2024年建筑装饰工程劳务分包范本3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑装饰工程劳务分包范本本合同目录一览第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称1.2分包单位地址1.3总承包单位名称1.4总承包单位地址1.5合同签订日期1.6合同生效日期1.7合同期限第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程质量要求第三条工程劳务分包内容3.1分包工程范围3.2分包工程量3.3分包工程进度3.4分包工程验收标准第四条工程劳务分包费用4.1劳务分包费用总额4.2付款方式4.3付款时间4.4付款条件第五条工程劳务分包材料5.1材料供应责任5.2材料质量要求5.3材料验收标准5.4材料保管责任第六条工程劳务分包进度管理6.1进度计划6.2进度调整6.3进度验收6.4进度奖惩第七条工程劳务分包质量管理7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任7.4质量奖惩第八条工程劳务分包安全文明施工8.1安全文明施工要求8.2安全文明施工措施8.3安全文明施工责任8.4安全文明施工奖惩第九条工程劳务分包环境保护9.1环境保护要求9.2环境保护措施9.3环境保护责任9.4环境保护奖惩第十条工程劳务分包合同变更10.1合同变更条件10.2合同变更程序10.3合同变更内容10.4合同变更效力第十一条工程劳务分包争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决期限11.4争议解决费用第十二条合同解除12.1合同解除条件12.2合同解除程序12.3合同解除责任12.4合同解除效力第十三条合同终止13.1合同终止条件13.2合同终止程序13.3合同终止责任13.4合同终止效力第十四条合同附件14.1附件一：工程劳务分包合同14.2附件二：工程劳务分包进度计划14.3附件三：工程劳务分包质量检验报告14.4附件四：工程劳务分包安全文明施工措施14.5附件五：其他相关附件第一部分：合同如下：第一条合同双方基本信息1.1分包单位名称：建筑装饰工程有限公司1.2分包单位地址：省市区路号1.3总承包单位名称：建筑集团有限公司1.4总承包单位地址：省市区路号1.5合同签订日期：2024年3月15日1.6合同生效日期：合同签订之日起1.7合同期限：自2024年3月15日至2025年3月15日第二条工程概况2.1工程名称：商业综合体建筑装饰工程2.2工程地点：省市区路号2.3工程规模：总建筑面积10万平方米2.4工程类型：商业综合体装饰装修工程2.5工程质量要求：符合国家建筑装饰工程质量验收规范及行业标准第三条工程劳务分包内容3.1分包工程范围：包括但不限于室内外装饰装修、水电安装、门窗制作及安装、墙面涂料、地面铺设等3.2分包工程量：详见附件二：工程劳务分包工程量清单3.3分包工程进度：按照附件二：工程劳务分包进度计划执行3.4分包工程验收标准：符合国家建筑装饰工程质量验收规范及行业标准第四条工程劳务分包费用4.1劳务分包费用总额：人民币捌佰万元整（￥800,000.00）4.2付款方式：分阶段付款，具体付款比例及时间节点详见附件三：工程劳务分包付款计划4.3付款时间：按工程进度及验收合格后支付4.4付款条件：分包单位提交合格的工程量清单、验收报告及相关证明材料第五条工程劳务分包材料5.1材料供应责任：分包单位负责材料采购、运输、保管及验收5.2材料质量要求：符合国家及行业相关标准，且须提供材料合格证明5.3材料验收标准：按照国家及行业相关标准执行5.4材料保管责任：分包单位负责材料在施工现场的保管，确保材料质量及安全第六条工程劳务分包进度管理6.1进度计划：详见附件二：工程劳务分包进度计划6.2进度调整：因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致后可调整进度计划6.3进度验收：按照附件二：工程劳务分包进度计划执行，每完成一个阶段工作后，由甲方组织验收6.4进度奖惩：如分包单位未按计划完成工作，甲方有权扣除相应款项作为违约金；如分包单位提前完成工作，甲方可给予奖励第七条工程劳务分包质量管理7.1质量标准：符合国家建筑装饰工程质量验收规范及行业标准7.2质量检验：分包单位自行进行质量检验，同时接受甲方及第三方检测机构的质量检测7.3质量责任：分包单位对工程质量承担全部责任，确保工程质量符合合同要求7.4质量奖惩：如分包单位因质量问题导致工程质量不合格，甲方有权扣除相应款项作为违约金；如分包单位工程质量优良，甲方可给予奖励第八条工程劳务分包安全文明施工8.1安全文明施工要求：分包单位必须遵守国家及地方有关安全生产法律法规，严格执行安全操作规程，确保施工现场安全文明8.2安全文明施工措施：包括但不限于现场安全防护设施、施工人员安全教育培训、现场卫生及垃圾处理等8.3安全文明施工责任：分包单位对施工现场安全文明施工负全部责任，发生安全事故，分包单位承担相应责任8.4安全文明施工奖惩：如分包单位未履行安全文明施工责任，发生安全事故或违反相关规定，甲方有权扣除相应款项作为违约金；如分包单位安全文明施工良好，甲方可给予奖励第九条工程劳务分包环境保护9.1环境保护要求：分包单位必须遵守国家及地方有关环境保护法律法规，采取措施减少施工对环境的影响9.2环境保护措施：包括但不限于施工现场扬尘控制、噪音管理、废水处理等9.3环境保护责任：分包单位对施工现场环境保护负全部责任，如违反相关规定，分包单位承担相应责任9.4环境保护奖惩：如分包单位未履行环境保护责任，造成环境污染或违法行为，甲方有权扣除相应款项作为违约金；如分包单位环境保护表现良好，甲方可给予奖励第十条工程劳务分包合同变更10.1合同变更条件：因不可抗力、法律法规变更、工程量变更、材料价格波动等原因，导致原合同内容需要变更10.2合同变更程序：双方协商一致后，签订书面合同变更协议10.3合同变更内容：包括但不限于工程范围、工程量、工程进度、费用、付款方式等10.4合同变更效力：变更协议作为原合同的有效补充，具有同等法律效力第十一条工程劳务分包争议解决11.1争议解决方式：通过友好协商解决，协商不成时，提交仲裁委员会仲裁11.2争议解决程序：按照仲裁委员会仲裁规则进行11.3争议解决期限：自争议发生之日起60日内提交仲裁11.4争议解决费用：由败诉方承担，仲裁费及其他相关费用第十二条合同解除12.1合同解除条件：因不可抗力、甲方违约、分包单位严重违约等原因，导致合同无法继续履行12.2合同解除程序：双方协商一致后，签订书面合同解除协议12.3合同解除责任：因不可抗力导致的合同解除，双方互不承担责任；因违约导致的合同解除，违约方承担相应责任12.4合同解除效力：合同解除协议生效后，原合同终止履行第十三条合同终止13.1合同终止条件：合同期限届满或双方协商一致解除合同13.2合同终止程序：双方签订书面合同终止协议13.3合同终止责任：合同终止后，双方应按照协议约定处理剩余工作及款项结算13.4合同终止效力：合同终止协议生效后，原合同终止履行第十四条合同附件14.1附件一：工程劳务分包合同14.2附件二：工程劳务分包工程量清单14.3附件三：工程劳务分包进度计划14.4附件四：工程劳务分包付款计划14.5附件五：工程劳务分包质量检验报告14.6附件六：工程劳务分包安全文明施工措施14.7附件七：工程劳务分包环境保护措施14.8附件八：其他相关附件第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方定义1.1本合同中所指的第三方，包括但不限于中介机构、监理单位、检测机构、咨询机构、保险机构等，以及因履行本合同而参与的其他独立第三方。第二条第三方介入条件2.1第三方介入应当符合法律法规的规定，且不违反本合同的约定。2.2第三方介入需经甲乙双方书面同意，并签订书面协议。第三条第三方责任限额3.1第三方在履行本合同过程中，因自身原因导致合同目的不能实现或造成损失的，应承担相应的法律责任。3.2第三方的责任限额由甲乙双方在签订第三方协议时约定，并在本合同中予以明确。第四条第三方权利义务4.1.1获得合理报酬的权利；4.1.2依据合同约定和法律法规的规定，独立开展工作的权利；4.1.3要求甲乙双方提供必要的信息和协助的权利。4.2.1严格按照合同约定和法律法规的规定，履行相关工作；4.2.2对在工作中获取的甲乙双方信息保密；4.2.3对因自身原因造成的损失，承担相应的法律责任。第五条第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方与甲方之间的关系由第三方协议约定；5.1.2第三方在履行本合同过程中，对甲方承担的责任，由第三方协议约定；5.1.3第三方对甲方造成损失的，甲方有权根据第三方协议向第三方追偿。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方与乙方之间的关系由第三方协议约定；5.2.2第三方在履行本合同过程中，对乙方承担的责任，由第三方协议约定；5.2.3第三方对乙方造成损失的，乙方有权根据第三方协议向第三方追偿。第六条第三方介入的程序6.1第三方介入前，甲乙双方应协商确定第三方介入的具体事宜，包括第三方的工作范围、工作内容、工作标准等。6.2第三方介入后，甲乙双方应配合第三方的工作，提供必要的信息和协助。第七条第三方介入的变更7.1如第三方介入过程中发生变更，甲乙双方应协商一致，并书面通知第三方。7.2第三方介入的变更不得违反本合同的约定和法律法规的规定。第八条第三方介入的终止8.1.1第三方严重违约；8.1.2第三方无法继续履行其职责；8.1.3出现不可抗力等因素，导致第三方介入无法继续。8.2第三方介入终止后，甲乙双方应按照本合同和第三方协议的约定，处理剩余工作及款项结算。第九条第三方介入的费用9.1第三方介入的费用由甲乙双方在第三方协议中约定，并按照约定支付。9.2第三方介入的费用包括但不限于第三方的工作费用、交通费用、住宿费用等。第十条第三方介入的其他事项10.1第三方介入的其他事项，由甲乙双方在第三方协议中约定。10.2第三方协议作为本合同的补充，与本合同具有同等法律效力。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.附件一：工程劳务分包合同说明：详细列明合同双方的基本信息、工程概况、劳务分包内容、费用、材料、进度管理、质量管理、安全文明施工、环境保护、合同变更、争议解决、合同解除、合同终止等内容。2.附件二：工程劳务分包工程量清单说明：详细列出分包工程的具体项目、工程量、工程量计算方法、工程量单价等信息。3.附件三：工程劳务分包进度计划说明：明确列出各阶段工程的时间节点、工程量、验收标准等信息。4.附件四：工程劳务分包付款计划说明：详细列出各阶段工程付款的时间、金额、条件等信息。5.附件五：工程劳务分包质量检验报告说明：记录各阶段工程的质量检验结果，包括检验时间、检验项目、检验结果等信息。6.附件六：工程劳务分包安全文明施工措施说明：详细列出施工现场的安全文明施工措施，包括安全防护、人员培训、现场卫生等。7.附件七：工程劳务分包环境保护措施说明：详细列出施工现场的环境保护措施，包括扬尘控制、噪音管理、废水处理等。8.附件八：其他相关附件说明：包括但不限于工程图纸、设计变更通知、施工组织设计、验收报告等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为：分包单位未按合同约定完成工程进度。责任认定标准：根据合同约定的进度计划，分包单位每延迟一天，扣除合同总金额的1%作为违约金。2.违约行为：分包单位提供的材料不符合合同约定或国家标准。责任认定标准：若发现分包单位提供的材料存在问题，分包单位应立即更换或修复，并承担由此产生的全部费用。示例说明：若分包单位提供的涂料质量不合格，导致工程返工，分包单位应承担返工费用，并赔偿因此造成的损失。3.违约行为：分包单位未按合同约定进行质量检验。责任认定标准：若分包单位未按规定进行质量检验，导致工程出现质量问题，分包单位应承担全部责任，包括修复费用和损失赔偿。示例说明：若分包单位未按合同约定进行墙面涂料的涂刷质量检验，导致墙面出现裂纹，分包单位应负责修复并赔偿损失。4.违约行为：分包单位未按合同约定进行安全文明施工。责任认定标准：若分包单位在施工过程中发生安全事故或违反安全文明施工规定，分包单位应承担相应责任，包括赔偿损失和罚款。示例说明：若分包单位在施工过程中发生安全事故，导致人员受伤，分包单位应承担医疗费用及赔偿损失，并接受相关行政处罚。5.违约行为：分包单位未按合同约定进行环境保护。责任认定标准：若分包单位未按规定进行环境保护，导致环境污染，分包单位应承担相应责任，包括治理费用和罚款。示例说明：若分包单位在施工过程中未采取措施控制扬尘，导致周边环境受到污染，分包单位应承担治理费用和罚款。全文完。2024年建筑装饰工程劳务分包范本1本合同目录一览1.定义与解释1.1定义1.2解释2.双方基本信息2.1分包方信息2.2总包方信息3.工程概况3.1工程名称3.2工程地点3.3工程内容3.4工程规模4.工程进度与工期4.1工程进度安排4.2工期要求4.3工期延误处理5.劳务分包内容5.1分包工作内容5.2分包工作标准5.3分包工作质量要求6.合同价款6.1合同总价6.2计价方式6.3支付方式及时间6.4付款条件7.材料供应7.1材料供应责任7.2材料质量要求7.3材料供应进度8.工程验收8.1验收标准8.2验收程序8.3验收不合格处理9.保险9.1保险责任9.2保险范围9.3保险费用承担10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任10.3违约赔偿11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决程序11.3争议解决地点12.合同解除12.1解除条件12.2解除程序12.3解除后的处理13.合同生效与终止13.1生效条件13.2生效日期13.3终止条件13.4终止程序14.其他14.1不可抗力14.2合同附件14.3合同附件说明第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1定义（1）"本合同"指《2024年建筑装饰工程劳务分包合同》。（2）"分包方"指承担本合同约定劳务分包工程的承包人。（3）"总包方"指委托分包方进行劳务分包工程的建设单位或其授权的代理人。（4）"工程"指本合同约定的建筑装饰工程。（5）"劳务分包内容"指分包方按照本合同约定完成的所有劳务工作。1.2解释（1）本合同中使用的术语，如无特别说明，均应按照国家有关法律法规及行业惯例进行解释。（2）如对本合同条款有争议，双方应友好协商解决；协商不成的，按本合同第十一条争议解决方式处理。第二条双方基本信息2.1分包方信息（1）分包方名称：（2）分包方地址：（3）分包方法定代表人：（4）分包方联系电话：2.2总包方信息（1）总包方名称：（2）总包方地址：（3）总包方法定代表人：（4）总包方联系电话：第三条工程概况3.1工程名称：____________________3.2工程地点：____________________3.3工程内容：（1）建筑装饰装修工程；（2）水电安装工程；（3）其他相关工程。3.4工程规模：____________________第四条工程进度与工期4.1工程进度安排：（1）基础工程：____________________（2）主体工程：____________________（3）装饰装修工程：____________________（4）水电安装工程：____________________4.2工期要求：____________________4.3工期延误处理：（1）因分包方原因导致工期延误，每延误一日，应向总包方支付____________________元违约金。（2）因不可抗力导致工期延误，经双方协商一致，工期可相应顺延。第五条劳务分包内容5.1分包工作内容：（1）负责工程现场的安全、文明施工；（2）负责工程所需劳务人员的组织、管理；（3）负责工程所需材料的采购、保管、运输；（4）负责工程所需设备的租赁、保养、维护；（5）完成总包方交办的其他工作。5.2分包工作标准：（1）遵守国家及行业相关法律法规；（2）执行国家及行业质量标准；（3）确保工程安全、文明施工。5.3分包工作质量要求：（1）严格按照合同约定和设计图纸进行施工；（2）确保工程质量符合国家标准和设计要求；（3）提供完整的施工记录和验收资料。第六条合同价款6.1合同总价：____________________元6.2计价方式：____________________6.3支付方式及时间：（1）合同签订后，分包方提交相关资料，总包方支付合同总价_____%作为预付款；（2）工程进度达到合同约定节点，分包方提交相关资料，总包方支付合同总价_____%；（3）工程竣工验收合格后，分包方提交相关资料，总包方支付合同总价_____%；（4）工程保修期满后，总包方支付剩余合同价款。6.4付款条件：（1）分包方需提供发票、工程进度报告、验收报告等合法凭证；（2）总包方应在收到分包方提供的合法凭证后____个工作日内支付相应款项。第七条材料供应7.1材料供应责任：（1）分包方负责工程所需材料的采购、保管、运输；（2）总包方负责提供工程所需的主材、设备。7.2材料质量要求：（1）材料应符合国家及行业相关质量标准；（2）材料质量应符合设计要求。7.3材料供应进度：（1）总包方应在工程开工前____个工作日内提供所需主材、设备；（2）分包方应在收到主材、设备后____个工作日内完成材料验收。第八条工程验收8.1验收标准（1）工程验收应按照国家相关标准及设计要求进行。（2）工程验收前，分包方应向总包方提交完整的施工记录、检验报告及验收资料。8.2验收程序（1）工程完工后，分包方应通知总包方进行验收。（2）总包方应在收到通知后____个工作日内组织验收。（3）验收不合格的，分包方应在____个工作日内整改完毕，并重新提交验收。8.3验收不合格处理（1）若验收不合格，分包方需承担整改责任，直至符合验收标准。（2）因分包方原因导致验收不合格，总包方有权要求分包方赔偿由此造成的损失。652578第九条保险9.1保险责任（1）分包方应为其施工人员购买意外伤害保险。（2）总包方应为其施工场地购买建筑意外伤害保险。9.2保险范围（1）意外伤害保险范围包括施工过程中发生的意外伤害。（2）建筑意外伤害保险范围包括施工场地发生的意外伤害。9.3保险费用承担（1）意外伤害保险费用由分包方承担。（2）建筑意外伤害保险费用由总包方承担。652579第十条违约责任10.1违约情形（1）分包方未按合同约定完成工程或提供材料。（2）分包方未按合同约定时间完成工程。（3）分包方未按合同约定支付工程款。（4）总包方未按合同约定支付工程款。10.2违约责任（1）分包方违约，应向总包方支付违约金，违约金金额为合同价款的_____%。（2）总包方违约，应向分包方支付违约金，违约金金额为合同价款的_____%。10.3违约赔偿（1）违约方应承担由此造成的直接经济损失。（2）违约方应承担由此造成的间接经济损失。652580第十一条争议解决11.1争议解决方式（1）双方应友好协商解决争议。（2）协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁。11.2争议解决程序（1）提交仲裁委员会仲裁前，双方应先进行调解。（2）调解不成的，可向仲裁委员会提起仲裁。11.3争议解决地点（1）仲裁地点：____________________（2）仲裁机构：____________________652581第十二条合同解除12.1解除条件（1）合同约定的解除条件成就。（2）一方违约，另一方依法解除合同。12.2解除程序（1）一方提出解除合同，应提前____个工作日通知对方。（2）对方在接到通知后____个工作日内未表示异议，视为同意解除合同。12.3解除后的处理（1）解除合同后，双方应按照合同约定办理结算。（2）解除合同后，双方应各自承担因解除合同而产生的责任。652582第十三条合同生效与终止13.1生效条件（1）双方签字盖章后，合同生效。（2）合同约定的生效条件成就。13.2生效日期（1）合同签订日期为本合同生效日期。（2）合同约定的生效日期为本合同生效日期。13.3终止条件（1）合同约定的终止条件成就。（2）双方协商一致解除合同。13.4终止程序（1）合同终止后，双方应按照合同约定办理结算。（2）合同终止后，双方应各自承担因合同终止而产生的责任。652583第十四条其他14.1不可抗力（1）不可抗力指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。（2）发生不可抗力，双方应协商解决。14.2合同附件（1）本合同附件包括但不限于：施工图纸、工程量清单、技术规范等。（2）合同附件与本合同具有同等法律效力。14.3合同附件说明（1）合同附件的具体内容、数量及要求由双方协商确定。（2）合同附件的变更需经双方书面确认。第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与定义1.1本合同所指的第三方，是指除甲乙双方以外的，为合同履行提供专业服务、监督或咨询的独立第三方机构或个人。1.2第三方可能包括但不限于：监理单位、审计机构、检测机构、咨询公司、保险公司等。2.第三方介入的职责与权利2.1第三方在合同履行过程中的职责包括：2.1.1监督工程质量、进度和安全；2.1.2提供专业咨询和建议；2.1.3对合同执行情况进行评估和报告；2.1.4在必要时提出整改要求或采取纠正措施。2.2第三方在合同履行过程中的权利包括：2.2.1获取合同履行过程中的相关信息；2.2.2依据合同约定对甲乙双方进行监督；2.2.3依法维护自身合法权益。3.第三方介入的程序与方式3.1第三方介入应经甲乙双方协商一致，并在合同中明确约定。3.2第三方介入的具体程序如下：3.2.1双方共同选定第三方；3.2.2第三方与甲乙双方签订服务协议；3.2.3第三方按照服务协议履行职责。4.第三方责任限额的明确4.1第三方的责任限额应在本合同中明确约定，包括但不限于：4.1.1责任范围：第三方仅在合同约定的范围内承担责任；4.1.2责任形式：第三方责任形式包括但不限于赔偿、支付违约金等；4.1.3责任限额：第三方责任限额为合同价款的_____%。4.2若第三方在履行职责过程中造成甲乙双方的损失，超出责任限额的部分，甲乙双方应自行承担。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与甲方的划分：5.1.1第三方对甲方承担服务协议约定的责任；5.1.2甲方对第三方的工作成果进行监督和验收；5.1.3甲方有权要求第三方提供必要的工作报告和资料。5.2第三方与乙方的划分：5.2.1第三方对乙方承担服务协议约定的责任；5.2.2乙方应按照合同约定配合第三方的工作；5.2.3乙方有权要求第三方提供必要的工作成果和资料。5.3第三方与其他第三方的划分：5.3.1第三方与其他第三方之间不存在直接的法律关系；5.3.2各第三方之间的责任和义务应在其各自的服务协议中约定；5.3.3第三方之间的纠纷，应由各方自行解决。6.第三方介入的合同变更6.1若第三方介入导致合同内容发生变化，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议或修改原合同；6.2补充协议或修改后的合同，与本合同具有同等法律效力。7.第三方介入的争议解决7.1第三方介入过程中发生的争议，应由甲乙双方与第三方协商解决；7.2协商不成的，可提交仲裁委员会仲裁或向人民法院提起诉讼。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.施工图纸详细要求和说明：提供最新的施工图纸，包括平面图、立面图、剖面图等，需加盖设计单位公章。2.工程量清单详细要求和说明：详细列出工程量，包括分部分项工程量、材料消耗量等，需与施工图纸相对应。3.技术规范详细要求和说明：提供施工过程中必须遵守的技术规范和标准，包括国家及行业标准。4.劳务分包合同详细要求和说明：劳务分包合同需明确分包工作内容、质量标准、付款方式等。5.材料清单详细要求和说明：列出工程所需材料名称、规格、数量、品牌等信息。6.设备清单详细要求和说明：列出工程所需设备名称、型号、数量、规格等信息。7.验收报告详细要求和说明：工程验收合格后，由第三方出具验收报告，包括验收时间、地点、结果等。8.付款凭证详细要求和说明：提供付款凭证，包括发票、收据等。9.施工记录详细要求和说明：记录施工过程中的重要事项，包括施工日期、天气、施工人员等。10.安全生产记录详细要求和说明：记录安全生产的相关事项，包括安全教育、安全检查、安全事故处理等。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为1.1分包方未按合同约定完成工程或提供材料；1.2分包方未按合同约定时间完成工程；1.3分包方未按合同约定支付工程款；1.4总包方未按合同约定支付工程款；1.5第三方未按服务协议履行职责。2.责任认定标准2.1分包方违约：若分包方未按合同约定完成工程，应向总包方支付违约金，违约金金额为合同价款的_____%；若分包方未按合同约定时间完成工程，每延误一日，应向总包方支付_____%违约金。2.2总包方违约：若总包方未按合同约定支付工程款，应向分包方支付违约金，违约金金额为未支付工程款的_____%；若总包方未按合同约定支付工程款，每延误一日，应向分包方支付_____%违约金。2.3第三方违约：若第三方未按服务协议履行职责，应向甲乙双方支付违约金，违约金金额为服务协议约定金额的_____%；若第三方未按服务协议履行职责，造成甲乙双方损失，应承担赔偿责任。3.违约示例说明3.1分包方违约示例：3.2总包方违约示例：总包方在合同约定的时间内未支付工程款，延误付款____天，应向分包方支付____元违约金。3.3第三方违约示例：第三方未按服务协议提供咨询服务，延误____天，应向甲乙双方支付____元违约金。全文完。2024年建筑装饰工程劳务分包范本2本合同目录一览1.总则1.1合同背景1.2合同目的1.3合同适用范围2.定义与解释2.1术语定义2.2定义解释权3.双方当事人3.1承包方3.2发包方3.3合同签订3.4合同生效4.工程概况4.1工程名称4.2工程地点4.3工程规模4.4工程内容4.5工程质量要求5.合同工期5.1工期计算5.2工期延误5.3工期调整6.工程费用6.1工程费用组成6.2费用支付方式6.3费用调整6.4费用结算7.施工图纸与资料7.1施工图纸提供7.2施工图纸审核7.3施工资料提供8.材料设备8.1材料设备供应8.2材料设备质量8.3材料设备验收8.4材料设备管理9.施工组织与管理9.1施工组织设计9.2施工进度计划9.3施工安全管理9.4施工质量保证10.保修与验收10.1保修期限10.2保修责任10.3验收标准10.4验收程序11.争议解决11.1争议解决方式11.2争议解决机构11.3争议解决程序12.合同解除与终止12.1合同解除条件12.2合同终止条件12.3合同解除与终止的程序13.违约责任13.1违约情形13.2违约责任承担13.3违约赔偿14.其他14.1合同附件14.2合同变更14.3合同解除14.4合同终止14.5合同生效14.6合同终止后的处理第一部分：合同如下：第一条总则1.1合同背景1.2合同目的本合同旨在明确双方在建筑装饰工程劳务分包过程中的权利、义务和责任，确保工程顺利进行，实现双方利益最大化。1.3合同适用范围本合同适用于甲方在xx市xx区xx街道xx小区进行的建筑装饰工程，包括但不限于室内外装修、水电安装、门窗制作及安装等。第二条定义与解释2.1术语定义（1）工程：指甲方拟在xx市xx区xx街道xx小区进行的建筑装饰工程；（2）劳务分包：指乙方按照甲方要求，对工程中劳务部分进行分包；（3）施工图纸：指甲方提供的工程图纸及相关技术文件；（4）材料设备：指工程所需的各类材料及设备。2.2定义解释权对本合同的解释，以双方协商一致的解释为准；如有争议，由合同签订地的人民法院管辖。第三条双方当事人3.1承包方乙方名称：xx建筑装饰工程有限公司法定代表人：xx住所地：xx省xx市xx区xx街道xx号3.2发包方甲方名称：xx房地产开发有限公司法定代表人：xx住所地：xx省xx市xx区xx街道xx号3.3合同签订本合同由双方授权代表签字并加盖公章后生效。3.4合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，至工程验收合格之日止。第四条工程概况4.1工程名称xx市xx区xx小区建筑装饰工程4.2工程地点xx市xx区xx街道xx小区4.3工程规模本工程总建筑面积约xx平方米，装修面积约xx平方米。4.4工程内容本工程主要包括室内外装修、水电安装、门窗制作及安装等。4.5工程质量要求本工程须符合国家及行业相关质量标准，确保工程质量合格。第五条合同工期5.1工期计算本合同工期为xx个月，自合同生效之日起计算。5.2工期延误因不可抗力或甲方原因导致工期延误，经双方协商一致，可顺延工期。5.3工期调整如因工程变更等原因需要调整工期，双方应协商一致，并签订书面协议。第六条工程费用6.1工程费用组成本合同工程费用包括但不限于：劳务费、材料费、设备费、管理费等。6.2费用支付方式本合同工程费用按月支付，具体支付比例由双方协商确定。6.3费用调整如因市场波动或其他原因导致工程费用发生变化，双方应协商一致，并签订书面协议。6.4费用结算本合同工程费用结算以实际发生为准，双方应按约定的支付方式及时进行结算。第八条施工图纸与资料8.1施工图纸提供甲方应在本合同签订后xx日内，向乙方提供完整的施工图纸及技术资料。8.2施工图纸审核乙方收到施工图纸及技术资料后，应在xx日内完成审核，并向甲方反馈审核意见。8.3施工资料提供乙方在施工过程中，应及时收集并整理施工资料，包括但不限于施工记录、检验报告等。8.4施工资料管理乙方应妥善保管施工资料，确保资料完整、准确，并在工程验收时提交给甲方。第九条材料设备9.1材料设备供应甲方负责提供工程所需的材料及设备，并确保其质量符合国家及行业标准。9.2材料设备质量乙方对甲方提供的材料及设备进行验收，如有质量问题，应及时通知甲方更换。9.3材料设备验收乙方应在材料设备进场后xx小时内完成验收，并填写验收记录。9.4材料设备管理乙方应妥善保管材料设备，防止丢失、损坏或浪费。第十条施工组织与管理10.1施工组织设计乙方应根据工程特点，编制施工组织设计，经甲方审核批准后实施。10.2施工进度计划乙方应制定施工进度计划，并确保按计划完成施工任务。10.3施工安全管理乙方应严格遵守国家及行业安全规定，确保施工安全。10.4施工质量保证乙方应采取有效措施，确保工程质量达到合同约定的标准。第十一条保修与验收11.1保修期限本合同工程保修期限为xx个月。11.2保修责任在保修期内，因乙方施工质量问题导致的工程损坏，乙方应负责修复或赔偿。11.3验收标准本合同工程验收标准应符合国家及行业标准。11.4验收程序工程完工后，乙方应向甲方提交验收申请，甲方应在xx日内组织验收。第十二条争议解决12.1争议解决方式双方发生争议，应友好协商解决；协商不成的，提交合同签订地人民法院诉讼解决。12.2争议解决机构如双方同意，可约定由仲裁委员会仲裁解决争议。12.3争议解决程序争议解决程序按争议解决方式所约定的程序进行。第十三条合同解除与终止13.1合同解除条件（1）一方严重违约，另一方有权解除合同；（2）不可抗力导致合同无法履行；（3）双方协商一致解除合同。13.2合同终止条件合同履行完毕或达到合同约定的终止条件时，合同终止。13.3合同解除与终止的程序合同解除或终止，双方应协商一致，并签订书面协议。第十四条其他14.1合同附件本合同附件包括但不限于施工图纸、技术资料、验收标准等。14.2合同变更合同签订后，如需变更，双方应协商一致，并签订书面变更协议。14.3合同解除合同解除按第十三条约定执行。14.4合同终止合同终止按第十三条约定执行。14.5合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效。14.6合同终止后的处理合同终止后，双方应按照合同约定或法律规定处理剩余事宜。第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义与范围15.1第三方定义在本合同中，第三方是指除甲方、乙方以外的任何自然人、法人或其他组织，包括但不限于设计单位、监理单位、材料供应商、设备供应商、保险机构、法律顾问等。15.2第三方介入范围（1）提供专业服务，如设计、监理、检测等；（2）提供材料、设备或其他物资；（3）提供资金支持；（4）提供技术指导或咨询服务；（5）提供保险或其他保障服务。16.第三方介入的程序16.1第三方选定甲乙双方协商确定第三方，并签订相应的合作协议。16.2第三方协议第三方协议应明确第三方的责任、权利和义务，以及与甲乙双方的关系。17.第三方责任限额17.1责任限额定义本条款中的责任限额是指第三方在履行其职责过程中，因自身原因造成损失时，应承担的最高赔偿限额。17.2责任限额确定（1）第三方服务的性质和范围；（2）第三方服务的风险程度；（3）行业惯例；（4）甲乙双方的风险承受能力。17.3责任限额执行第三方在履行其职责时，如发生损失，应按照责任限额进行赔偿，超过责任限额的部分，由甲乙双方按照合同约定承担责任。18.第三方责任免除18.1免责条件（1）因不可抗力导致的损失；（2）因甲方或乙方的违约行为导致的损失；（3）因甲