机场绿化施工合同

机场绿化施工合同合同编号：__________一、工程概况1.1本项目位于__________机场，施工范围包括：__________、__________、__________等。1.2工程规模：__________平方米。1.3工程质量标准：符合国家及行业相关规范要求。1.4工程工期：自合同签订之日起至__________日止。二、乙方的义务和责任2.1乙方应按照甲方的要求，完成本项目的绿化施工。2.2乙方应保证绿化施工的质量，确保绿化植物的成活率及景观效果。2.3乙方应按照合同约定的工期完成本项目，如有延误，应承担相应的违约责任。2.4乙方应遵守国家及行业的法律法规，不得损害机场及其周边的生态环境。2.5乙方应承担施工过程中产生的安全事故责任。三、甲方的义务和责任3.1甲方应按照合同约定向乙方支付工程款。3.2甲方应协助乙方办理与本项目相关的审批手续。3.3甲方应提供乙方施工所需的场地、水源、电源等基础设施。3.4甲方应对乙方施工过程中的合理要求给予支持。3.5甲方应对乙方施工过程中的问题提供技术指导。四、合同价格及支付4.1本项目的合同总价为人民币__________元（大写：__________元整）。（1）乙方完成合同约定的施工进度的50%，甲方支付合同价的50%；（2）乙方完成合同约定的施工进度的100%，甲方支付合同价的100%。4.3甲方支付工程款时，应提供合法的发票。五、违约责任5.1乙方未按照约定工期完成本项目，应向甲方支付违约金，违约金为合同总价款的__________%。5.2甲方未按照约定时间支付工程款，应向乙方支付滞纳金，滞纳金为应付款项的__________%。5.3乙方施工质量不符合约定，甲方有权要求乙方返工、修复，并承担相应费用。5.4乙方违反国家及行业法律法规，导致项目被迫停工或产生其他损失，乙方应承担全部责任。六、争议解决6.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。七、其他约定7.1本合同一式两份，甲、乙双方各执一份。7.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格之日终止。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：__________年__________月__________日一、附件列表：1.机场绿化施工设计图纸2.施工方案和施工进度计划3.植物品种及数量清单4.施工人员名单和资质证明5.安全生产预案6.质量保证书7.付款申请表8.工程验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定工期完成项目，属于违约行为。2.甲方未按照约定时间支付工程款，属于违约行为。3.乙方施工质量不符合约定，属于违约行为。4.乙方违反国家及行业法律法规，导致项目被迫停工或产生其他损失，属于违约行为。三、法律名词及解释：1.机场绿化施工：指在机场区域内进行的绿化植物种植、养护、改造等活动。2.合同总价：指双方约定的完成本项目所需支付的金额。3.违约金：指违约方应支付给对方的一种经济赔偿。4.滞纳金：指未按约定时间支付款项的一方应支付给对方的一种经济赔偿。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.施工进度延误：乙方应与甲方沟通，制定合理的调整方案，并采取措施加快施工进度。2.付款延误：甲方应按时支付工程款，如有特殊情况，应与乙方协商延期支付。3.施工质量问题：乙方应按照约定的质量标准施工，如出现质量问题，应立即整改。4.法律法规违反：乙方应遵守国家及行业法律法规，避免产生违法行为。五、所有应用场景：1.适用于机场新建、扩建或改造项目中的绿化施工