路灯改造商务合同范例

路灯改造商务合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“买方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方因道路照明设施老化，需要对其进行改造，以满足城市道路照明需求；

2.卖方具备道路照明设施改造的相关资质和能力，愿意提供改造服务；

3.双方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方为买方提供道路照明设施改造服务，包括但不限于灯具更换、线路改造、控制系统升级等；

2.改造范围：__________________________

二、合同金额

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________）；

2.乙方在完成改造后，买方应在验收合格后支付合同总价的__________%作为预付款，剩余部分在验收合格后__________日内支付完毕。

三、工期

1.乙方应在合同签订后__________日内完成道路照明设施改造；

2.因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，双方应协商解决，并相应顺延工期。

四、验收标准及方法

1.改造完成后，乙方应向买方提供验收报告，买方在收到验收报告后__________日内组织验收；

2.验收标准参照国家相关标准及行业标准执行；

3.验收不合格的，乙方应在接到买方通知后__________日内进行整改，直至合格。

五、违约责任

1.乙方未按约定时间完成改造的，每逾期一日，应向买方支付合同总价的__________%作为违约金；

2.乙方在改造过程中出现质量问题，致使道路照明设施不能正常使用的，应承担相应责任，赔偿买方损失；

3.甲方未按约定支付款项的，应向乙方支付逾期付款的__________%作为违约金。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

附件：

1.道路照明设施改造方案；

2.道路照明设施改造合同附件；

3.相关资质证书复印件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

代表人签字：

日期：____________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“买方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“卖方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.买方因道路照明设施老化，需要对其进行改造，以满足城市道路照明需求，确保交通安全和市民出行舒适；

2.卖方具备道路照明设施改造的相关资质和能力，愿意提供改造服务；

3.监理方具备道路照明设施改造监理的专业资质，愿意提供全程监理服务；

4.三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方为买方提供道路照明设施改造服务，包括但不限于灯具更换、线路改造、控制系统升级等；

2.改造范围：__________________________

二、合同金额及支付方式

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________）；

2.乙方在完成改造后，买方应在验收合格后支付合同总价的__________%作为预付款，剩余部分在验收合格后__________日内支付完毕；

3.监理方监理费用为人民币__________元整（大写：____________________），买方应在合同签订后__________日内支付监理方监理费用。

三、工期

1.乙方应在合同签订后__________日内完成道路照明设施改造；

2.因不可抗力、甲方原因或其他非乙方原因导致工期延误的，双方应协商解决，并相应顺延工期。

四、监理方职责及权利

1.监理方负责对道路照明设施改造项目进行全程监理，确保工程质量、进度和安全；

2.监理方有权对乙方提供的施工方案、施工过程、工程材料等进行审查，并提出整改意见；

3.监理方有权对乙方进行停工处理，直至问题得到解决。

五、验收标准及方法

1.改造完成后，乙方应向买方和监理方提供验收报告；

2.买方和监理方在收到验收报告后__________日内组织验收；

3.验收标准参照国家相关标准及行业标准执行；

4.验收不合格的，乙方应在接到买方和监理方通知后__________日内进行整改，直至合格。

六、违约责任

1.乙方未按约定时间完成改造的，每逾期一日，应向买方支付合同总价的__________%作为违约金；

2.乙方在改造过程中出现质量问题，致使道路照明设施不能正常使用的，应承担相应责任，赔偿买方损失；

3.监理方未按约定履行监理职责的，买方有权解除合同，并要求监理方承担相应责任。

七、甲方权利

1.甲方有权要求乙方按照合同约定进行改造，确保工程质量、进度和安全；

2.甲方有权要求监理方严格按照合同约定进行监理，确保监理质量；

3.甲方有权要求乙方在改造过程中及时汇报工程进度和质量情况；

4.甲方有权要求乙方在验收合格后及时提供相关资料和保修服务。

八、乙方违约及限制条款

1.乙方在合同履行期间，不得擅自转让合同权利和义务；

2.乙方在合同履行期间，不得以任何形式进行转包、分包；

3.乙方在合同履行期间，不得进行任何形式的商业贿赂；

4.乙方在合同履行期间，如出现重大质量问题，买方有权解除合同，并要求乙方承担相应责任。

九、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向买方所在地人民法院提起诉讼。

十、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行的，守约方有权解除合同；

2.合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。

十一、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.道路照明设施改造方案；

2.道路照明设施改造合同附件；

3.相关资质证书复印件。

甲方（盖章）：____________________

乙方（盖章）：____________________

监理方（盖章）：____________________

代表人签字：

日期：____________________

第三方介入的意义和目的：

1.监理方的介入，可以确保工程质量和进度得到有效控制，降低甲方风险；

2.监理方可以协助甲方进行合同管理，提高合同履行的效率和效果。

甲方为主导的目的和意义：

1.甲方作为合同主导方，有权对工程质量、进度和安全进行监督，确保项目顺利实施；

2.甲方有权在合同履行过程中维护自身权益，降低潜在风险。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“业主”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

乙方（以下简称“施工方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

丙方（以下简称“监理方”）：

地址：__________________________

法定代表人：____________________

联系电话：____________________

鉴于：

1.业主计划对其办公大楼进行智能化改造，以提高大楼的运营效率和舒适度；

2.乙方具备智能化改造的专业能力，愿意承接此项目；

3.丙方具备项目监理资质，愿意提供项目监理服务；

4.三方本着平等、自愿、公平、诚实信用的原则，经友好协商，达成如下协议：

一、合同标的

1.乙方为业主提供办公大楼智能化改造服务，包括但不限于安防系统、智能照明、楼宇自控系统等；

2.改造范围：__________________________

二、合同金额及支付方式

1.本合同总价为人民币__________元整（大写：____________________）；

2.乙方在签订合同后__________日内提交详细的施工方案和工程预算，业主在收到方案后__________日内支付合同总价的__________%作为预付款；

3.乙方在每完成一个重要阶段后，丙方验收合格，业主在收到验收报告后__________日内支付该阶段合同总价的__________%；

4.丙方监理费用为人民币__________元整（大写：____________________），业主在合同签订后__________日内支付监理费用。

三、工期

1.乙方应在合同签订后__________日内完成智能化改造；

2.因不可抗力、业主原因或其他非乙方原因导致工期延误的，双方应协商解决，并相应顺延工期。

四、丙方职责及权利

1.丙方负责对智能化改造项目进行全程监理，确保工程质量、进度和安全；

2.丙方有权对乙方提供的施工方案、施工过程、工程材料等进行审查，并提出整改意见；

3.丙方有权对乙方进行停工处理，直至问题得到解决。

五、验收标准及方法

1.改造完成后，乙方应向业主和丙方提供验收报告；

2.业主和丙方在收到验收报告后__________日内组织验收；

3.验收标准参照国家相关标准及行业标准执行；

4.验收不合格的，乙方应在接到通知后__________日内进行整改，直至合格。

六、乙方权利

1.乙方有权要求业主按照合同约定提供必要的施工条件和支持；

2.乙方有权要求丙方严格按照合同约定进行监理，确保监理质量；

3.乙方有权要求业主在验收合格后及时支付工程款项。

七、甲方违约及限制条款

1.业主未按约定提供施工条件的，乙方有权要求延长工期，并要求业主支付相应的违约金；

2.业主未按约定支付工程款项的，乙方有权暂停施工，并要求业主支付逾期付款的违约金；

3.业主在未经乙方同意的情况下，不得擅自改变施工方案或工程预算。

八、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生争议，应友好协商解决；

2.协商不成的，任何一方均可向业主所在地人民法院提起诉讼。

九、合同解除

1.任何一方违反本合同约定，致使合同无法履行的，守约方有权解除合同；

2.合同解除后，双方应按照约定处理合同解除后的善后事宜。

十、其他

1.本合同未尽事宜，双方可另行协商解决；

2.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

附件：

1.办公大楼智能化改造方案；

2.办公大楼智能化改造合同附件；

3.相关资质证书复印件。

乙方（盖章）：____________________

甲方（盖章）：___________________