2024年度建筑工程施工承包补充协议5篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年度建筑工程施工承包补充协议本合同目录一览1.协议签订双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方注册地址1.4合同双方联系方式2.补充协议签订背景2.1项目概况2.2原合同签订情况2.3补充协议签订原因3.补充协议主要内容3.1工程范围及变更3.2工程量及价格调整3.3工期调整3.4质量要求3.5技术规范及标准3.6检测与验收3.7付款方式及进度3.8风险分担3.9争议解决方式4.权利义务4.1承包方权利4.2承包方义务4.3甲方权利4.4甲方义务5.保密条款5.1保密信息定义5.2保密义务5.3违约责任6.知识产权6.1知识产权归属6.2知识产权使用7.合同生效及终止7.1生效条件7.2生效日期7.3终止条件7.4终止日期8.违约责任8.1违约情形8.2违约责任承担8.3违约金9.不可抗力9.1不可抗力事件定义9.2不可抗力事件处理9.3不可抗力事件证明10.合同变更及解除10.1变更条件10.2解除条件10.3变更及解除程序11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：技术规范及标准11.3附件三：其他相关文件12.其他约定事项12.1通知方式12.2争议解决方式12.3合同份数及效力13.协议附件清单13.1附件一13.2附件二13.3附件三14.本合同目录一览完毕第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方：房地产开发有限公司乙方：建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人：乙方法定代表人：1.3合同双方注册地址甲方注册地址：市区路号乙方注册地址：市区路号1.4合同双方联系方式2.补充协议签订背景2.1项目概况项目名称：住宅小区项目地点：市区路2.2原合同签订情况原合同签订日期：2023年5月10日原合同编号：20230012.3补充协议签订原因因甲方实际需求调整，需要对原合同中部分内容进行补充和修改。3.补充协议主要内容3.1工程范围及变更本次补充协议涉及工程范围变更，增加栋楼地下室装修工程。3.2工程量及价格调整地下室装修工程量：500平方米价格调整：按市场行情调整，每平方米元。3.3工期调整原合同工期：12个月补充协议工期：15个月3.4质量要求质量标准：符合国家相关质量标准及甲方要求。3.5技术规范及标准技术规范：按照国家及地方相关技术规范执行。3.6检测与验收检测与验收：按照合同约定及国家相关标准执行。3.7付款方式及进度付款方式：分阶段支付，具体支付进度详见附件。4.权利义务4.1承包方权利4.1.1乙方有权要求甲方按照合同约定支付工程款项。4.1.2乙方有权要求甲方按照合同约定提供施工所需材料。4.2承包方义务4.2.1乙方应按照合同约定完成工程。4.2.2乙方应按照合同约定保证工程质量。4.3甲方权利4.3.1甲方有权要求乙方按照合同约定完成工程。4.3.2甲方有权对乙方施工过程中的质量问题进行监督检查。4.4甲方义务4.4.1甲方应按照合同约定支付工程款项。4.4.2甲方应按照合同约定提供施工所需材料。5.保密条款5.1保密信息定义保密信息包括但不限于技术资料、商业秘密、合同内容等。5.2保密义务双方对本合同内容及保密信息负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露。5.3违约责任如一方违反保密义务，应承担相应的法律责任。6.知识产权6.1知识产权归属本合同涉及的知识产权归各自所有者所有。6.2知识产权使用双方在本合同项下，有权使用对方提供的知识产权，但不得侵犯对方知识产权。7.合同生效及终止7.1生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。7.2生效日期本合同生效日期：2024年1月1日7.3终止条件（1）合同约定的工期届满，工程验收合格；（2）合同约定的解除条件成就；（3）本合同约定的其他终止条件。7.4终止日期本合同终止日期：按照合同约定的终止条件确定。8.违约责任8.1违约情形8.1.1乙方未按合同约定完成工程，导致工程延期。8.1.2甲方未按合同约定支付工程款项。8.1.3乙方施工过程中出现重大质量问题，经甲方验收不合格。8.1.4任何一方违反保密条款，泄露对方保密信息。8.2违约责任承担8.2.1乙方未按合同约定完成工程，每延误一天，应向甲方支付违约金元。8.2.2甲方未按合同约定支付工程款项，每逾期支付一天，应向乙方支付违约金元。8.2.3乙方施工过程中出现重大质量问题，应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。8.2.4违反保密条款的，应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。9.不可抗力9.1不可抗力事件定义不可抗力事件包括但不限于自然灾害、政府行为、社会异常事件等。9.2不可抗力事件处理9.2.1发生不可抗力事件，双方应及时通知对方，并提供相关证明。9.2.2不可抗力事件导致合同无法履行的，双方可根据实际情况协商解决。9.2.3不可抗力事件解除合同，双方互不承担违约责任。10.合同变更及解除10.1变更条件任何一方提出变更合同，需书面通知对方，经双方协商一致，签订书面变更协议。10.2解除条件10.2.1合同约定的解除条件成就；10.2.2双方协商一致解除合同；10.2.3依照法律规定或法院判决解除合同。10.3变更及解除程序10.3.1提出变更或解除合同的方，应在变更或解除条件成就后日内通知对方。10.3.2双方应就变更或解除事宜进行协商，并签订书面变更或解除协议。11.合同附件11.1附件一：工程量清单11.2附件二：技术规范及标准11.3附件三：付款进度表11.4附件四：保密协议12.其他约定事项12.1通知方式双方之间的通知应以书面形式进行，可通过快递、电子邮件等方式发送。12.2争议解决方式本合同项下发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.3合同份数及效力本合同一式份，甲乙双方各执份，各份具有同等法律效力。13.协议附件清单13.1附件一：工程量清单13.2附件二：技术规范及标准13.3附件三：付款进度表13.4附件四：保密协议14.本合同目录一览完毕第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入概述15.1第三方定义本合同中的“第三方”是指除甲乙双方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于监理单位、设计单位、咨询机构、检测机构、保险机构、仲裁机构等。15.2第三方介入目的第三方介入旨在确保合同执行的公正、透明和高效，提高工程质量，保障合同各方的合法权益。16.第三方责任限额16.1责任限额定义责任限额是指第三方因履行合同过程中产生的违约责任、损害赔偿责任或其他法律责任所应承担的最高赔偿金额。16.2责任限额确定16.2.1第三方责任限额由甲乙双方在签订合同时协商确定，并在合同中明确。16.2.2第三方责任限额不得低于合同总价款的%。17.第三方介入程序17.1第三方选择甲乙双方有权自行选择第三方，或由合同约定的机构推荐。17.2第三方介入方式第三方介入方式包括但不限于：1.监理：对工程施工过程进行监督，确保工程质量符合合同约定。2.设计：提供工程设计服务，确保工程设计质量符合相关规范。3.咨询：提供专业咨询意见，协助甲乙双方解决合同执行中的问题。4.检测：对工程材料、设备、工艺等进行检测，确保其符合质量要求。5.保险：为合同相关方提供保险服务，降低风险。18.第三方责权利18.1第三方权利1.按照合同约定和职责要求，独立、客观、公正地履行职责。2.收取合同约定的服务费用。3.在履行职责过程中，有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件。18.2第三方义务1.按照合同约定和职责要求，确保服务质量。2.对履行职责过程中知悉的甲乙双方商业秘密负有保密义务。3.如因第三方自身原因导致违约，应承担相应的法律责任。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与甲方第三方与甲方之间的关系为服务与被服务关系，甲方应按照合同约定支付第三方服务费用。19.2第三方与乙方第三方与乙方之间的关系为监督与被监督关系，乙方应积极配合第三方履行职责。19.3第三方与合同其他方第三方与其他合同方之间的关系为独立第三方关系，第三方在履行职责过程中，不得干预其他合同方的正常业务活动。20.第三方介入合同修正条款1.明确第三方介入的具体内容、职责和权利义务。2.确定第三方责任限额。3.修改合同中与第三方介入相关的条款。20.2本合同修正条款经甲乙双方和第三方协商一致后，作为本合同的补充部分，与本合同具有同等法律效力。21.本部分修正完毕第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程量清单详细要求：列明工程项目的名称、规格、数量、单价和总价，以及变更后的工程量清单。说明：工程量清单是合同的重要组成部分，用于确定工程的实际完成量和支付金额。2.附件二：技术规范及标准详细要求：包含工程所需的技术规范、设计标准、施工工艺和质量标准等。说明：技术规范及标准是确保工程质量的重要依据，对工程设计和施工有指导意义。3.附件三：付款进度表详细要求：明确工程进度与付款进度之间的关系，以及每个付款节点的具体金额。说明：付款进度表是双方协商一致后的付款计划，用于确保工程款的按时支付。4.附件四：保密协议详细要求：约定合同双方及第三方的保密义务，包括保密信息的范围、保密期限和违约责任。说明：保密协议是保护商业秘密和知识产权的重要文件，对合同双方的合法权益有保障作用。5.附件五：第三方资质证明详细要求：提供第三方介入方的相关资质证明文件，如营业执照、资质证书等。说明：资质证明是确保第三方具备履行职责能力的依据。6.附件六：工程验收报告详细要求：记录工程验收的时间、地点、验收结果和验收人员等信息。说明：工程验收报告是确认工程质量是否达到合同约定标准的重要文件。7.附件七：违约金计算标准详细要求：明确违约金计算的公式、计算方法和适用范围。说明：违约金计算标准是确定违约责任的重要依据。8.附件八：不可抗力事件证明详细要求：提供不可抗力事件的证明文件，如自然灾害、政府行为等。说明：不可抗力事件证明是确定不可抗力事件是否发生的关键文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：乙方未按合同约定完成工程，导致工程延期。责任认定：乙方应按照合同约定的违约金计算标准，向甲方支付违约金。示例说明：若合同约定乙方延期一天支付元违约金，乙方延迟完成工程3天，则应支付元违约金。2.违约行为：甲方未按合同约定支付工程款项。责任认定：甲方应按照合同约定的违约金计算标准，向乙方支付违约金。示例说明：若合同约定甲方逾期支付一天支付元违约金，甲方逾期支付工程款5天，则应支付元违约金。3.违约行为：乙方施工过程中出现重大质量问题，经甲方验收不合格。责任认定：乙方应无条件返工，并承担由此产生的所有费用。示例说明：若因乙方施工质量问题导致返工，乙方需承担返工费用元。4.违约行为：第三方违反保密协议，泄露甲乙双方商业秘密。责任认定：第三方应承担相应的法律责任，包括但不限于赔偿损失。示例说明：若第三方泄露商业秘密导致甲方损失元，第三方需赔偿元。全文完。2024年度建筑工程施工承包补充协议1本合同目录一览1.协议背景与依据1.1协议签订原因1.2相关法律法规及政策依据2.项目概况2.1工程名称及地点2.2工程规模及投资概算2.3工程建设内容3.承包范围与内容3.1承包人承担的工程范围3.2承包人承担的具体施工内容4.工程进度与节点4.1工程总工期4.2各阶段工程进度安排4.3工程节点计划5.质量标准与验收5.1质量标准要求5.2质量验收程序5.3质量保证措施6.工程造价与支付6.1工程造价组成6.2工程款支付方式6.3验收合格后的支付进度7.材料设备供应7.1材料设备采购方式7.2材料设备质量要求7.3材料设备供应时间及地点8.施工安全与环保8.1施工安全责任8.2施工安全措施8.3环保要求与措施9.违约责任与处理9.1违约情形及处理方式9.2违约金计算方法9.3违约责任追究10.争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同终止条件12.不可抗力12.1不可抗力定义12.2不可抗力发生时的处理方式12.3不可抗力证据提交13.保密条款13.1保密范围13.2保密期限13.3违反保密责任14.其他约定事项14.1协议附件14.2协议附件清单14.3协议附件内容第一部分：合同如下：1.协议背景与依据1.1协议签订原因1.2相关法律法规及政策依据本协议的签订及履行，将严格遵守《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规及国家政策规定。2.项目概况2.1工程名称及地点工程名称：住宅小区建设项目工程地点：市区路号2.2工程规模及投资概算工程规模：占地面积10万平方米，总建筑面积20万平方米投资概算：人民币5亿元2.3工程建设内容工程建设内容包括住宅楼、商业配套、地下车库等。3.承包范围与内容3.1承包人承担的工程范围承包人承担原合同约定的住宅楼、商业配套、地下车库等工程的施工任务。3.2承包人承担的具体施工内容承包人具体施工内容包括土建、安装、装饰装修等。4.工程进度与节点4.1工程总工期工程总工期为24个月。4.2各阶段工程进度安排第一阶段：基础施工，工期6个月；第二阶段：主体结构施工，工期8个月；第三阶段：装饰装修施工，工期6个月；第四阶段：竣工验收及交付使用，工期4个月。4.3工程节点计划工程节点计划详见附件。5.质量标准与验收5.1质量标准要求工程质量应符合国家标准《建筑工程施工质量验收统一标准》及国家相关行业标准。5.2质量验收程序工程质量验收分为分项工程验收、分部工程验收、单位工程验收和竣工验收。5.3质量保证措施承包人应建立健全质量保证体系，确保工程质量。6.工程造价与支付6.1工程造价组成工程造价包括直接工程费、间接费、利润、税金等。6.2工程款支付方式工程款按月进度支付，支付比例根据工程进度及质量验收情况确定。6.3验收合格后的支付进度验收合格后，按工程进度及质量验收情况支付工程款。7.材料设备供应7.1材料设备采购方式材料设备采购由承包人负责，按国家规定进行招标采购。7.2材料设备质量要求材料设备质量应符合国家相关标准及设计要求。7.3材料设备供应时间及地点材料设备供应时间及地点按工程进度计划及施工需要确定。8.施工安全与环保8.1施工安全责任承包人负责施工现场的安全管理，确保施工安全，防止安全事故发生。8.2施工安全措施承包人应制定详细的安全施工方案，包括安全操作规程、安全防护设施、应急救援预案等。8.3环保要求与措施承包人应遵守国家环保法规，采取有效措施控制施工现场的粉尘、噪音、废水等污染。9.违约责任与处理9.1违约情形及处理方式违约情形包括未按时完成工程、工程质量不符合要求、安全事故等。处理方式包括扣除违约金、终止合同、追究法律责任等。9.2违约金计算方法违约金按合同约定比例计算，最高不超过合同总价的5%。9.3违约责任追究违约方应承担相应的违约责任，并赔偿守约方因此遭受的损失。10.争议解决10.1争议解决方式争议解决方式包括协商、调解、仲裁和诉讼。10.2争议解决机构争议解决机构为仲裁委员会或人民法院。10.3争议解决程序争议双方应按照争议解决机构的规定，提交争议解决申请，并按照程序进行争议解决。11.合同生效、变更与终止11.1合同生效条件本协议自双方签字盖章之日起生效。11.2合同变更程序合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。11.3合同终止条件合同终止条件包括工程完成、双方协商一致解除合同、依法解除合同等。12.不可抗力12.1不可抗力定义不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、战争、政府行为等。12.2不可抗力发生时的处理方式发生不可抗力事件时，双方应协商解决，如无法协商一致，按法律法规和合同约定处理。12.3不可抗力证据提交发生不可抗力事件后，受损方应及时向对方提交相关证据。13.保密条款13.1保密范围保密范围包括技术秘密、商业秘密、客户信息等。13.2保密期限保密期限自合同签订之日起至合同终止后3年。13.3违反保密责任违反保密条款的，应承担相应的法律责任，并赔偿对方因此遭受的损失。14.其他约定事项14.1协议附件本协议附件包括但不限于工程进度计划、质量保证措施、安全施工方案等。14.2协议附件清单协议附件清单详见本协议。14.3协议附件内容协议附件内容为本协议不可分割的一部分，与本协议具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方定义与范围1.1第三方定义本合同所指的第三方是指除甲乙双方以外的，在合同履行过程中提供咨询、监理、检测、评估等服务的机构或个人。1.2第三方范围a)工程咨询公司；b)工程监理公司；c)材料检测机构；d)工程评估机构；e)其他经甲乙双方认可的第三方。2.第三方介入条件与程序2.1介入条件a)双方同意；b)工程需要第三方提供的服务；c)第三方具备相应的资质和能力。2.2介入程序a)双方协商确定第三方；b)双方与第三方签订相关服务合同；c)第三方按服务合同规定履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义第三方责任限额是指第三方在履行服务过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定第三方责任限额由甲乙双方与第三方协商确定，并在相关服务合同中明确。3.3责任限额调整在合同履行过程中，如因特殊情况需要调整责任限额，经甲乙双方同意后，可按原程序进行调整。4.第三方责权利划分4.1第三方责任第三方在履行服务过程中，应严格按照合同约定和行业标准，对工程进行监理、检测、评估等，确保工程质量、安全、进度等符合要求。4.2第三方权利第三方有权根据合同约定和行业标准，对工程进行必要的检查、监督和验收，并提出整改意见。4.3第三方义务第三方应遵守国家法律法规和合同约定，保守商业秘密，按时完成服务任务。5.第三方与其他各方的关系5.1第三方与甲方的关系第三方应配合甲方的工作，按照甲方的要求提供相关服务，并接受甲方的监督和指导。5.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方保持良好沟通，了解施工进度和质量情况，确保施工过程中的问题得到及时解决。5.3第三方与其他第三方的关系第三方之间应相互尊重、配合，共同维护工程项目的顺利进行。6.第三方介入后的合同调整6.1合同内容调整第三方介入后，甲乙双方可根据实际情况对合同内容进行调整，以确保合同的有效性和可操作性。6.2合同责任划分在合同调整过程中，应明确甲乙双方、第三方及其他相关方的责任划分。7.第三方介入后的争议解决7.1争议解决方式第三方介入后的争议解决方式与合同原有争议解决方式相同。7.2争议解决机构第三方介入后的争议解决机构与合同原有争议解决机构相同。8.第三方介入后的合同解除8.1解除条件a)第三方无法履行合同义务；b)第三方违反合同约定；c)出现不可抗力事件。8.2解除程序甲乙双方与第三方协商解除服务合同，并签订解除协议。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程进度计划详细要求：包括各阶段工程进度安排、节点时间、责任人等。附件说明：本附件为工程实施过程中的时间表，用于监控工程进度。2.质量保证措施详细要求：包括质量管理体系、质量控制点、质量检验标准等。附件说明：本附件为承包人确保工程质量的具体措施，用于指导施工过程。3.安全施工方案详细要求：包括安全管理制度、安全操作规程、应急救援预案等。附件说明：本附件为承包人确保施工安全的具体方案，用于预防安全事故。4.材料设备采购清单详细要求：包括材料设备名称、规格、数量、供应商等。附件说明：本附件为材料设备采购的详细清单，用于规范采购流程。5.环保措施及验收报告详细要求：包括环保措施、污染物排放标准、验收报告等。附件说明：本附件为承包人采取的环保措施及验收情况的记录。6.工程变更记录详细要求：包括变更原因、变更内容、变更后的工程量及费用等。附件说明：本附件为工程变更的详细记录，用于跟踪工程变更情况。7.工程验收报告详细要求：包括验收时间、验收人员、验收结果等。附件说明：本附件为工程验收的正式文件，用于确认工程完成情况。8.争议解决记录详细要求：包括争议内容、争议解决方式、解决方案等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：违约工期：未按时完成工程；质量问题：工程质量不符合要求；安全事故：发生安全事故；违约付款：未按时支付工程款；违反保密条款：泄露商业秘密；其他违约行为：违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准：违约工期：按合同约定的违约金比例计算；质量问题：按实际损失赔偿；安全事故：按事故等级及损失赔偿；违约付款：按合同约定的违约金比例计算；违反保密条款：赔偿对方因此遭受的损失；其他违约行为：按合同约定的赔偿标准计算。3.违约责任示例：违约工期：若因承包人原因导致工期延误3个月，则按合同约定的违约金比例计算，赔偿甲方人民币X万元。质量问题：若因承包人施工质量问题导致返工，则承包人需承担返工费用及由此造成的损失。安全事故：若因承包人施工导致安全事故，则承包人需承担事故赔偿及罚款。全文完。2024年度建筑工程施工承包补充协议2本合同目录一览1.1协议双方基本信息1.2协议签订日期及地点1.3协议适用范围1.4协议生效日期1.5协议终止条件2.1工程概况2.2工程变更及调整2.3工程进度安排2.4工程质量要求2.5工程验收标准3.1承包方责任3.2发包方责任3.3保密条款3.4知识产权归属3.5争议解决方式4.1工程合同价格4.2工程款支付方式4.3工程款支付期限4.4预付款及进度款比例4.5结算方式及时间5.1工程工期延误责任5.2工程工期延误赔偿5.3工程工期调整及顺延6.1工程质量保证期6.2工程保修责任6.3工程保修期限6.4工程保修费用7.1不可抗力及风险承担7.2不可抗力事件的处理7.3不可抗力事件对合同的影响8.1保险责任8.2保险范围及额度8.3保险期限8.4保险理赔程序9.1违约责任9.2违约赔偿方式9.3违约解除合同的条件10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.1合同履行监督11.2合同履行变更11.3合同履行终止12.1合同附件12.2合同附件说明12.3合同附件效力13.1合同履行通知13.2合同履行变更通知13.3合同履行终止通知14.1合同签署14.2合同生效14.3合同备案及登记14.4合同解除备案及登记第一部分：合同如下：第一条协议双方基本信息1.1发包方名称：____________________1.2发包方地址：____________________1.3发包方联系人：___________________1.4发包方联系电话：_________________1.5承包方名称：____________________1.6承包方地址：____________________1.7承包方联系人：___________________1.8承包方联系电话：_________________第二条协议签订日期及地点2.1本补充协议签订日期为：____年____月____日2.2本补充协议签订地点为：____________________第三条协议适用范围3.2本补充协议的条款与主合同中相应条款不一致的，以本补充协议为准。第四条协议生效日期4.1本补充协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第五条协议终止条件5.1发生下列情况之一时，本补充协议即行终止：5.1.1主合同约定的终止条件成就；5.1.2双方协商一致解除本补充协议；5.1.3法律、行政法规规定或者双方约定的其他终止情形。第六条工程概况6.1本工程名称：____________________6.2本工程地点：____________________6.3本工程规模：____________________6.4本工程合同价款：_________________6.5本工程合同工期：_________________第七条工程变更及调整7.1工程变更：在工程实施过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程量发生变化，双方应协商一致，对工程量进行变更。7.2工程调整：在工程实施过程中，如因设计变更、地质条件变化等原因导致工程进度、质量标准发生变化，双方应协商一致，对工程进度、质量标准进行调整。7.3变更及调整的确认：任何变更及调整均应以书面形式确认，并作为本补充协议的附件。未经书面确认的变更及调整无效。第一部分：合同如下：第八条承包方责任8.1承包方应按照本补充协议及主合同约定，按时、按质、按量完成工程。8.2承包方应遵守国家法律法规、行业规范和施工现场的各项规章制度。8.3承包方应确保工程安全、文明施工，预防安全事故发生。8.4承包方应按期提交工程进度报告和质量检测报告。第九条发包方责任9.1发包方应按照本补充协议及主合同约定，及时支付工程款。9.2发包方应提供施工图纸、技术资料和相关文件。9.3发包方应配合承包方进行工程验收。9.4发包方应承担因发包方原因导致的工程延误责任。第十条保密条款10.1双方对本合同内容以及与工程相关的技术、商业秘密负有保密义务。10.2未经对方同意，不得向任何第三方泄露本合同内容或相关秘密。10.3保密期限自本合同签订之日起至合同终止后____年。第十一条知识产权归属11.1本工程涉及的所有知识产权，包括但不限于专利权、著作权、商标权等，归发包方所有。11.2承包方在使用过程中，不得侵犯发包方的知识产权。第十二条争议解决方式12.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。12.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。第十三条违约责任13.1承包方未能按时、按质、按量完成工程的，应向发包方支付违约金，违约金按每日工程合同价的____%计算。13.2发包方未能按期支付工程款的，应向承包方支付违约金，违约金按逾期付款金额的____%计算。13.3双方因违约给对方造成损失的，还应承担赔偿责任。第十四条合同解除条件14.1发包方或承包方违反本合同约定，致使合同无法继续履行时，另一方有权解除合同。14.2发生不可抗力事件，致使合同无法继续履行时，双方可协商解除合同。14.3合同解除后，双方应立即终止合同履行，并按照本合同约定处理善后事宜。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方概念界定1.1本合同中“第三方”是指除甲乙双方之外的独立第三方主体，包括但不限于中介方、监理方、设计方、咨询方、评估方等。1.2第三方应具备相应的资质、能力和信誉，并按照法律法规及合同约定履行职责。第二条第三方介入原因及范围2.1第三方介入原因：2.1.1协助甲乙双方进行工程项目的招投标；2.1.2监督工程质量及进度；2.1.3提供技术咨询、设计、评估等服务；2.1.4处理合同履行过程中的争议；2.1.5其他经甲乙双方同意的事项。2.2第三方介入范围：2.2.1按照本合同约定及第三方职责，对工程项目进行监督、检查和评估；2.2.2参与工程项目的验收；2.2.3协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题；2.2.4提供相关技术、管理及咨询服务。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行职责过程中，因自身原因导致甲乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任。3.2第三方责任限额：3.2.1第三方责任限额为本合同总价款的____%；3.2.2如因第三方责任导致甲乙双方损失超过责任限额的，超出部分由第三方另行赔偿。第四条第三方与其他各方的责任划分4.1第三方应独立承担其职责范围内的责任，与甲乙双方的责任划分如下：4.1.1第三方在履行职责过程中，对甲乙双方造成损失的，由第三方承担；4.1.2第三方因履行职责不当，导致甲乙双方损失的，由第三方承担；4.1.3第三方在履行职责过程中，因不可抗力或其他原因导致甲乙双方损失的，甲乙双方应协商解决，合理分担损失。4.2第三方在履行职责过程中，如需甲乙双方提供协助，甲乙双方应予以配合。第五条第三方介入的审批程序5.1第三方介入前，甲乙双方应协商一致，并签订书面协议，明确第三方的职责、权限和责任。5.2第三方介入的审批程序：5.2.1甲乙双方应共同决定是否需要第三方介入；5.2.2甲乙双方应共同确定第三方的资质、能力和信誉；5.2.3甲乙双方应共同决定第三方的介入范围和责任；5.2.4甲乙双方应共同决定第三方的报酬和支付方式。第六条第三方介入的终止6.1.1第三方违反合同约定，严重影响工程项目的正常进行；6.1.2第三方无法继续履行职责；6.1.3发生不可抗力事件；6.1.4双方协商一致终止第三方介入。6.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同约定处理善后事宜。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程图纸及技术资料要求：包含工程项目的所有图纸、技术资料和设计文件，确保内容完整、准确。说明：附件一为工程实施过程中的重要依据，承包方应严格按照图纸及技术资料进行施工。2.附件二：工程量清单要求：详细列出工程项目的工程量，包括分部分项工程量、材料数量等。说明：附件二用于计算工程款，确保甲乙双方在工程款支付过程中有明确依据。3.附件三：施工组织设计要求：包括施工方案、进度计划、质量保证措施等。说明：附件三用于指导施工过程，确保工程按期、按质完成。4.附件四：工程验收报告要求：包括工程质量、进度、安全等方面的验收意见。说明：附件四用于证明工程已按约定完成，为工程款结算提供依据。5.附件五：工程变更单要求：详细记录工程变更内容、原因、变更后的工程量等。说明：附件五用于反映工程实施过程中的变更情况，确保变更的合理性和合法性。6.附件六：工程款支付凭证要求：包括银行转账记录、现金支付凭证等。说明：附件六用于证明工程款已支付，为双方提供财务依据。7.附件七：第三方介入协议要求：明确第三方的职责、权限和责任，以及甲乙双方与第三方之间的合作方式。说明：附件七用于规范第三方介入过程，确保各方权益得到保障。8.附件八：争议解决协议要求：明确争议解决方式、争议解决机构等。说明：附件八用于解决甲乙双方在合同履行过程中可能出现的争议。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：1.1甲乙双方未按约定时间完成工程；1.2甲乙双方未按约定质量标准完成工程；1.3承包方未按约定完成工程量；1.4发包方未按约定支付工程款；1.5第三方未按约定履行职责。2.责任认定标准：2.1违约行为的认定：根据本合同约定及实际情况，由双方共同认定；2.2责任认定标准：2.2.1甲乙双方未按约定时间完成工程的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.2甲乙双方未按约定质量标准完成工程的，应承担违约责任，修复或重新施工；2.2.3承包方未按约定完成工程量的，应承担违约责任，补足工程量或支付违约金；2.2.4发包方未按约定支付工程款的，应承担违约责任，支付违约金；2.2.5第三方未按约定履行职责的，应承担违约责任，赔偿由此给甲乙双方造成的损失。3.示例说明：3.1甲乙双方约定工程于2024年6月30日完工，但实际完工时间为2024年7月10日。根据本合同约定，甲乙双方应承担违约责任，支付违约金。全文完。2024年度建筑工程施工承包补充协议4本合同目录一览1.1协议双方的基本信息1.2协议签订的时间、地点1.3协议的适用范围1.4协议的生效时间1.5协议的终止条件2.1工程概况2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程建设标准3.1施工单位的责任和义务3.2施工单位的资质要求3.3施工单位的施工计划3.4施工单位的施工组织机构3.5施工单位的施工进度4.1业主方的责任和义务4.2业主方的资质要求4.3业主方的配合事项4.4业主方的付款方式4.5业主方的验收标准5.1工程款的支付方式5.2工程款的支付进度5.3工程款的支付时间5.4工程款的支付条件5.5工程款的支付违约责任6.1工程质量的保证6.2工程质量的检验6.3工程质量的责任追究6.4工程质量的争议解决7.1工程变更的处理7.2工程变更的审批程序7.3工程变更的计价方式7.4工程变更的责任承担8.1工程验收的标准8.2工程验收的程序8.3工程验收的时间8.4工程验收的责任9.1工程保修的内容9.2工程保修的期限9.3工程保修的责任10.1违约责任10.2违约金的计算10.3违约金的支付11.1争议解决方式11.2争议解决的管辖法院12.1协议的修改和补充12.2协议的生效条件13.1协议的解除条件13.2协议解除的程序14.1协议的终止14.2协议终止后的处理第一部分：合同如下：第一条协议双方的基本信息1.1.1施工单位名称：[施工单位全称]1.1.2施工单位地址：[施工单位地址]1.1.3施工单位法定代表人：[施工单位法定代表人姓名]1.1.4施工单位联系电话：[施工单位联系电话]1.2.1业主方名称：[业主方全称]1.2.2业主方地址：[业主方地址]1.2.3业主方法定代表人：[业主方法定代表人姓名]1.2.4业主方联系电话：[业主方联系电话]第二条协议签订的时间、地点2.1协议签订时间：2024年[具体日期]2.2协议签订地点：[具体地点]第三条协议的适用范围3.1本协议适用于2024年度[具体工程名称]的建筑工程施工承包项目。第四条协议的生效时间4.1本协议自双方签字（或盖章）之日起生效。第五条协议的终止条件5.1.1工程施工完毕并经业主方验收合格；5.1.2双方协商一致解除本协议；5.1.3因不可抗力导致本协议无法履行；5.1.4法律法规规定或双方约定的其他终止条件。第六条工程概况6.1工程地点：[具体工程地点]6.2工程规模：[具体工程规模]6.3工程建设内容：[具体工程建设内容]6.4工程建设标准：[具体工程建设标准]第七条施工单位的责任和义务7.1.1施工单位应按照国家有关法律法规、行业标准以及本协议的约定，完成工程建设任务。7.1.2施工单位应保证施工质量，严格按照设计图纸和施工规范进行施工。7.1.3施工单位应按照施工进度计划，按时完成施工任务。7.1.4施工单位应遵守施工现场的安全管理规定，确保施工安全。7.1.5施工单位应按照合同约定，提供合格的建筑材料和施工设备。7.1.6施工单位应配合业主方进行工程验收工作。第八条业主方的责任和义务8.1.1业主方应按照国家有关法律法规、行业标准以及本协议的约定，配合施工单位完成工程建设任务。8.1.2业主方应在施工前提供必要的施工图纸、技术资料和相关文件。8.1.3业主方应按照施工进度计划，及时提供施工现场和所需材料。8.1.4业主方应按照合同约定，按时支付工程款。8.1.5业主方应组织相关单位进行工程验收，并对验收合格的工程接收使用。8.1.6业主方应按照合同约定，承担工程质量保修责任。第九条工程款的支付方式9.1.1工程款支付方式为按月进度支付。9.1.2业主方应在每月末前支付当月已完成工程量的80%作为进度款。9.1.3工程竣工验收合格后，支付剩余的20%作为结算款。9.1.4业主方应在收到施工单位提交的结算资料后30日内支付结算款。第十条工程质量的保证10.1.1施工单位应保证工程质量符合国家现行强制性标准、设计文件及合同要求。10.1.2施工单位应建立健全质量保证体系，对施工过程进行全过程质量控制。10.1.3施工单位应定期对工程质量进行检查，发现问题及时整改。10.1.4工程质量不合格，施工单位应承担返工、修补等责任，直至合格。第十一条规定了工程变更的处理11.1.1工程变更应经双方协商一致，并签订书面变更协议。11.1.2工程变更的计价方式按合同约定执行，如有争议，双方应协商解决。11.1.3工程变更后的工期相应顺延，但顺延期限不得超过原合同工期的一半。第八条工程验收的标准8.1.1工程验收标准应符合国家现行强制性标准、设计文件及合同要求。8.1.3工程验收应在施工单位完成全部施工内容后进行。第九条工程保修的内容9.1.1工程保修期限为自竣工验收合格之日起计算，具体保修期限按国家规定执行。9.1.2施工单位应提供保修范围内的维修服务，确保工程质量。9.1.3保修期内发生质量问题，施工单位应无偿进行维修，但人为损坏除外。第十条违约责任10.1.1双方应严格履行本协议约定，如一方违约，应承担相应的违约责任。10.1.2违约方应支付违约金，违约金按合同约定计算。10.1.3因违约造成的损失，违约方应承担赔偿责任。第十一条规定了争议解决方式11.1.1双方发生争议，应友好协商解决。11.1.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十二条规定了协议的修改和补充12.1本协议的修改和补充，应经双方协商一致，并以书面形式签订补充协议。第十三条规定了协议的解除条件13.1.1发生本协议约定的解除条件；13.1.2因不可抗力导致本协议无法履行；13.1.3经双方协商一致解除本协议。第十四条规定了协议的终止14.1.1本协议在约定的终止条件成就时终止；14.1.2本协议自行解除；14.1.3本协议经双方协商一致解除。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方的定义与范围1.1.1本协议中的“第三方”是指除甲、乙双方以外的，根据本协议约定或经甲、乙双方同意，参与本合同实施、管理或提供服务的任何个人、法人或其他组织。1.1.2第三方包括但不限于监理单位、设计单位、造价咨询机构、材料供应商、设备供应商、保险机构、审计机构等。第二条第三方的责任与权利2.1.1第三方应按照本协议的约定，履行其职责，并对自己的行为负责。2.1.2第三方的权利包括但不限于：2.1.2.1收取合理的费用；2.1.2.2在其职责范围内独立作出决定；2.1.2.3要求甲、乙双方提供必要的信息和资料；2.1.2.4对甲、乙双方的行为进行监督和评价。第三条第三方的责任限额3.1.1第三方的责任限额应根据其服务内容和性质确定，并在合同中明确。3.1.2第三方在履行职责过程中，因自身过错导致甲、乙双方损失的，应承担相应的赔偿责任，但赔偿金额不超过合同中约定的责任限额。3.1.3责任限额的约定应公平合理，并考虑第三方的能力和风险。第四条第三方的介入程序4.1.1第三方的介入需经甲、乙双方同意，并以书面形式通知对方。4.1.2第三方的介入应在本协议约定的范围内进行，不得超出其职责范围。4.1.3第三方的介入应遵循诚实信用原则，不得损害甲、乙双方的合法权益。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1.1第三方与甲、乙双方的关系为委托关系，第三方应根据本协议的约定，独立行使职权。5.1.2第三方对甲、乙双方负有保密义务，未经甲、乙双方同意，不得泄露任何与本合同相关的信息。5.1.3第三方在执行职责过程中，如需与其他方（如材料供应商、设备供应商等）进行合作，应取得甲、乙双方的事先同意。第六条第三方的变更与替换6.1.1如需变更或替换第三方，应经甲、乙双方同意，并以书面形式通知对方。6.1.2变更或替换后的第三方应满足本协议对第三方的要求，并承担相应的责任。第七条第三方的退出7.1.1第三方在本协议约定的期限内完成其职责后，可退出本合同。7.1.2第三方退出本合同，应提前通知甲、乙双方，并确保其职责的顺利交接。第八条第三方的责任追究8.1.1如第三方在履行职责过程中出现过错，导致甲、乙双方损失，甲、乙双方有权追究其责任。8.1.2第三方的责任追究应按照本协议的约定和法律规定进行。第九条第三方的争议解决9.1.1第三方与其他方发生争议，应通过协商解决。9.1.2协商不成的，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。第十条第三方的违约责任10.1.1第三方如违反本协议的约定，应承担相应的违约责任。10.1.2违约责任包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。第十一条第三方的责任保险11.1.1第三方应购买相应的责任保险，以保障其履行职责过程中的风险。11.1.2责任保险的条款和保险金额应在合同中明确约定。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：协议双方营业执照副本说明：提供甲、乙双方的营业执照副本，以证明其合法主体资格。2.附件二：施工图纸及技术规范3.附件三：施工进度计划说明：详细列出工程项目的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。4.附件四：工程量清单及计价依据说明：列出工程项目的工程量清单和计价依据，为工程款的支付提供依据。5.附件五：质量保证措施及保修承诺说明：详细说明施工单位的质量保证措施和保修承诺，确保工程质量。6.附件六：安全文明施工措施及应急预案说明：阐述施工单位的安全文明施工措施和应急预案，保障施工安全。7.附件七：环境保护措施说明：明确施工单位在施工过程中应采取的环境保护措施，减少施工对环境的影响。8.附件八：合同变更记录说明：记录合同执行过程中发生的任何变更，包括变更的原因、内容、时间等。9.附件九：工程验收报告说明：详细记录工程验收的时间、地点、参与人员、验收结果等。10.附件十：工程保修证书说明：提供工程保修证书，明确保修期限、保修范围和保修责任。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：施工单位未按施工进度计划完成工程责任认定：施工单位应承担延迟完成工程的责任，并支付相应的违约金。2.违约行为：施工单位施工质量不符合合同约定责任认定：施工单位应返工、修补，直至达到合同约定的质量标准，并承担由此产生的费用。3.违约行为：施工单位未按时支付工程款责任认定：施工单位应支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。4.违约行为：业主方未按合同约定支付工程款责任认定：业主方应支付逾期付款的利息，并承担相应的违约责任。5.违约行为：第三方未按约定履行职责责任认定：第三方应根据合同约定承担相应的违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等。示例说明：若施工单位未按施工进度计划在约定的时间内完成工程，则视为违约。根据合同约定，施工单位应支付每日延迟完成工程量的0.1%作为违约金，直至工程完成。若业主方未按合同约定支付工程款，则视为违约。根据合同约定，业主方应支付每日延迟支付工程款的0.05%作为违约金，直至全部工程款支付完毕。全文完。2024年度建筑工程施工承包补充协议5本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1施工承包方信息1.2建设单位信息第二条补充协议签订目的和依据2.1签订目的2.2签订依据第三条工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程规模3.4工程类别3.5工程合同金额第四条工程施工范围和内容4.1施工范围4.2施工内容4.3施工图纸及资料第五条工程进度安排5.1施工计划5.2进度节点5.3进度调整第六条工程质量要求6.1质量标准6.2质量控制措施6.3质量验收第七条工程安全文明施工要求7.1安全生产责任7.2安全防护措施7.3文明施工要求第八条工程变更及洽商8.1变更程序8.2洽商流程8.3变更费用第九条工程付款方式和结算9.1付款方式9.2结算程序9.3付款时间及比例第十条争议解决10.1争议解决方式10.2争议解决机构第十一条违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担第十二条合同解除条件12.1合同解除条件12.2解除程序第十三条合同生效与终止13.1合同生效13.2合同终止第十四条其他约定14.1不可抗力14.2法律法规变更14.3协议附件14.4协议解释14.5协议生效日期第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1施工承包方信息1.1.1施工承包方名称：_______1.1.2法定代表人：_______1.1.3注册地址：_______1.1.4联系电话：_______1.1.5电子邮箱：_______1.2建设单位信息1.2.1建设单位名称：_______1.2.2法定代表人：_______1.2.3注册地址：_______1.2.4联系电话：_______1.2.5电子邮箱：_______第二条补充协议签订目的和依据2.1签订目的2.1.1明确双方在原合同基础上，就工程实施过程中出现的具体问题进行补充约定。2.1.2确保工程顺利进行，提高施工效率，保障工程质量。2.2签订依据2.2.1《中华人民共和国合同法》2.2.2《建设工程施工合同（示范文本）》2.2.3相关法律法规及政策文件第三条工程概况3.1工程名称：_______3.2工程地点：_______3.3工程规模：_______3.4工程类别：_______3.5工程合同金额：_______第四条工程施工范围和内容4.1施工范围：_______4.2施工内容：_______4.3施工图纸及资料：_______第五条工程进度安排5.1施工计划：_______5.2进度节点：_______5.3进度调整：_______第六条工程质量要求6.1质量标准：_______6.2质量控制措施：_______6.3质量验收：_______第七条工程安全文明施工要求7.1安全生产责任：_______7.2安全防护措施：_______7.3文明施工要求：_______第八条工程变更及洽商8.1变更程序8.1.1施工过程中，如遇设计变更、现场条件变化等原因需要调整施工范围和内容，施工承包方应向建设单位提出变更申请。8.1.2建设单位收到变更申请后，应在_______个工作日内予以答复。8.1.3经双方协商一致，变更内容应以书面形式确定。8.2洽商流程8.2.1洽商由施工承包方或建设单位提出，并通知对方。8.2.2双方应在_______个工作日内进行洽商，并达成一致意见。8.2.3洽商结果应以书面形式记录。8.3变更费用8.3.1变更费用按照国家相关规定和双方协商结果确定。8.3.2变更费用应在工程进度款中予以体现。第九条工程付款方式和结算9.1付款方式9.1.1付款方式为分期付款，具体付款比例和节点由双方在合同中约定。9.1.2付款方式包括但不限于进度款、竣工结算款、保修金等。9.2结算程序9.2.1施工承包方应按照合同约定的时间节点，向建设单位提交付款申请。9.2.2建设单位收到付款申请后，应在_______个工作日内审核并支付相应款项。9.3付款时间及比例9.3.1付款时间根据工程进度节点确定。9.3.2付款比例根据工程进度和质量情况确定。第十条争议解决10.1争议解决方式10.1.1双方应友好协商解决合同履行过程中的争议。10.1.2协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2争议解决机构10.2.1争议解决机构为_______。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1施工承包方未按合同约定完成工程或工程质量不符合要求。11.1.2建设单位未按合同约定支付工程款。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.2.2违约责任的具体承担方式由双方在合同中约定。第十二条合同解除条件12.1合同解除条件12.1.1合同约定的解除条件成就。12.1.2发生不可抗力事件，致使合同无法履行。12.1.3双方协商一致解除合同。12.2解除程序12.2.1解除合同需经双方书面确认。12.2.2解除合同后，双方应按照合同约定处理剩余工程和款项。第十三条合同生效与终止13.1合同生效13.1.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。13.1.2合同生效后，双方应全面履行合同约定的义务。13.2合同终止13.2.1合同因约定的解除条件成就而终止。13.2.2合同因其他原因终止，双方应按照合同约定处理剩余事项。第十四条其他约定14.1不可抗力14.1.1不可抗力是指因自然灾害、政府行为、社会异常事件等原因，导致合同无法履行或履行困难。14.1.2发生不可抗力事件，双方应相互理解，尽力减轻损失，并及时通知对方。14.2法律法规变更14.2.1如法律法规发生变更，双方应按照变更后的规定履行合同。14.