协议或合同应包含第三方介入的退出机制。5.3第三方介入的责任承担（1）第三方在介入过程中，应承担因其服务而产生的法律责任。（2）第三方在介入过程中，如因自身原因导致合同双方遭受损失，应在责任限额内赔偿。5.4第三方介入的争议解决（1）甲乙双方与第三方之间的争议，应通过协商解决。（2）协商不成，可提交________________________仲裁委员会仲裁。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包合同要求：详细描述分包工程的范围、内容、质量标准、工期、费用等。说明：分包合同是本合同的基础，明确了分包商的义务和责任。2.工程图纸要求：包含工程项目的平面图、立面图、剖面图、设计说明等。说明：工程图纸是施工的重要依据，确保施工符合设计要求。3.施工方案要求：包括施工方法、施工进度计划、施工组织设计等。说明：施工方案是指导施工的重要文件，确保施工过程有序进行。4.质量保证书要求：保证工程质量达到合同约定的标准。说明：质量保证书是分包商对工程质量的承诺，确保工程质量。5.安全生产保证书要求：确保施工过程中的安全生产，防止安全事故发生。说明：安全生产保证书是分包商对安全生产的承诺，保障施工安全。6.付款申请及凭证要求：包括工程进度款申请、发票、银行转账凭证等。说明：付款申请及凭证是分包商申请付款的依据，确保款项的合法支付。7.验收报告要求：包括工程验收的日期、验收结果、验收人员等。说明：验收报告是工程验收的重要文件，证明工程已按约定完成。8.争议解决文件要求：包括争议解决的协议、仲裁裁决书、法院判决书等。说明：争议解决文件是解决合同争议的重要依据，确保争议得到妥善解决。9.合同变更协议要求：包括合同变更的内容、变更日期、变更原因等。说明：合同变更协议是合同变更的法律文件，确保变更合法有效。10.其他相关文件说明：包括但不限于法律法规、行业标准、技术规范等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为分包商未按合同约定完成工程分包商未按合同约定质量标准完成工程分包商未按合同约定工期完成工程分包商未按合同约定支付工程款主承包商未按合同约定支付分包商工程款担保人未按合同约定履行担保义务2.责任认定标准违约行为发生时，由违约方承担违约责任。违约方应赔偿因其违约行为给对方造成的直接损失。违约方应支付违约金，违约金的数额由合同约定。如违约行为导致合同无法履行，违约方应承担合同无法履行造成的全部损失。3.违约示例说明分包商未按合同约定质量标准完成工程：分包商完成的工程未达到合同约定的质量标准，应返工或修复，并赔偿主承包商因此遭受的损失。主承包商未按合同约定支付工程款：主承包商未在合同约定的时间内支付工程款，应向分包商支付违约金，并承担因此产生的利息损失。全文完。2024年工程分包担保合同2本合同目录一览1.定义和解释1.1定义1.2解释2.合同双方2.1分包方2.2总包方3.项目概述3.1项目名称3.2项目地点3.3项目内容3.4项目工期4.担保金额4.1担保金额总额4.2担保金额支付方式5.担保期限5.1担保期限起止时间5.2担保期限延长条件6.担保责任6.1担保责任范围6.2担保责任免除条件7.担保金的退还7.1退还条件7.2退还程序8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决程序10.合同生效与解除10.1合同生效条件10.2合同解除条件11.合同附件11.1附件清单11.2附件内容12.合同签署12.1签署日期12.2签署地点12.3签署人13.合同变更与补充13.1变更条件13.2补充内容14.其他约定14.1其他条款14.2其他约定事项第一部分：合同如下：第一条定义和解释1.1定义1.1.1“分包方”指在本合同中承担工程分包任务的单位或个人。1.1.2“总包方”指在本合同中承担工程总包任务的单位或个人。1.1.3“工程”指本合同中分包方分包的工程项目。1.1.4“担保金额”指分包方为保证工程质量和进度，向总包方提供的担保金总额。1.1.5“担保期限”指担保金额有效期的起止时间。1.1.6“违约责任”指合同一方违反合同约定所应承担的法律责任。第二条合同双方2.1分包方2.1.1分包方名称：2.1.2分包方法定代表人：2.1.3分包方住所：2.1.4分包方联系电话：2.2总包方2.2.1总包方名称：2.2.2总包方法定代表人：2.2.3总包方住所：2.2.4总包方联系电话：第三条项目概述3.1项目名称：____________________3.2项目地点：____________________3.3项目内容：____________________3.4项目工期：____________________第四条担保金额4.1担保金额总额：人民币____元整。4.2担保金额支付方式：4.2.1分包方应在合同签订后____日内，向总包方支付担保金额。4.2.2支付方式：____________________第五条担保期限5.1担保期限起止时间：自工程开工之日起____个月。5.2担保期限延长条件：5.2.1若因不可抗力等原因导致工程延期，担保期限可相应延长。5.2.2延长期限的确定需经双方协商一致。第六条担保责任6.1担保责任范围：6.1.1分包方应按照合同约定，保证工程质量和进度。6.1.2分包方应承担因自身原因导致的工程缺陷、质量问题、安全事故等责任。6.2担保责任免除条件：6.2.1因不可抗力等原因导致工程无法正常进行，担保责任予以免除。6.2.2因总包方原因导致工程无法正常进行，担保责任予以免除。第七条担保金的退还7.1退还条件：7.1.1担保期限届满，且分包方履行了合同约定的义务，总包方应退还担保金额。7.1.2担保期限内，分包方因违约行为导致工程无法正常进行，总包方有权扣除相应的违约金后退还担保金额。7.2退还程序：7.2.1担保期限届满或退还条件成就后，分包方应在____日内向总包方提出退还担保金额的申请。7.2.2总包方在收到申请后____日内予以退还。第八条违约责任8.1违约情形8.1.1分包方未按合同约定完成工程任务的，每逾期一日，应向总包方支付相当于担保金额____%的违约金。8.1.2分包方未按合同约定保证工程质量的，每发生一次质量问题，应向总包方支付相当于担保金额____%的违约金。8.1.3分包方未按合同约定进行工程管理的，每发生一次违规行为，应向总包方支付相当于担保金额____%的违约金。8.2违约责任承担8.2.1分包方应按照违约情形承担相应的违约责任。8.2.2违约责任承担方式包括但不限于支付违约金、赔偿损失、承担相应的法律责任等。第九条争议解决9.1争议解决方式9.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中产生的争议。9.1.2若协商不成，任何一方均有权向合同签订地的人民法院提起诉讼。9.2争议解决程序9.2.1争议发生后，双方应在接到对方通知之日起____日内提出解决方案。9.2.2若在规定期限内未达成一致，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条合同生效与解除10.1合同生效条件10.1.1双方代表签字并加盖公章后，本合同自双方签字之日起生效。10.1.2本合同生效前，双方应完成所有必要的审批手续。10.2合同解除条件10.2.1双方协商一致，可以解除本合同。10.2.2发生不可抗力，致使合同无法履行，双方均可解除合同。第十一条合同附件11.1附件清单附件1：工程分包合同附件2：工程量清单附件3：工程进度计划11.2附件内容11.2.1附件1详细规定了工程分包的具体内容、双方的权利和义务。11.2.2附件2列明了工程项目的具体工程量。11.2.3附件3明确了工程的进度安排。第十二条合同签署12.1签署日期：____年____月____日12.2签署地点：____________________12.3签署人12.3.1分包方代表签字：12.3.2总包方代表签字：第十三条合同变更与补充13.1变更条件13.1.1本合同的任何变更，必须以书面形式提出，并经双方签字同意。13.2补充内容13.2.1本合同如有未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。第十四条其他约定14.1其他条款14.1.1本合同未尽事宜，按相关法律法规执行。14.2其他约定事项14.2.1本合同一式____份，双方各执____份，具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义1.1“第三方”指在合同履行过程中，为协助合同双方履行合同义务或解决合同争议而介入合同关系的独立第三方，包括但不限于监理单位、仲裁机构、调解机构、担保公司等。2.第三方介入条件2.1第三方介入需经合同双方一致同意，并签署书面协议。2.1.1合同双方就合同内容或履行产生争议；2.1.2合同履行出现重大问题，需要第三方提供专业意见或协助；2.1.3合同履行过程中，出现不可抗力或其他特殊情况。3.第三方责任限额3.1第三方在介入合同关系后，其责任限额由合同双方在书面协议中约定，并不得超出其业务范围和专业能力。3.2第三方在履行职责过程中，因自身原因导致合同履行出现问题的，应承担相应的法律责任。4.第三方权利和义务4.1第三方有权根据合同约定和介入协议，独立履行其职责，并提出专业意见。4.2第三方应遵守合同双方的约定，保守商业秘密，不得泄露合同内容。4.3第三方在介入过程中，应公正、公平地履行职责，不得偏袒任何一方。5.第三方介入程序5.1合同双方就第三方介入达成一致后，应签署书面协议，明确第三方介入的具体事项、期限、费用等。5