2024年建筑项目施工监理合同3篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME2024年建筑项目施工监理合同本合同目录一览1.合同概述1.1合同双方基本信息1.2项目概况1.3合同签订日期及生效日期2.监理工作内容2.1监理范围2.2监理职责2.3监理工作程序3.监理人员3.1监理人员资格要求3.2监理人员配备3.3监理人员职责4.施工质量控制4.1质量标准4.2质量检验4.3质量问题处理5.进度控制5.1进度计划5.2进度检查5.3进度调整6.安全管理6.1安全生产要求6.2安全检查6.3事故处理7.沟通协调7.1沟通方式7.2协调机制7.3争议解决8.监理费用及支付8.1监理费用构成8.2支付方式8.3支付时间9.合同变更及解除9.1变更条件9.2解除条件9.3变更及解除程序10.违约责任10.1违约情形10.2违约责任11.保密条款11.1保密内容11.2保密义务12.法律适用及争议解决12.1适用法律12.2争议解决方式13.合同生效及其他13.1合同生效条件13.2其他约定14.合同附件第一部分：合同如下：1.合同概述1.1合同双方基本信息监理单位名称：[监理单位名称]监理单位地址：[监理单位地址]监理单位联系人：[监理单位联系人]监理单位联系电话：[监理单位联系电话]施工单位名称：[施工单位名称]施工单位地址：[施工单位地址]施工单位联系人：[施工单位联系人]施工单位联系电话：[施工单位联系电话]1.2项目概况项目名称：[项目名称]项目地点：[项目地点]项目规模：[项目规模]项目总投资：[项目总投资]项目合同工期：[项目合同工期]1.3合同签订日期及生效日期合同签订日期：[合同签订日期]合同生效日期：[合同生效日期]2.监理工作内容2.1监理范围对施工单位的施工活动进行全过程监理，包括但不限于工程设计、施工组织设计、施工方案、施工材料、施工工艺、施工质量、施工进度、施工安全等方面。2.2监理职责对施工质量进行监督检查，确保工程质量符合国家及行业相关标准。对施工进度进行控制，确保工程按计划进行。对施工安全进行监督管理，确保施工安全无事故。对施工合同履行情况进行监督，确保合同条款得到执行。2.3监理工作程序监理单位根据监理合同及施工合同的要求，制定监理工作计划。监理单位按照监理工作计划，对施工过程进行监督检查。监理单位对发现的问题及时向施工单位提出整改意见，并监督施工单位进行整改。3.监理人员3.1监理人员资格要求监理人员应具备国家规定的监理工程师资格。监理人员应熟悉相关法律法规、行业标准和规范。3.2监理人员配备监理单位应配备足够的监理人员，确保监理工作的顺利进行。3.3监理人员职责监理人员应严格遵守监理工作纪律，公正、客观、严谨地执行监理工作。4.施工质量控制4.1质量标准施工质量应符合国家及行业相关标准。施工质量应符合施工图纸及设计文件的要求。4.2质量检验监理单位应定期对施工质量进行检验，检验内容包括但不限于材料检验、工艺检验、验收检验等。4.3质量问题处理发现施工质量问题，监理单位应立即通知施工单位整改，并监督施工单位进行整改。5.进度控制5.1进度计划施工单位应根据合同工期编制进度计划，并报监理单位审核。监理单位对进度计划进行审核，并提出修改意见。5.2进度检查监理单位定期对施工进度进行检查，确保工程按计划进行。5.3进度调整如因特殊情况导致工程进度延误，施工单位应向监理单位提出申请，监理单位审核后，可对进度计划进行调整。6.安全管理6.1安全生产要求施工单位应严格执行国家及行业安全生产法规，确保施工安全。6.2安全检查监理单位定期对施工现场进行安全检查，发现问题及时通知施工单位整改。6.3事故处理发生安全事故，施工单位应立即采取措施，并报告监理单位。监理单位协助处理事故，并提出预防措施。8.监理费用及支付8.1监理费用构成监理费用包括监理人员费用、监理设备费用、监理材料费用、监理通信费用、监理差旅费用及其他必要费用。8.2支付方式监理费用按月支付，每月末前由施工单位向监理单位提交上月监理费用结算单，监理单位审核后支付当月监理费用。8.3支付时间每月监理费用应在次月5日前支付完毕。9.合同变更及解除9.1变更条件因不可抗力、政策调整、工程设计变更等原因，导致合同内容需要变更的，双方应协商一致后签订补充协议。9.2解除条件一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任。9.3变更及解除程序合同变更或解除需书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。10.违约责任10.1违约情形施工单位未按合同约定进行施工，导致工程延误或质量不合格。监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或安全问题。10.2违约责任违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。11.保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密、技术秘密和其他保密信息。11.2保密义务双方应严格遵守保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露保密信息。12.法律适用及争议解决12.1适用法律本合同适用中华人民共和国法律。12.2争议解决方式双方应友好协商解决合同争议，协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。13.合同生效及其他13.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。13.2其他约定本合同一式两份，双方各执一份，具有同等法律效力。14.合同附件监理工作计划施工进度计划质量检验报告安全生产记录争议解决协议（如有）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方介入概述1.1第三方的概念第三方是指在合同履行过程中，非合同双方当事人，但因其专业能力、技术支持或服务提供等需要介入合同关系中的第三方机构或个人。1.2第三方的类型技术咨询方：提供专业技术咨询、评估、鉴定等服务。中介方：协助合同双方进行沟通、协调、谈判等服务。监理方：对施工过程进行监督管理。材料供应商：提供施工所需的材料或设备。其他第三方：如保险公司、法律顾问等。2.第三方介入程序2.1第三方介入的申请双方需在合同中明确约定第三方介入的条件和程序。第三方介入需经双方同意，并签订书面协议。2.2第三方介入的审批第三方介入协议需经双方签字盖章后生效。3.第三方责任限额3.1第三方责任的界定第三方在合同履行过程中，因自身原因造成损失或违约，应承担相应的责任。第三方责任包括但不限于直接责任、间接责任、连带责任等。3.2第三方责任限额合同中应明确第三方的责任限额，包括赔偿金额、赔偿范围等。第三方责任限额应根据第三方介入的具体情况、服务内容等因素确定。4.甲乙双方责任划分4.1甲方责任甲方负责提供施工所需的技术文件、图纸、材料等。甲方负责协调第三方与施工单位的合作，确保施工顺利进行。4.2乙方责任乙方负责对施工过程进行监督管理，确保工程质量、进度和安全。乙方负责协调第三方与施工单位的合作，确保第三方工作符合合同要求。5.第三方与其他各方的权利与义务5.1第三方的权利第三方有权要求甲方和乙方提供必要的资料、信息和支持。第三方有权根据合同约定收取服务费用。5.2第三方的义务第三方应按照合同约定提供专业、高效的服务。第三方应保守合同双方的商业秘密。5.3甲方和乙方的义务甲方和乙方应积极配合第三方的工作，提供必要的支持和协助。甲方和乙方应承担第三方因提供专业服务而产生的合理费用。6.第三方介入的合同变更6.1合同变更的申请如第三方介入导致合同内容需要变更，双方应协商一致后签订补充协议。6.2合同变更的审批合同变更需经双方签字盖章后生效。7.第三方介入的争议解决7.1争议解决方式第三方介入产生的争议，双方应友好协商解决。协商不成的，任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼。7.2争议解决程序争议解决程序应参照本合同约定的争议解决方式执行。8.第三方介入的终止8.1终止条件第三方介入协议约定的服务期限届满或终止条件成就。双方协商一致终止第三方介入。8.2终止程序第三方介入终止需书面通知对方，并经双方签字盖章后生效。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理工作计划要求：详细列出监理工作的各项内容、时间安排、人员配置等。说明：监理工作计划是监理单位开展工作的基础，确保监理工作的有序进行。2.施工进度计划要求：详细列出施工项目的进度安排、关键节点、工期目标等。说明：施工进度计划是施工方进行施工的依据，确保工程按期完成。3.质量检验报告要求：对施工过程中的材料、工艺、验收等进行质量检验，并形成报告。说明：质量检验报告是确保施工质量的重要文件，对施工过程中的质量问题进行记录和追踪。4.安全生产记录要求：记录施工现场的安全生产情况，包括安全培训、安全检查、事故处理等。说明：安全生产记录是保障施工安全的重要依据，对施工现场的安全管理进行监督。5.争议解决协议（如有）要求：双方在发生争议时，签订的解决争议的协议。说明：争议解决协议是双方在发生争议时，采取的一种解决方式，确保争议得到妥善处理。6.第三方介入协议要求：明确第三方介入的条件、职责、权利和义务。说明：第三方介入协议是明确第三方在合同履行过程中的角色和责任的文件。7.第三方资质证明文件要求：第三方提供的资质证明文件，如营业执照、专业技术资格证书等。说明：资质证明文件是第三方具备相应能力的证明，确保第三方能够胜任工作。8.第三方服务费用结算单要求：详细列出第三方服务费用的构成、支付方式、支付时间等。说明：服务费用结算单是双方对第三方服务费用进行结算的依据。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为施工单位未按合同约定进行施工，导致工程延误。施工单位施工质量不合格，不符合合同要求。监理单位未按合同约定履行监理职责，导致工程质量或安全问题。第三方未按合同约定提供服务，导致工程延误或质量问题。2.责任认定标准违约方应承担违约责任，包括但不限于赔偿损失、支付违约金等。赔偿损失包括直接损失和间接损失。违约金根据违约程度和损失金额确定。3.示例说明施工单位未按合同约定完成工程，导致工期延误10天，造成甲方经济损失5万元。施工单位应赔偿甲方经济损失5万元，并支付违约金。监理单位未及时发现并制止施工单位的质量问题，导致工程质量不合格，造成甲方经济损失10万元。监理单位应赔偿甲方经济损失10万元，并支付违约金。第三方未按合同约定提供技术咨询服务，导致工程延误15天，造成甲方经济损失8万元。第三方应赔偿甲方经济损失8万元，并支付违约金。全文完。2024年建筑项目施工监理合同1本合同目录一览1.合同当事人信息1.1监理单位信息1.2施工单位信息1.3业主单位信息2.合同标的及工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程合同造价3.监理范围与内容3.1施工监理范围3.2施工监理内容3.3施工监理责任4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.2工期要求4.3进度调整5.施工质量要求与控制5.1施工质量标准5.2施工质量控制措施5.3质量验收程序6.施工安全与环境保护6.1施工安全管理6.2施工环境保护6.3事故处理7.合同价款与支付方式7.1合同价款7.2支付方式7.3付款时间8.合同变更与解除8.1合同变更8.2合同解除9.违约责任9.1违约行为9.2违约责任9.3违约赔偿10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构10.3争议解决程序11.合同生效与终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1附件一：监理大纲12.2附件二：工程量清单12.3附件三：施工图纸13.合同签署与生效13.1签署时间13.2签署地点13.3生效时间14.其他约定事项14.1保密条款14.2法律适用与争议解决14.3合同份数与效力第一部分：合同如下：1.合同当事人信息1.1监理单位信息1.1.1单位名称：监理有限公司1.1.2法定代表人：1.1.3注册地址：省市区路号1.1.4联系人：1.1.5联系电话：138xxxx56781.2施工单位信息1.2.1单位名称：建筑有限公司1.2.2法定代表人：1.2.3注册地址：省市区路号1.2.4联系人：赵六1.2.5联系电话：139xxxx56781.3业主单位信息1.3.1单位名称：房地产开发有限公司1.3.2法定代表人：孙七1.3.3注册地址：省市区路号1.3.4联系人：周八1.3.5联系电话：137xxxx56782.合同标的及工程概况2.1工程名称：住宅小区建设项目2.2工程地点：省市区2.3工程规模：总建筑面积约100000平方米2.4工程类型：住宅楼、商业配套等2.5工程合同造价：人民币壹亿元整3.监理范围与内容3.1施工监理范围3.1.1对施工过程中的设计、施工、材料、设备等全面监理3.1.2对施工进度、质量、安全、环保等进行监督管理3.2施工监理内容3.2.1施工图纸及技术标准的审查3.2.2施工现场监督与检查3.2.3材料与设备检验3.2.4施工进度控制3.2.5施工质量控制3.2.6施工安全与环保管理3.3施工监理责任3.3.1对施工过程中的违法违规行为进行制止和报告3.3.2对施工质量问题进行纠正和处理3.3.3对施工安全事故进行报告和处理4.工程进度与工期4.1工程进度计划4.1.1施工单位编制详细的工程进度计划，经监理单位审核后执行4.1.2监理单位对进度计划进行跟踪、检查和调整4.2工期要求4.2.1工程总工期为24个月，自合同签订之日起计算4.2.2任何原因导致的工期延误，经双方协商一致后可进行延期4.3进度调整4.3.1因设计变更、材料供应、自然灾害等原因导致进度延误，施工方应及时通知监理方4.3.2监理方与施工方共同研究制定调整方案，确保工程按期完成5.施工质量要求与控制5.1施工质量标准5.1.1严格按照国家相关法律法规、设计文件和施工图纸要求进行施工5.1.2达到国家质量标准及相关行业标准5.2施工质量控制措施5.2.1施工单位建立健全质量管理体系，确保施工质量5.2.2监理单位对施工质量进行全过程监督，发现问题及时纠正5.3质量验收程序5.3.1施工单位自检，监理单位复检，验收合格后方可进入下一工序5.3.2验收不合格的，施工单位应立即整改，经复验合格后方可继续施工6.施工安全与环境保护6.1施工安全管理6.1.1施工单位建立健全安全生产责任制，确保施工安全6.1.2监理单位对施工安全进行监督，发现安全隐患及时督促整改6.2施工环境保护6.2.1施工单位严格执行国家环境保护法规，采取有效措施防止环境污染6.2.2监理单位对施工环境保护进行监督，确保环保措施落实到位6.3事故处理6.3.1发生安全事故，施工单位应立即上报，并采取有效措施进行处理6.3.2监理单位对事故进行调查，提出处理意见，报业主单位审批8.合同价款与支付方式8.1合同价款8.1.1监理服务费用总额为人民币伍佰万元整（￥5,000,000.00）8.1.2该费用包括但不限于监理人员的酬金、现场巡查费用、材料检测费用、设备租赁费用等8.2支付方式8.2.1合同签订后，业主单位应向监理单位支付合同总价款的30%作为预付款8.2.2工程进度达到设计阶段的50%时，监理单位提交相应阶段的监理报告，业主单位支付合同总价款的20%8.2.3工程竣工并经监理单位验收合格后，业主单位支付合同总价款的30%8.2.4剩余的20%作为保修金，自工程竣工验收合格之日起两年内支付9.合同变更与解除9.1合同变更9.1.1任何一方提出合同变更，应提前三十日以书面形式通知对方9.1.2双方应就变更内容达成一致意见，并签订补充协议9.2合同解除9.2.1因不可抗力导致合同无法履行，任何一方均有权解除合同9.2.2一方违约，另一方有权解除合同，并要求违约方承担相应的违约责任10.违约责任10.1违约行为10.1.1施工单位未按合同约定的时间、质量完成工程，应向监理单位支付违约金10.1.2监理单位未按合同约定履行监理职责，应向业主单位支付违约金10.2违约责任10.2.1违约金按合同总价款的千分之五计算，每日累计10.2.2违约方应承担由此给对方造成的损失11.争议解决方式11.1争议解决途径11.1.1双方应通过友好协商解决争议11.1.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院诉讼解决11.2争议解决机构11.2.1若双方同意，可共同选择仲裁机构进行仲裁11.2.2仲裁机构应位于合同签订地12.合同生效与终止12.1合同生效条件12.1.1双方签署合同并加盖公章12.1.2合同签订后，双方应按照合同约定履行各自义务12.2合同终止条件12.2.1合同履行完毕12.2.2合同因法定事由或双方协商一致而解除13.合同附件13.1附件一：监理大纲13.1.1监理大纲应包括监理单位的职责、监理内容、监理方法、质量控制措施等13.2附件二：工程量清单13.2.1工程量清单应详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等13.3附件三：施工图纸13.3.1施工图纸应包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等14.其他约定事项14.1保密条款14.1.1双方对本合同内容负有保密义务，未经对方同意，不得向任何第三方泄露14.2法律适用与争议解决14.2.1本合同适用中华人民共和国法律14.2.2争议解决方式按照第11条约定执行14.3合同份数与效力14.3.1本合同一式肆份，双方各执贰份，具有同等法律效力第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，包括但不限于工程咨询公司、造价咨询公司、法律顾问、仲裁机构、监理单位推荐的专业机构等。15.2第三方介入情形15.2.1.1双方对工程质量、进度、安全等方面存在争议，无法达成一致意见；15.2.1.2需要第三方对特定技术问题进行鉴定；15.2.1.3需要第三方对合同履行情况进行审计；15.2.1.4双方同意的其他情形。15.3第三方选择15.3.1第三方的选择由双方协商确定，必要时可通过公开招标、邀请招标等方式进行。15.4第三方责任15.4.1第三方在介入本合同事项时应遵守国家法律法规、行业规范和合同约定，对提供的服务承担相应的责任。15.5第三方费用15.5.1第三方费用由引入第三方的一方承担，具体费用由双方与第三方协商确定。16.甲乙双方额外条款16.1甲方额外条款16.1.1甲方应确保第三方在介入合同事项时，不损害乙方合法权益。16.2乙方额外条款16.2.1乙方应积极配合第三方的工作，并提供必要的资料和协助。17.第三方责任限额17.1第三方责任限额17.1.1第三方在本合同项下的责任限额，应根据第三方提供的服务性质和合同约定进行确定。17.2责任承担方式17.2.1第三方责任限额的承担方式包括但不限于：17.2.1.1直接承担相应的经济赔偿责任；17.2.1.2承担相应的法律后果；17.2.1.3承担其他必要的补救措施。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方在介入本合同事项时，仅代表其自身利益，不代替甲方履行合同义务。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方在介入本合同事项时，仅代表其自身利益，不代替乙方行使合同权利。18.3第三方与监理单位的划分18.3.1第三方在介入本合同事项时，与监理单位的职责范围应明确划分，避免职责交叉。18.4第三方与业主单位的划分18.4.1第三方在介入本合同事项时，与业主单位的合作关系应建立在双方同意的基础上，避免造成业主单位的利益损失。19.第三方介入的流程19.1第三方介入申请19.1.1当事方提出第三方介入申请，应提供书面申请，并说明介入原因、所需服务内容等。19.2第三方介入审批19.2.1双方对第三方介入申请进行审查，同意后签署相关协议。19.3第三方介入实施19.3.1第三方按照双方协议，开展介入工作。19.4第三方介入结束19.4.1第三方介入工作完成后，应提交书面报告，双方根据报告内容进行后续处理。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.监理大纲详细要求：包括监理单位的职责、监理内容、监理方法、质量控制措施等。说明：监理大纲是监理工作的基础文件，用于指导监理工作的开展。2.工程量清单详细要求：详细列出工程项目的名称、数量、单价、总价等。说明：工程量清单是工程计价的基础，用于确定工程合同造价。3.施工图纸详细要求：包括设计图纸、施工图纸、竣工图纸等。说明：施工图纸是施工的重要依据，确保施工质量符合设计要求。4.施工合同详细要求：包括合同当事人信息、工程概况、监理范围与内容、工程进度与工期、施工质量要求与控制等。说明：施工合同是双方履行工程建设的法律文件。5.付款凭证详细要求：包括付款金额、付款时间、付款方式等。说明：付款凭证是证明合同价款支付情况的文件。6.质量验收记录详细要求：记录工程质量验收的时间、地点、验收结果等。说明：质量验收记录是确保工程质量的重要文件。7.安全生产记录详细要求：记录施工现场安全生产的措施、事故处理等。说明：安全生产记录是保障施工人员安全的重要文件。8.环境保护记录详细要求：记录施工现场环境保护的措施、污染处理等。说明：环境保护记录是遵守国家环保法规的重要文件。9.争议解决协议详细要求：记录争议解决的方式、时间、地点等。说明：争议解决协议是解决合同争议的重要文件。10.合同变更协议详细要求：记录合同变更的内容、原因、时间等。说明：合同变更协议是合同履行过程中的重要文件。说明二：违约行为及责任认定：1.违约行为违约方未按合同约定的时间、质量完成工程，应向对方支付违约金。示例：施工单位未按合同约定的时间完成工程，应支付每日千分之五的违约金。2.违约责任认定标准违约金的计算标准按合同总价款的千分之五计算，每日累计。示例：合同总价款为1000万元，违约方每日违约金为5000元。3.违约责任违约方应承担由此给对方造成的损失。示例：施工单位因延误工期导致业主方损失，应赔偿业主方的实际损失。4.违约行为及责任认定违约方未按合同约定履行监理职责，应向业主单位支付违约金。示例：监理单位未按合同约定进行监理，应支付每日千分之五的违约金。5.违约责任认定标准违约金的计算标准同上。示例：合同总价款为1000万元，违约方每日违约金为5000元。6.违约责任违约方应承担由此给业主方造成的损失。示例：监理单位未按合同约定进行监理导致业主方损失，应赔偿业主方的实际损失。全文完。2024年建筑项目施工监理合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人1.3合同双方联系方式2.合同签订日期及地点3.项目概况3.1项目名称3.2项目地点3.3项目规模3.4项目总投资3.5项目建设工期4.监理工作范围4.1施工阶段监理工作4.2设计阶段监理工作4.3质量验收阶段监理工作4.4验收阶段监理工作5.监理服务内容及要求5.1施工质量控制5.2施工进度控制5.3工程造价控制5.4安全生产管理5.5合同管理6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额6.2支付比例6.3支付时间6.4付款条件7.监理工作责任及义务7.1监理单位责任7.2监理人员责任7.3施工单位配合义务8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.2合同终止条件9.违约责任9.1监理单位违约责任9.2施工单位违约责任9.3违约责任承担方式10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决机构11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.2合同终止条件12.合同附件12.1项目施工监理大纲12.2监理人员名单12.3监理单位资质证书12.4施工单位资质证书13.合同签署13.1合同签署日期13.2合同签署地点13.3合同签署人14.其他约定事项第一部分：合同如下：1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.1.1监理单位：监理有限公司1.1.2施工单位：建筑有限公司1.2合同双方法定代表人1.2.1监理单位法定代表人：1.2.2施工单位法定代表人：1.3合同双方联系方式1.3.1监理单位联系电话：02156781.3.2施工单位联系电话：021876543212.合同签订日期及地点2.1签订日期：2024年1月1日2.2签订地点：上海市区路号3.项目概况3.1项目名称：大厦3.2项目地点：上海市区路号3.3项目规模：地上20层，地下2层3.4项目总投资：人民币10亿元3.5项目建设工期：2024年1月1日至2026年12月31日4.监理工作范围4.1施工阶段监理工作4.1.1施工准备阶段监理4.1.2施工过程监理4.1.3施工验收监理4.2设计阶段监理工作4.2.1设计方案评审4.2.2设计变更管理4.2.3设计文件审查4.3质量验收阶段监理工作4.3.1质量检验与验收4.3.2质量问题处理4.3.3质量证书签发4.4验收阶段监理工作4.4.1验收方案编制4.4.2验收组织与实施4.4.3验收报告编制5.监理服务内容及要求5.1施工质量控制5.1.1施工质量标准符合国家标准和规范要求5.1.2施工过程质量检查5.1.3施工质量事故处理5.2施工进度控制5.2.1施工进度计划编制5.2.2施工进度跟踪5.2.3施工进度调整5.3工程造价控制5.3.1工程造价估算5.3.2工程造价审核5.3.3工程造价调整5.4安全生产管理5.4.1施工现场安全检查5.4.2施工安全措施落实5.4.3安全事故处理5.5合同管理5.5.1合同条款解释5.5.2合同变更管理5.5.3合同纠纷处理6.监理费用及支付方式6.1监理费用总额：人民币500万元6.2支付比例：合同签订后支付20%，进度款支付40%，竣工验收合格后支付30%，缺陷责任期满后支付10%6.3支付时间：每月末前5个工作日内支付当月监理费用6.4付款条件：监理单位提交发票和监理报告，施工单位确认无误后支付7.监理工作责任及义务7.1监理单位责任7.1.1按照合同规定履行监理职责7.1.2保证监理工作的独立性和公正性7.1.3配备具有相应资质的监理人员7.1.4及时向施工单位反馈监理意见7.2监理人员责任7.2.1按照监理大纲和规范要求开展监理工作7.2.2严格执行监理纪律，保守商业秘密7.2.3积极配合施工单位解决问题7.2.4对工作失误承担相应责任7.3施工单位配合义务7.3.1按时提供施工图纸、技术资料7.3.2配合监理单位进行现场检查7.3.3及时解决监理提出的问题7.3.4按时支付监理费用8.合同解除与终止8.1合同解除条件8.1.1双方协商一致8.1.2因不可抗力导致合同无法履行8.1.3一方严重违约8.1.4法律法规规定或合同约定可以解除合同的其他情形8.2合同终止条件8.2.1施工项目全部完成并经验收合格8.2.2双方约定终止合同的其他条件9.违约责任9.1监理单位违约责任9.1.1未按照合同约定履行监理职责，造成损失的，应承担相应的赔偿责任9.1.2未经批准擅自更换监理人员，影响监理工作正常进行的，应承担相应的责任9.1.3因监理单位原因造成安全事故的，应承担相应的法律责任9.2施工单位违约责任9.2.1未按照合同约定进行施工，造成质量问题的，应承担相应的修复责任和赔偿责任9.2.2未按照合同约定支付监理费用的，应承担相应的滞纳金和违约责任9.2.3因施工单位原因造成安全事故的，应承担相应的法律责任9.3违约责任承担方式9.3.1违约责任以赔偿损失为主要承担方式9.3.2双方协商一致，可以采取其他补救措施10.争议解决方式10.1争议解决途径10.1.1双方协商解决10.1.2仲裁解决10.1.3向人民法院提起诉讼10.2争议解决机构10.2.1协商不成的，双方应选择仲裁机构进行仲裁10.2.2仲裁机构应为中国国际经济贸易仲裁委员会11.合同生效及终止11.1合同生效条件11.1.1双方法定代表人或授权代表签字盖章11.1.2合同条款完整、明确、合法11.1.3合同已按法定程序审批11.2合同终止条件11.2.1施工项目全部完成并经验收合格11.2.2双方协商一致解除合同11.2.3因不可抗力导致合同无法履行11.2.4法律法规规定的其他合同终止情形12.合同附件12.1项目施工监理大纲12.2监理人员名单12.3监理单位资质证书12.4施工单位资质证书12.5施工图纸及技术资料13.合同签署13.1合同签署日期：2024年1月1日13.2合同签署地点：上海市区路号13.3合同签署人13.3.1监理单位签署人：13.3.2施工单位签署人：14.其他约定事项14.1本合同未尽事宜，双方可另行协商签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力14.2本合同一式四份，双方各执两份，自双方签字盖章之日起生效14.3本合同自合同签署之日起至施工项目全部完成并经验收合格之日止有效14.4本合同语言为中文，如双方另有约定，以双方约定的语言为准第二部分：第三方介入后的修正15.第三方介入的定义及范围15.1第三方定义15.1.1本合同所称第三方，是指除合同双方之外的，为合同履行提供专业服务、咨询、代理或其他协助的自然人、法人或其他组织。15.1.2第三方不包括合同双方的雇员、代理人或代表。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入的范围包括但不限于工程咨询、工程检测、工程保险、工程监理、合同管理、争议解决等。15.2.2第三方的介入需经合同双方书面同意。16.第三方介入的引入程序16.1第三方介入的引入16.1.1合同双方协商一致后，可引入第三方介入合同履行。16.1.2合同双方应向第三方提供必要的合同信息，确保第三方能够充分了解合同内容。16.2第三方介入的批准16.2.1第三方的介入需经合同双方书面批准。16.2.2第三方介入的批准文件应包含第三方的资质证明、服务内容和费用等。17.第三方的责任和权利17.1第三方的责任17.1.1第三方应按照合同约定和其提供的专业服务标准，对合同履行提供必要的协助。17.1.2第三方对其提供的专业服务结果承担责任。17.1.3第三方在提供专业服务过程中，不得损害合同双方的合法权益。17.2第三方的权利17.2.1第三方有权要求合同双方提供必要的配合和协助。17.2.2第三方有权根据合同约定和其提供的专业服务标准，对合同履行提出建议和意见。18.第三方的责任限额18.1第三方的责任限额18.1.1第三方的责任限额应根据其提供的专业服务性质和合同约定确定。18.1.2第三方的责任限额应在合同中明确约定，并经合同双方签字确认。18.2超过责任限额的处理18.2.1若第三方责任超过约定限额，超出部分由第三方自行承担。18.2.2合同双方应共同承担第三方责任限额内的损失。19.第三方与其他各方的划分说明19.1第三方与合同双方的关系19.1.1第三方与合同双方是独立的合同关系，第三方不对合同双方的合同义务承担责任。19.1.2第三方与合同双方的权利义务关系应按照合同约定和其提供的专业服务标准执行。19.2第三方与监理单位的关系19.2.1第三方在监理单位的监督和指导下开展工作。19.2.2第三方应配合监理单位的监理工作，确保监理工作的有效实施。19.3第三方与施工单位的的关系19.3.1第三方应按照施