版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024年住宅建设合同样本本合同目录一览1.合同订立1.1合同双方基本信息1.2合同签订时间及地点1.3合同生效条件2.建设项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目建设内容3.合同双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.2业主权利与义务4.项目投资4.1投资总额4.2投资方式4.3投资进度5.项目设计5.1设计单位5.2设计标准5.3设计变更及费用6.项目施工6.1施工单位6.2施工标准6.3施工进度6.4施工质量保证7.项目监理7.1监理单位7.2监理内容7.3监理费用8.项目验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收费用9.项目交付9.1交付时间9.2交付条件9.3交付手续10.保修与维修10.1保修期限10.2保修范围10.3维修责任11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任承担12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构13.合同解除13.1合同解除条件13.2合同解除程序14.其他约定事项第一部分:合同如下:第一条合同订立1.1合同双方基本信息1.1.1开发商名称:_______1.1.2开发商住所:_______1.1.3开发商法定代表人:_______1.1.4业主名称:_______1.1.5业主住所:_______1.1.6业主法定代表人:_______1.2合同签订时间及地点1.2.1签订时间:_______1.2.2签订地点:_______1.3合同生效条件1.3.1双方签字盖章后生效。1.3.2合同签订后,甲方支付定金_______元,合同即生效。第二条建设项目概述2.1项目名称:_______2.2项目地点:_______2.3项目规模:_______2.3.1占地面积:_______平方米2.3.2建筑面积:_______平方米2.4项目建设内容:_______2.4.1主要建筑:_______2.4.2配套设施:_______第三条合同双方权利与义务3.1开发商权利与义务3.1.1开发商有权要求业主按照合同约定支付款项。3.1.2开发商有义务按照合同约定进行项目建设。3.2业主权利与义务3.2.1业主有权要求开发商按照合同约定进行项目建设。3.2.2业主有义务按照合同约定支付款项。第四条项目投资4.1投资总额:_______万元4.2投资方式:_______4.3投资进度:4.3.1项目立项:_______4.3.2设计完成:_______4.3.3施工开始:_______4.3.4竣工验收:_______第五条项目设计5.1设计单位:_______5.2设计标准:_______5.3设计变更及费用:5.3.1设计变更需经双方协商一致。5.3.2设计变更费用由变更方承担。第六条项目施工6.1施工单位:_______6.2施工标准:_______6.3施工进度:6.3.1施工图纸完成:_______6.3.2土建工程开始:_______6.3.3竣工验收:_______6.4施工质量保证:6.4.1施工单位需按照国家及行业标准进行施工。6.4.2施工过程中发现的质量问题,施工单位负责整改。第七条项目监理7.1监理单位:_______7.2监理内容:7.2.1监理项目进度。7.2.2监理工程质量。7.2.3监理合同履行情况。7.3监理费用:_______万元7.4监理期限:自项目开工之日起至项目竣工验收合格之日止。第八部分:合同如下:第八条项目验收8.1验收标准8.1.1项目质量应符合国家及行业相关标准和规范。8.1.2项目功能应符合设计要求。8.1.3项目应符合安全生产、环境保护等相关要求。8.2验收程序8.2.1开发商应组织相关单位进行自检。8.2.2业主有权要求进行验收。8.2.3验收合格后,由监理单位出具验收报告。8.3验收费用8.3.1验收费用由开发商承担。8.3.2如因开发商原因导致验收不合格,验收费用由开发商承担。第九条项目交付9.1交付时间9.1.1项目竣工验收合格后_______日内交付业主。9.2交付条件9.2.1项目已按合同约定完成建设。9.2.2项目已通过验收。9.2.3项目周边配套设施已完善。9.3交付手续9.3.1开发商应向业主提供房屋产权证书、住宅质量保证书等文件。9.3.2业主应在接到交付通知后_______日内办理交付手续。第十条保修与维修10.1保修期限10.1.1房屋主体结构保修期限为_______年。10.1.2附属设施保修期限为_______年。10.2保修范围10.2.1房屋主体结构、地基基础工程等。10.2.2供水、供电、供气、供暖、通讯等配套设施。10.3维修责任10.3.1在保修期内,因开发商原因造成的质量问题,由开发商负责维修。10.3.2保修期满后,维修责任按国家相关法律法规执行。第十一条违约责任11.1违约情形11.1.1开发商未按合同约定进行项目建设。11.1.2业主未按合同约定支付款项。11.1.3双方未按合同约定履行其他义务。11.2违约责任承担11.2.1违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.2.2违约金按合同约定比例计算。第十二条争议解决12.1争议解决方式12.1.1双方应友好协商解决争议。12.1.2协商不成的,可向合同签订地人民法院提起诉讼。12.2争议解决机构12.2.1双方可约定仲裁机构解决争议。第十三条合同解除13.1合同解除条件13.1.1双方协商一致解除合同。13.1.2一方违约,经对方催告后仍未履行。13.1.3因不可抗力导致合同无法履行。13.2合同解除程序13.2.1提出解除合同的一方应书面通知对方。13.2.2收到通知的一方应在_______日内回复。13.2.3双方达成解除合意的,应签订解除合同协议。第十四条其他约定事项14.1本合同未尽事宜,双方可另行协商补充。14.2本合同一式_______份,双方各执_______份,具有同等法律效力。14.3本合同自双方签字盖章之日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方定义15.1本合同中所称第三方,是指除合同双方以外的任何个人、法人或其他组织,包括但不限于设计单位、施工单位、监理单位、评估机构、检测机构、保险机构、法律服务机构等。15.2第三方介入的目的15.2.1保证项目顺利进行,提高项目质量。15.2.2协助双方解决合同履行过程中产生的争议。15.2.3提供专业服务,如评估、检测、保险等。16.第三方责任16.1第三方在合同履行过程中,应按照合同约定和法律法规的要求,履行相应的职责,确保自身提供的服务符合合同要求。16.2第三方责任限额16.2.1第三方的责任限额由合同双方在签订合同时约定,并在合同中明确。16.2.2第三方责任限额包括但不限于:违约责任、赔偿责任、损害赔偿责任等。16.3第三方违约责任16.3.1若第三方在合同履行过程中发生违约行为,应承担相应的违约责任。16.3.2第三方违约责任的具体承担方式,包括但不限于:支付违约金、赔偿损失、恢复原状等。17.第三方权利17.1第三方有权要求合同双方提供必要的资料和条件,以完成其职责范围内的服务。17.2第三方有权要求合同双方按照合同约定支付服务费用。17.3第三方有权在合同履行过程中对合同双方的行为进行监督和检查。18.第三方与其他方的划分18.1第三方与合同双方之间的关系为独立服务关系,第三方不承担合同双方之间的合同责任。18.2第三方在履行职责过程中,不得泄露合同双方的商业秘密。18.3第三方在履行职责过程中,若因第三方自身原因导致合同双方权益受损,第三方应承担相应责任。19.第三方变更19.1合同双方如需更换第三方,应书面通知对方,并取得对方同意。19.2更换第三方后,原合同条款中关于第三方的约定对新的第三方仍然有效。20.第三方介入的程序20.1合同双方需在合同中明确第三方的介入程序,包括介入时间、方式、条件和流程等。20.2第三方介入前,合同双方应确保第三方已充分了解合同内容和相关要求。20.3第三方介入后,合同双方应积极配合第三方的各项工作,确保项目顺利进行。21.第三方介入的费用21.1第三方介入的费用由合同双方在签订合同时约定,并在合同中明确。21.2第三方介入费用包括但不限于:服务费、交通费、住宿费等。21.3第三方介入费用由合同双方按照约定的方式和比例支付。22.第三方介入的保密22.1第三方在介入过程中,应遵守合同双方的保密要求,不得泄露合同双方的商业秘密。22.2第三方介入的保密期限自合同签订之日起至合同终止后_______年止。23.第三方介入的终止23.1合同双方如需终止第三方介入,应书面通知第三方,并取得第三方同意。23.2第三方介入终止后,合同双方应按照合同约定进行结算,并办理相关手续。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:项目立项批准文件要求:文件需真实有效,经相关部门批准。说明:证明项目合法合规,具备建设条件。2.附件二:项目设计文件要求:文件需符合国家及行业标准,经设计单位盖章。说明:设计文件为项目施工的依据。3.附件三:施工图纸及技术规范要求:图纸及技术规范需与设计文件一致,经施工单位盖章。说明:施工图纸及技术规范为施工的详细指导。4.附件四:施工合同要求:合同需明确双方的权利义务,经双方签字盖章。说明:施工合同为施工过程中的法律依据。5.附件五:监理合同要求:合同需明确监理单位的责任和义务,经双方签字盖章。说明:监理合同为监理工作的法律依据。6.附件六:验收报告要求:报告需真实反映项目验收情况,经监理单位盖章。说明:验收报告为项目验收的依据。7.附件七:房屋产权证书要求:证书需真实有效,经相关部门盖章。说明:房屋产权证书为业主办理产权登记的依据。8.附件八:住宅质量保证书要求:保证书需真实有效,经开发商盖章。说明:住宅质量保证书为业主了解房屋质量提供依据。9.附件九:保修协议要求:协议需明确保修期限、范围及责任,经双方签字盖章。说明:保修协议为业主了解保修服务提供依据。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:开发商未按合同约定进行项目建设。责任认定标准:开发商应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:开发商未按合同约定时间完成项目建设,业主可要求开发商支付违约金,并赔偿因延期造成的损失。2.违约行为:业主未按合同约定支付款项。责任认定标准:业主应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:业主未按合同约定时间支付购房款,开发商可要求业主支付违约金,并赔偿因延期付款造成的损失。3.违约行为:第三方未按合同约定提供服务。责任认定标准:第三方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。示例:监理单位未按合同约定进行监理,业主可要求监理单位支付违约金,并赔偿因监理不到位造成的损失。4.违约行为:合同一方泄露对方商业秘密。责任认定标准:泄露方应承担违约责任,包括但不限于赔偿损失、停止侵权等。示例:开发商泄露业主的商业秘密,业主可要求开发商赔偿损失,并停止侵权行为。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行。责任认定标准:双方互不承担违约责任,但应协商解决合同无法履行的问题。示例:因自然灾害导致项目无法按期完成,双方可协商延期交付或解除合同。全文完。2024年住宅建设合同样本1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址1.3联系方式2.项目概述2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目类型3.合同标的3.1住宅建设内容3.2设计要求3.3施工要求3.4质量标准4.合同价款及支付方式4.1合同价款4.2支付方式4.3付款节点4.4逾期付款违约金5.设计与施工5.1设计阶段5.2施工阶段5.3施工图纸5.4施工进度6.材料与设备6.1材料采购6.2设备采购6.3质量要求6.4运输与验收7.质量保证与验收7.1质量保证7.2验收标准7.3验收程序7.4验收责任8.施工现场管理8.1施工现场安全8.2施工现场环保8.3施工现场文明施工9.争议解决9.1争议解决方式9.2争议解决机构9.3争议解决期限10.合同解除10.1合同解除条件10.2合同解除程序10.3合同解除后的处理11.违约责任11.1违约行为11.2违约责任承担11.3违约金计算12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.2合同终止条件12.3合同终止后的处理13.合同附件13.1设计文件13.2施工图纸13.3材料设备清单13.4其他附件14.其他约定事项14.1法律适用14.2争议管辖14.3合同份数14.4合同生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1双方名称1.2双方地址甲方地址:_________乙方地址:_________1.3联系方式甲方联系方式:_________乙方联系方式:_________2.项目概述2.1项目名称项目名称:_________住宅建设2.2项目地点项目地点:_________2.3项目规模项目规模:_________平方米2.4项目类型项目类型:_________3.合同标的3.1住宅建设内容住宅建设内容包括但不限于地基基础、主体结构、屋面、防水、装饰装修等。3.2设计要求设计要求应符合国家现行相关标准、规范和设计文件。3.3施工要求施工要求应符合设计文件、施工图纸及相关标准、规范。3.4质量标准质量标准应符合国家现行相关标准、规范和质量验收标准。4.合同价款及支付方式4.1合同价款合同价款为人民币_________元整。4.2支付方式支付方式为分阶段支付,具体支付节点如下:(1)设计阶段支付合同价款的_________%(2)主体结构施工阶段支付合同价款的_________%(3)装饰装修阶段支付合同价款的_________%(4)竣工验收合格后支付合同价款的_________%4.3付款节点(1)设计阶段:在签订合同后_________日内支付。(2)主体结构施工阶段:在主体结构封顶后_________日内支付。(3)装饰装修阶段:在装饰装修工程完成后_________日内支付。(4)竣工验收合格后:在验收合格后_________日内支付。4.4逾期付款违约金如乙方逾期付款,应按每日万分之_________支付违约金。5.设计与施工5.1设计阶段乙方应在签订合同后_________日内完成设计,并提交甲方审核。5.2施工阶段乙方应在甲方批准的设计文件和施工图纸的基础上进行施工。5.3施工图纸施工图纸应由乙方负责编制,并经甲方审核批准后执行。5.4施工进度施工进度应按合同约定的时间节点完成,具体进度计划由乙方制定并提交甲方审核。6.材料与设备6.1材料采购材料采购由乙方负责,应选用符合质量标准、环保要求的材料。6.2设备采购设备采购由乙方负责,应选用符合设计要求、性能稳定的设备。6.3质量要求材料与设备的质量应符合国家现行相关标准、规范和设计文件。6.4运输与验收材料与设备的运输由乙方负责,并确保运输过程中的安全。材料与设备到货后,由甲方或其委托的第三方进行验收。8.施工现场管理8.1施工现场安全乙方应负责施工现场的安全管理,确保施工人员的人身安全和施工设备的安全运行。施工现场应设置必要的安全警示标志,施工人员应佩戴安全帽,遵守操作规程。8.2施工现场环保乙方应遵守国家环保法规,采取有效措施控制施工现场的粉尘、噪音、废水等污染,确保施工过程中的环保要求。8.3施工现场文明施工乙方应保持施工现场的整洁,合理堆放材料,及时清理施工垃圾,不得影响周边居民的生活环境。9.争议解决9.1争议解决方式双方发生争议时,应通过友好协商解决;协商不成的,提交_________仲裁委员会仲裁。9.2争议解决机构仲裁机构为_________仲裁委员会。9.3争议解决期限仲裁机构应在收到仲裁申请之日起_________日内作出仲裁裁决。10.合同解除10.1合同解除条件(1)一方严重违约,经另一方通知后,在合理期限内仍未纠正;(2)不可抗力事件导致合同无法履行;(3)法律法规变更导致合同履行成为非法。10.2合同解除程序任何一方解除合同,应提前_________日书面通知对方。10.3合同解除后的处理合同解除后,双方应按照下列规定处理:(1)已完成工作部分的合同价款结算;(3)双方应承担的违约责任。11.违约责任11.1违约行为(1)未按时付款;(2)未按约定完成设计或施工;(3)提供不符合质量标准的材料或设备;(4)违反合同约定的其他行为。11.2违约责任承担违约方应承担违约责任,包括但不限于支付违约金、赔偿损失等。11.3违约金计算违约金按合同价款的_________%计算。12.合同生效与终止12.1合同生效条件合同自双方签字盖章之日起生效。12.2合同终止条件(1)合同约定的期限届满;(2)合同解除;(3)双方协商一致解除合同。12.3合同终止后的处理合同终止后,双方应按照下列规定处理:(1)已完成工作部分的合同价款结算;(3)双方应承担的违约责任。13.合同附件13.1设计文件设计文件包括但不限于设计说明书、施工图纸、设计变更等。13.2施工图纸施工图纸应详细标注施工要求和施工工艺。13.3材料设备清单材料设备清单应列明材料设备名称、规格、型号、数量、单价等。13.4其他附件其他附件包括但不限于合同变更协议、验收报告等。14.其他约定事项14.1法律适用本合同适用中华人民共和国法律。14.2争议管辖因本合同引起的或与本合同有关的任何争议,均应提交_________人民法院管辖。14.3合同份数本合同一式_________份,甲乙双方各执_________份,具有同等法律效力。14.4合同生效日期本合同自_________年_________月_________日起生效。第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方概念本合同中提及的第三方是指在本合同履行过程中,经甲乙双方同意,介入合同履行并提供专业服务、咨询、监督或其他相关服务的独立法人或其他组织。15.2第三方类型(1)监理单位:负责对施工过程进行监督,确保工程质量符合合同要求。(2)设计单位:负责对设计文件进行审核,确保设计质量符合国家规范和合同要求。(3)检测机构:负责对材料、设备等进行检测,确保其质量符合合同要求。(4)造价咨询机构:负责对工程造价进行审核,确保合同价款合理。(5)其他专业机构:根据合同需要,由甲乙双方共同确定的第三方。16.第三方责任16.1责任限额第三方的责任限额由甲乙双方在合同中约定,具体包括:(1)第三方因自身原因导致合同无法履行或造成损失,其赔偿责任不超过合同价款的_________%。(2)第三方因违反合同约定造成损失,其赔偿责任由第三方自行承担。(3)第三方因不可抗力导致合同无法履行,不负赔偿责任。17.第三方权利17.1第三方权利(1)根据合同约定,对施工过程、设计文件、材料设备等进行监督和检查。(2)要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以便履行其职责。(3)在合同约定的范围内,对甲乙双方的行为提出意见和建议。18.第三方义务18.1第三方义务(1)按照合同约定,独立、客观、公正地履行其职责。(2)保守甲乙双方的商业秘密,不得泄露合同内容。(3)及时向甲乙双方报告履行职责过程中发现的问题。19.第三方与其他各方的关系19.1第三方与甲方的关系第三方与甲方的关系为委托与被委托关系,甲方委托第三方履行合同中约定的职责。19.2第三方与乙方的关系第三方与乙方的关系为监督与服务关系,乙方应配合第三方履行其职责。19.3第三方与其他第三方的关系第三方与其他第三方之间的关系由各自合同约定,相互之间不构成直接的权利义务关系。20.第三方介入的程序20.1第三方介入的申请甲乙双方协商一致后,可向第三方提出介入申请。20.2第三方介入的同意第三方在收到介入申请后,应在_________日内作出是否同意介入的决定。20.3第三方介入的实施第三方同意介入后,应按照合同约定履行其职责。21.第三方介入的变更与终止21.1第三方介入的变更合同履行过程中,如需变更第三方介入的内容,甲乙双方应协商一致,并书面通知第三方。21.2第三方介入的终止(1)合同履行完毕;(2)第三方因自身原因无法继续履行职责;(3)甲乙双方协商一致解除第三方介入。22.第三方介入的费用22.1第三方介入的费用第三方介入的费用由甲乙双方在合同中约定,并在合同履行过程中支付。22.2第三方介入费用的结算第三方介入费用按实际发生费用结算,甲乙双方应在收到第三方提交的结算报告后_________日内支付。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.设计文件详细要求:设计文件应包括设计说明书、施工图纸、设计变更等,所有文件应按照国家相关标准和规范编制,并经甲方审核批准。说明:设计文件是施工的依据,必须确保其准确性和可行性。2.施工图纸详细要求:施工图纸应详细标注施工要求和施工工艺,图纸应清晰、完整,符合设计文件的要求。说明:施工图纸是施工人员施工的直接依据,必须准确无误。3.材料设备清单详细要求:清单应列明材料设备名称、规格、型号、数量、单价等,确保清单的准确性和完整性。说明:材料设备清单是采购和验收的依据,必须详细准确。4.验收报告详细要求:验收报告应详细记录验收时间、地点、验收人员、验收结果等,并附有相关验收记录和照片。说明:验收报告是确认工程质量的重要文件,必须真实反映验收情况。5.支付款项凭证详细要求:凭证应包括付款日期、付款金额、付款用途、收款人信息等,确保凭证的真实性和完整性。说明:支付凭证是证明付款事实的依据,必须妥善保管。6.违约金支付凭证详细要求:凭证应包括违约金金额、支付日期、支付方式等,确保凭证的真实性和完整性。说明:违约金支付凭证是证明违约金已支付的依据,必须妥善保管。7.争议解决文件详细要求:文件应包括争议内容、争议解决过程、最终裁决等,确保文件的完整性和权威性。说明:争议解决文件是解决争议的记录,必须妥善保管。8.其他相关文件详细要求:根据合同履行过程中可能产生的其他文件,如会议纪要、变更通知等,应确保文件的真实性和完整性。说明:其他相关文件是合同履行的补充,必须妥善保管。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为违约未按时付款:甲方或乙方未按照合同约定的时间节点支付款项。违约未按约定完成设计或施工:乙方未按设计文件和施工图纸的要求完成设计或施工。违约提供不符合质量标准的材料或设备:乙方提供的材料或设备不符合合同约定的质量标准。违约违反合同约定的其他行为:甲乙双方违反合同约定的其他行为。2.责任认定标准违约未按时付款:按逾期付款金额的_________%计算违约金。违约未按约定完成设计或施工:按实际损失金额的_________%赔偿。违约提供不符合质量标准的材料或设备:按不合格材料或设备价值的三倍赔偿。违约违反合同约定的其他行为:按实际损失金额的_________%赔偿。3.违约责任示例说明甲方未按约定支付设计费用,乙方有权要求甲方支付违约金,违约金按设计费用总额的_________%计算。乙方提供的建筑材料不符合质量标准,导致工程返工,甲方有权要求乙方承担返工费用,返工费用按材料价值的三倍计算。全文完。2024年住宅建设合同样本2本合同目录一览1.合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据1.2合同适用范围2.双方基本信息2.1甲方基本信息2.2乙方基本信息3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目面积3.4项目结构类型4.建设内容与规模4.1建设内容4.2建设规模5.建设工期5.1工期安排5.2工期延误处理6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3付款节点及比例7.质量标准与验收7.1质量标准7.2验收程序7.3验收标准8.安全生产与环境保护8.1安全生产责任8.2环境保护措施9.甲方权利与义务9.1甲方权利9.2甲方义务10.乙方权利与义务10.1乙方权利10.2乙方义务11.合同变更与解除11.1合同变更11.2合同解除12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构14.合同生效、终止与解除14.1合同生效14.2合同终止14.3合同解除第一部分:合同如下:第一条合同订立依据与适用范围1.1合同订立依据本合同依据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城乡规划法》及相关法律法规,以及双方的共同意愿订立。1.2合同适用范围第二条双方基本信息2.1甲方基本信息甲方名称:__________法定代表人:__________联系方式:__________2.2乙方基本信息乙方名称:__________法定代表人:__________联系方式:__________第三条项目概况3.1项目名称项目名称:__________3.2项目地点项目地点:__________3.3项目面积项目总建筑面积:__________平方米3.4项目结构类型项目结构类型:__________第四条建设内容与规模4.1建设内容建设内容包括但不限于住宅楼、地下车库、绿化景观等配套设施。4.2建设规模住宅楼层数:__________层住宅楼栋数:__________栋地下车库面积:__________平方米绿化景观面积:__________平方米第五条建设工期5.1工期安排项目建设总工期为__________个月,具体分阶段工期如下:第一阶段:__________个月,进行基础及主体结构施工;第二阶段:__________个月,进行内外装修及配套设施施工;第三阶段:__________个月,进行竣工验收及交付使用。5.2工期延误处理如因乙方原因导致工期延误,每延误一日,乙方应向甲方支付__________元违约金;如因甲方原因导致工期延误,乙方有权要求甲方延长工期。第六条合同价款及支付方式6.1合同价款本合同总价款为人民币__________元整(大写:__________)。6.2支付方式支付方式为分阶段支付,具体如下:第一阶段:合同签订后__________日内支付合同总价款的__________%;第二阶段:主体结构封顶后__________日内支付合同总价款的__________%;第三阶段:竣工验收合格后__________日内支付合同总价款的__________%;第四阶段:交付使用后__________日内支付合同总价款的__________%。6.3付款节点及比例具体付款节点及比例为:节点1:合同签订后__________日内支付合同总价款的__________%;节点2:主体结构封顶后__________日内支付合同总价款的__________%;节点3:竣工验收合格后__________日内支付合同总价款的__________%;节点4:交付使用后__________日内支付合同总价款的__________%。第七条质量标准与验收7.1质量标准7.2验收程序(1)分部工程质量验收;(2)分项工程质量验收;(3)单位工程质量验收;(4)竣工验收。7.3验收标准验收标准按照国家及地方有关建筑工程质量标准执行。第八条安全生产与环境保护8.1安全生产责任乙方在施工过程中必须严格遵守国家有关安全生产的法律、法规和标准,确保施工安全。乙方应建立健全安全生产责任制,制定安全生产规章制度,落实安全生产措施,确保施工人员的人身安全和财产安全。8.2环境保护措施乙方在施工过程中应采取有效措施,防止污染环境,减少施工噪音和扬尘。乙方应按照国家和地方的环境保护要求,对施工产生的固体废弃物、废水、废气等进行妥善处理。第九条甲方权利与义务9.1甲方权利甲方有权对乙方施工过程进行监督检查,确保工程质量和进度符合合同约定。甲方有权要求乙方改正施工中的质量问题,并有权要求乙方承担相应的违约责任。9.2甲方义务甲方应按照合同约定提供施工图纸、技术资料和施工场地,确保乙方能够按时开工。甲方应协助乙方办理施工所需的各项手续,并承担相应的费用。第十条乙方权利与义务10.1乙方权利乙方有权按照合同约定收取工程款,并在工程完工后获得验收合格证书。乙方有权要求甲方按照合同约定提供必要的施工条件。10.2乙方义务乙方应按照合同约定,按照设计图纸和施工规范进行施工,确保工程质量和进度。乙方应按时完成工程,并在工程验收合格后交付甲方使用。第十一条合同变更与解除11.1合同变更任何一方要求变更合同内容,应提前__________日书面通知对方,经双方协商一致后,方可变更合同。变更内容应作为合同附件,与本合同具有同等法律效力。11.2合同解除(1)因不可抗力导致合同无法履行,双方均可解除合同;(2)一方严重违约,另一方有权解除合同;(3)合同约定的其他解除条件。第十二条违约责任12.1违约情形(1)乙方未按约定时间完成工程;(2)乙方施工质量不符合约定标准;(3)甲方未按约定支付工程款;(4)双方约定的其他违约情形。12.2违约责任(1)乙方未按约定时间完成工程,每延误一日,应向甲方支付__________元违约金;(2)乙方施工质量不符合约定标准,应负责返工,并承担由此产生的全部费用;(3)甲方未按约定支付工程款,应向乙方支付__________%的滞纳金;(4)双方约定的其他违约责任。第十三条争议解决13.1争议解决方式双方应友好协商解决合同争议。协商不成的,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.2争议解决机构如双方同意,可约定将争议提交仲裁委员会仲裁。第十四条合同生效、终止与解除14.1合同生效本合同自双方签字(或盖章)之日起生效。14.2合同终止(1)工程竣工验收合格,且甲方已支付全部工程款;(2)合同约定的其他终止条件。14.3合同解除除本合同第十一条规定的解除条件外,任何一方未经对方同意,不得擅自解除合同。如一方擅自解除合同,应承担相应的违约责任。第二部分:第三方介入后的修正第十五条第三方介入的概念与类型15.1第三方概念本合同中提及的第三方,是指除甲乙双方以外的,参与合同履行或提供专业服务的独立第三方机构或个人,包括但不限于监理单位、检测机构、设计单位、咨询顾问、保险机构等。15.2第三方类型(1)监理单位:负责对工程施工过程进行监督管理,确保工程质量、进度和安全。(2)检测机构:对工程材料、构件进行质量检测,出具检测报告。(3)设计单位:负责工程设计,提供设计图纸和技术支持。(4)咨询顾问:提供专业咨询意见,协助解决合同履行中的问题。(5)保险机构:提供工程保险服务,保障工程风险。第十六条第三方的责任与权利16.1第三方的责任第三方应按照合同约定,履行相应的职责,对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。(1)监理单位:对工程质量、进度和安全负责,确保施工符合设计要求和规范。(2)检测机构:对检测结果负责,确保检测数据的准确性和可靠性。(3)设计单位:对设计质量负责,对设计变更负责。(4)咨询顾问:对咨询意见负责,协助解决合同履行中的问题。(5)保险机构:对保险事故负责,按照保险合同约定进行赔付。16.2第三方的权利(1)监理单位:有权要求施工方提供必要的资料和条件,有权对施工过程进行监督检查。(2)检测机构:有权要求施工方提供样品和检测条件,有权对检测结果进行复检。(3)设计单位:有权要求施工方按照设计要求施工,有权对设计变更进行确认。(4)咨询顾问:有权要求甲乙双方提供必要的信息和资料,有权对咨询意见进行解释。(5)保险机构:有权要求甲乙双方提供保险事故的相关证据和资料。第十七条第三方与其他各方的划分说明17.1第三方与甲方的关系第三方应与甲方签订相应的服务协议,明确双方的权利和义务,甲方应按照协议支付服务费用。17.2第三方与乙方的关系第三方应与乙方签订相应的服务协议,明确双方的权利和义务,乙方应按照协议支付服务费用。17.3第三方与甲乙双方的关系第三方在合同履行过程中,应与甲乙双方保持沟通,及时反馈相关信息,协助解决合同履行中的问题。第十八条第三方的责任限额18.1责任限额概念本合同中提及的责任限额,是指第三方因自身原因造成损失时,应承担的最高赔偿金额。18.2责任限额确定(1)监理单位:按照监理合同约定确定责任限额;(2)检测机构:按照检测服
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 二零二五年教育信息化解决方案销售与服务合同模板3篇
- 二零二五版机动车质押典当与汽车后市场专业服务合同3篇
- 二手车个人买卖合同书样本版B版
- 2025年度中小企业创新基金贷款合同签订与创业孵化服务
- 二零二五年度终止劳动合同员工离职后社会保障待遇合同
- 二零二五年度转租协议甲乙丙三方及物业管理服务合同
- 2025年度退定金协议:旅游度假村预订退订合同
- 二零二五年度无子女无财产快速离婚协议指南
- 2025年度鱼塘承包经营权变更及合作开发协议
- 二零二五年度庭院租赁房屋院落环保改造合同
- 2024至2030年中国膨润土行业投资战略分析及发展前景研究报告
- 【地理】地图的选择和应用(分层练) 2024-2025学年七年级地理上册同步备课系列(人教版)
- (正式版)CB∕T 4552-2024 船舶行业企业安全生产文件编制和管理规定
- JBT 14588-2023 激光加工镜头 (正式版)
- 2024年四川省成都市树德实验中学物理八年级下册期末质量检测试题含解析
- 九型人格与领导力讲义
- 廉洁应征承诺书
- 2023年四川省成都市中考物理试卷真题(含答案)
- 泵车述职报告
- 2024年山西文旅集团招聘笔试参考题库含答案解析
- 恢复中华人民共和国国籍申请表
评论
0/150
提交评论