2024年建筑抹灰作业分包协议格式版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年建筑抹灰作业分包协议格式版本合同目录一览一、合同主体及定义1.1甲方名称及资质1.2乙方名称及资质1.3甲方与乙方之间的合作关系定义二、工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程预算三、分包范围及工程量3.1分包范围3.2工程量的确定3.3工程量的变更四、工程质量与标准4.1工程质量标准4.2工程验收标准4.3工程质量问题的处理五、合同价格与支付5.1合同总价5.2支付方式5.3进度付款5.4竣工付款5.5付款凭证六、工期与进度6.1合同工期6.2工程进度计划6.3工期延误的处理七、材料与设备7.1甲方提供的材料与设备7.2乙方提供的材料与设备7.3材料与设备的管理与验收八、安全生产与环保8.1安全生产要求8.2安全事故的处理8.3环保要求九、变更与解除9.1合同变更的条件9.2合同解除的条件9.3变更与解除的程序十、违约责任10.1甲方违约责任10.2乙方违约责任10.3违约赔偿金额的计算方法十一、争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3诉讼管辖法院十二、合同的生效、变更与终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件十三、其他条款13.1保密条款13.2知识产权保护13.3不可抗力13.4合同的保管与复制十四、附件14.1附件清单14.2附件的有效性第一部分：合同如下：一、合同主体及定义1.1甲方名称：×××建筑工程有限公司甲方资质：具有建筑工程施工总承包一级资质，具备承担本工程的能力。1.2乙方名称：×××抹灰作业专业分包公司乙方资质：具有抹灰作业专业分包二级资质，具备承担本分包工程的能力。1.3甲方与乙方之间的合作关系定义：本合同有效期内，乙方作为分包商，接受甲方委托，按照甲方的要求完成抹灰作业，甲方按照合同约定支付乙方相应的工程款项。二、工程概况2.1工程名称：×××住宅小区建设项目工程地点：×××市×××区×××路×××号工程规模：共计×××栋楼，×××套住宅2.2工程预算：抹灰作业工程预算总价×××万元三、分包范围及工程量3.1分包范围：本合同约定的抹灰作业，包括但不限于墙面、天花板、地面等部位的抹灰工程。3.2工程量的确定：工程量以甲方提供的工程量清单为准，双方共同确认。3.3工程量的变更：如因设计变更或其他原因导致工程量发生增减，双方应协商一致，并按实际情况调整工程量。四、工程质量与标准4.1工程质量标准：按照国家标准《建筑工程质量验收统一标准》GB503002013执行。4.3工程质量问题的处理：如发现工程质量问题，甲方有权要求乙方进行整改，直至达到合同约定的质量标准。乙方应承担由此产生的费用，并向甲方支付违约金。五、合同价格与支付5.1合同总价：抹灰作业合同总价×××万元，含税价。5.2支付方式：银行转账5.3进度付款：按照工程进度，甲方按月支付乙方已完成工程量的70%作为进度款。5.4竣工付款：工程验收合格后，甲方支付乙方剩余的30%工程款项。5.5付款凭证：乙方提供正规发票，甲方按照约定时间支付工程款项。六、工期与进度6.1合同工期：抹灰作业合同工期为×××天。6.2工程进度计划：乙方根据甲方提供的工程计划制定详细的抹灰作业进度计划，并报甲方备案。6.3工期延误的处理：如因乙方原因导致工期延误，乙方应承担由此产生的违约金。如因甲方原因导致工期延误，甲方应支付乙方相应的窝工费。八、材料与设备8.1甲方提供的材料与设备：甲方负责提供施工所需的主要材料（如水泥、沙子、涂料等）和设备（如泵送设备、搅拌设备等），并确保材料与设备的质量符合国家相关标准。8.2乙方提供的材料与设备：乙方负责提供施工所需的辅助材料（如网格布、腻子粉、密封胶等）和小型工具（如刷子、铲子等），并确保材料与设备的质量符合国家相关标准。8.3材料与设备的管理与验收：双方共同负责材料与设备的管理，按照合同约定的质量标准进行验收，不合格的材料与设备不得用于施工。九、安全生产与环保9.1安全生产要求：乙方应严格按照国家安全生产法律法规和相关标准要求，加强施工现场的安全管理，确保施工安全。9.2安全事故的处理：如发生安全事故，乙方应立即报告甲方，并按照相关法律法规和甲方要求进行处理。9.3环保要求：乙方应遵守国家环保法律法规，做好施工现场的环境保护工作，确保施工过程中不对周边环境造成污染。十、变更与解除10.1合同变更的条件：如因设计变更、工程量增减或其他原因导致合同内容发生变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。10.2合同解除的条件：如因不可抗力或其他双方约定的事由导致合同无法履行，双方可协商一致解除合同。10.3变更与解除的程序：合同变更或解除应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。十一、违约责任11.1甲方违约责任：如甲方未按约定支付工程款项、提供施工场地、材料与设备等，乙方有权要求甲方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。11.2乙方违约责任：如乙方未按约定完成施工、质量不符合标准、工期延误等，甲方有权要求乙方支付违约金，并赔偿因此造成的损失。11.3违约赔偿金额的计算方法：违约金计算按照合同总价的1%至5%进行计算，具体比例双方可以根据实际情况协商确定。十二、争议解决12.1争议解决方式：如双方在合同履行过程中发生争议，应通过友好协商解决；如协商不成，可以选择仲裁或诉讼解决。12.2争议解决机构：如选择仲裁，双方可约定在甲方所在地或乙方所在地仲裁机构进行仲裁；如选择诉讼，甲方所在地人民法院具有管辖权。十三、合同的生效、变更与终止13.1合同生效条件：本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至合同约定的工程竣工验收合格之日止。13.2合同变更程序：合同变更应通过书面协议进行，经双方签字盖章后生效。13.3合同终止条件：本合同在工程竣工验收合格后终止。十四、附件14.1附件清单：附件清单包括但不限于施工图纸、工程量清单、材料与设备清单等。14.2附件的有效性：附件是合同不可分割的部分，与合同具有同等法律效力。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：施工图纸详细要求：施工图纸应包括但不限于建筑物的平面图、立面图、剖面图、细部图等，以及抹灰作业所需的设计说明和技术要求。附件说明：施工图纸是指导施工的重要文件，乙方应严格按照图纸要求进行施工，如有疑问应及时向甲方提出。附件二：工程量清单详细要求：工程量清单应详细列出抹灰作业的所有工程量，包括项目名称、单位、数量、单价等。附件说明：工程量清单是确定合同总价和支付依据的重要文件，乙方应按照清单进行施工，如有增减应双方确认。附件三：材料与设备清单详细要求：材料与设备清单应详细列出乙方需要提供的材料和设备名称、型号、数量、质量标准等。附件说明：材料与设备清单是乙方进行施工的依据，乙方应确保提供的材料和设备符合清单要求。附件四：施工进度计划详细要求：施工进度计划应详细列出抹灰作业的施工步骤、工程量、工期安排等。附件说明：施工进度计划是乙方进行施工的时间安排，乙方应严格按照计划进行施工，确保工程按时完成。附件五：安全生产措施方案详细要求：安全生产措施方案应包括施工现场的安全管理制度、安全防护设施、应急预案等。附件说明：安全生产措施方案是保障施工现场安全的重要文件，乙方应严格按照方案要求进行施工。附件六：环保措施方案详细要求：环保措施方案应包括施工现场的环境保护措施、废弃物处理方案等。附件说明：环保措施方案是保障施工现场环保的重要文件，乙方应严格按照方案要求进行施工。说明二：违约行为及责任认定：1.甲方未按约定时间支付工程款项，未提供施工场地、材料与设备等。2.乙方未按约定时间完成施工，工程质量不符合标准，工期延误等。3.乙方未提供合同约定的材料与设备，或提供的材料与设备不符合质量要求。4.乙方在施工过程中未遵守安全生产与环保要求，导致安全事故或环境污染。违约责任认定标准：1.违约金计算：违约金计算按照合同总价的1%至5%进行计算，具体比例双方可以根据实际情况协商确定。2.损失赔偿：如因违约行为导致对方损失，违约方应承担相应的赔偿责任。3.工期延误：工期延误每天赔偿金额为合同总价的0.5%至1%，具体比例双方可以根据实际情况协商确定。示例说明：如果甲方未按约定时间支付工程款项，乙方可以要求甲方支付违约金，并赔偿因付款延迟导致的乙方损失。如果乙方未按约定时间完成施工，甲方可以要求乙方支付违约金，并赔偿因工期延误导致的甲方损失。说明三：法律名词及解释：1.建筑工程施工总承包一级资质：指具备承担建筑工程施工总承包能力的资质证书，可以承担各类建筑工程的施工任务。2.