长潭水库上垟溪入库溪流生态湿地建设工程(滚水坝与堤防)招标文件

1 42.项目概况与招标范围 43.投标人资格要求 44.招标文件的获取 45.投标文件的递交 46.踏勘现场和投标预备会 7.发布公告的媒介 8.交易证办理指南 8.重新招标或经批准不招标 2、商务标评审（100分） 第一节通用合同条款(略) 第二节专用合同条款 第三节合同附件格式 工程建设项目廉政责任书 2 商务标目录 二、投标函附录 三、已标价工程量清单 资信标目录 一、法定代表人身份证明 二、授权委托书 三、台州市建设工程诚信投标承诺书 四、投标保证金 五、设备表 六、项目管理机构 七、资格审查资料 （一）投标人基本情况表 （四）资格审查自审表 （五）银行存款证明或银行信贷证明 八、原件的复印件 九、其他资料 34长潭水库上垟溪入库溪流生态湿地建设工程程（滚水坝与堤防）已由台州市黄岩区人民政府会议纪要【2016】148号}批准兴建，建设资金来自中央省市环保专项资金及黄岩区财政资金，招标人为XXXX，招标代理机构为XXXX。项目已具备招标条件，现对该项目施工进行公开招标。2.项目概况与招标范围2.1项目概况长潭水库上垟溪入库溪流生态湿地建设工程程（滚水坝与堤防）。该工程由XXXX负责建设，由负责施工图设计。工程建设地点位于黄岩区上垟乡。工程内容滚水坝工程、引水涵管工程、堤防加固工2.2招标范围招标范围为施工图纸内招标人指定的工程（详见招标人图纸及工程量清单）。3.1本次招标要求投标人须具备水利水电工程施工总承包三级及以上或堤防工程专业承包三级及以上资质的独立法人，其它条件详见“附录投标人资格条件”。4.1凡有意参加投标者，自本工程公告发布之日至投标文件递交截止时间止，在台州市公共资源4.2招标文件工本费600元，投标人在递交4.3未取得交易证的投标申请人，应在投标截止时间前办理台州市公共资源交易中心承包单位交5易证，缴纳交易席位费，交易证办理办法请登陆台州市公共资源交易网5.投标文件的递交5.1投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及地点详见本工程招标公告。5.2逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。6.发布公告的媒介本招标公告在台州市公共资源交易网（/tzcms/）上发布。7.联系方式61231234561234具备水利水电工程施工总承包三级及以上或堤防工程专业承包三级及以上资质的独立法人,具有有效的营业执照和安全生产许可证，业绩不作要求。拟派项目组主要人员项目负责人应持有注册在投标人单位的水利水电专业二级建造师注册证书及以上或取得浙江省水利厅三级聘用项目经理资格证书，并在投标截止日不得在其他任何在建合同工程中担任项目负责人。其他在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出之日（不通过招标方式的，开始时间为合同签订之日），结束时间为该合同工程通过验收或合同解除之日。项目负责人应未被项目所在地区（县级或市级或省级）水利建设市场限制投标。项目技术负责人应且具有水利相关专业工程师及以上职称（若项目技术负责人的职称证书无专业类别的，以毕业证书为判断专业依据；若职称证书的专业与毕业证书专业不一致的，以项目安全员、质检员和施工员必须持有省级及以上水行政主管部门颁发或认可的上岗证。项目负责人、技术负责人两个岗位不得相互兼任。投标人的“三类人员”（企业主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员）必须持有省级及以上水行政主管部门颁发的安全生产考核合格证书（A、B、C证其中企业分管安全生产的副总经理应有任命文件。拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、专职安全生产管理人员、质检员、施工员，下同）必须已在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示，外地进浙施工企业的委托代理人必须是在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人。上述公示信息以投标截止日“浙江省水利建设市场信息平台”公示信息为准。投标人及其法定代表人控股的其他公司，不得参与同一标段投标，否则均按否决投标处理。注：1、拟委任项目经理有行贿犯罪行为的认定：行贿犯罪时间以法院生效判决书认定的行为和出7（二）具体要求：在投标截止日存在在其他任何在建合同工程上担任项目负责人的，不得以拟派项目负责人的身份参加本次投标。在建合同工程的开始时间为合同工程中标通知书发出日期（不通过招标方式的，开始时间为合同签订日期），结束时间为该合同工程通过竣工（完工）验收（以竣工或且经建设单位同意可承接其他项目的（并须提供经工程所在地水行政主管部门书面证明原件和竣工如发生以上任一情形，投标人应将有关书面证明材料补充在投标文件内提交给招标人，投标截止8招标人招标代理机构项目名称建设地点现场管理机构设计人监理人预算造价及上限资金落实情况招标范围计划工期质量要求能力、信誉是否接受联合体踏勘现场招标预备会投标截止时间长潭水库上垟溪入库溪流生态湿地建设工程程（滚水坝与堤防）黄岩区上垟乡XXXX另行确定中央省市环保专项资金及黄岩区财政资金招标范围为施工图纸内招标人指定的工程（详见招标人图纸及工程实际开工日期以总监理工程师签发的开工令为准。详见招标公告及其附表。不接受不组织不召开详见招标公告不允许9偏离构成招标文件的其他材料投标人要求澄清招标文件的截止时间招标人澄清的时间及通知方式投标人确认收到招标文件澄清的时间招标文件的修改时间及通知方式投标人确认收到招标文件修改的时间投标文件成册要求投标有效期投标保证金不允许/自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。澄清、补充、修改的内容不影响投标文件编制的，将在投标文件递交截止时间前，以上款相同的形式发布。下载澄清、补充、潜在投标人应自行关注台州市公共资源交易网自身贻误行为导致投标失败的，责任自负。潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。招标人应当自收到作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。1、担保金额：人民币伍万元。2、投标保证金缴纳方式：电汇或转账（请不要使用“支付宝”等第三方支付平台并通过“台州市公共资源交易管理系统”取得相应的银行账号后支付，具体详见台州市公共资源交易网“办事指南”栏目“保证金在线收退操作指南”。并在投标文件提交截止时间前到账（因各银行系统到账时间不同，4、投标单位汇出账号必须是“台州市公共资源交易管理系统”（1）账号根据不同工程（标段）由系统随机生成，此账号只在本工程（标段）中使用有效，请注意核对。账号漏填、混填或错填均视为未按时缴纳保证金。（2）投标保证金要求单笔付款，并且与“缴纳订单”中的金额一(3)为确保保证金及时到账，建议使用电汇加急或者网银加急方式进行汇款（人民银行系统开放时间为周一至周五9:00—17:00，一、实质性响应招标文件资料2.法定代表人授权委托书（投标文件委托代理人签字的提3.建设行政部门核发的建筑业企业资质证书；5.法定代表人、企业经理、企业分管安全生产的副经理、企业技术负责人“三类人员”A类证书，企业分管安全生产副经理6.“信用浙江”投标企业信用报告概述页打印件（含信用浙7.项目负责人在“全国建造师信息查询”网注册建造师信息查询页面（最终的完整信息页面）打印件，并加盖单位公章和建有延续注册信息，且在有效期内；持注册建造师证书的，暂不受）；8.项目技术负责人的水利相关专业工程师及以上职称证书；10.拟派施工现场专职安全生产管理人员“三类人员”C类实质性响应招标文件及评审打分资料11.项目安全员、质检员和施工员的省级及以上水行政主管12.拟派项目组主要人员（指项目负责人、项目技术负责人、安全员、质检员、施工员，下同）及外地在浙授权委托人（外地进浙单位投标文件委托代理人签字的提供）在“浙江省水利建设市场信息平台”上公示的打印件；13.拟派项目组主要人员及授权委托人2016年6月以来近三）；15.拟派项目负责人在投标截止日无在其他任何在建合同工程上现任项目负责人的承诺书。二、评审打分资料“信用浙江”投标企业信用报告概述页打印件（含信用浙江以上证书（均应在有效期内，已在有效期外尚在办理延期过并加盖投标人单位公章，证书、资料原件备查。如评标委员会要求核查原件时，投标人必须在评标委员会规定的时间内送达。若投标文件中未附上述资料或未能在规定的时间内将要求的资料原财务状况近年完成的类似项近年发生的重大诉讼及仲裁情况的年份要求投标文件副本份数投标文件的密封要求投标文件封套标记递交投标文件地点投标文件的拒收情形开标时间和地点件送到的，属招标文件实质性响应资料的，评标委员会将按相关证明资料缺少或无效处理；属打分评审资料的，按相应评分内容承诺营运资金不少于90万元人民币，采用银行存款证明或银行信贷证明，开具银行存款证明、银行信贷证明的银行级别：国有或股份制商业银行县（区市）级及以上银行出具。商务标、资信标分开密封，正本和副本密封在一起。招标人名称：XXXX地址：上垟乡人民政府大院内长潭水库上垟溪入库溪流生态湿地建设工程程（滚水坝与堤防）投标文件（/资信标/商务标）“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。详见本工程招标公告一、未提供有效交易证（IC卡）原件的。二、未按规定密封的投标文件。三、逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件。四、未按规定缴纳招标文件工本费的。开标时间：同投标截止时间。开标地点：详见本工程招标公告投标人的委托代理人须参加开标会。投标人下列人员经招标人（招标代理机构）确认身份后再签名报到，以证明其出席开标会议：①投标人的法定代表人或委托代理人和项目负责人须随带本人身份证明（二代身份证或护照）原件及复印件、授权委托书原件（外地进浙施工企业的委托代理人还需提供在“浙江省水利建设市场信息平台”上已经公示的授权委托人的网页打印件，并加开标程序评标委员会的组建是否授权评标委员会确定中标人履约担保类似项目已标价工程量清单投标人代表或者其推选的代表检查投标文件的密封情况。信标，待资信标评审结束后，再开商务标。由招标人代表在开启商务标前，从0.1、0.2、0.3、0.4、0.5五个数值中随机抽取一个百分数，作为下浮值。开标时，如发现以下情况之一的，相应投标文件不予开标，招标人将投标文件退回投标人：（一）投标文件不符合招标文件规定的接收要求的；（二）投标人代表在所投标段开标结束前未能参加开标或未能按投标人须知前附表第5.1项要求提供相应材料的。评标委员会的构成：评标委员会成员人数为5人，专家从台州市水利工程建设项目评标专家库中随机抽取。履约担保的形式：银行保函或现金。现金必须通过其基本账户转出的转帐、电汇或银行汇票方式解入招标人指定账户履约担保的金额：合同价格的8%。民工工资支付担保的相关约定：合同价格的2%，以现金形式提（一）潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，暂停招标投标活动。（二）投标人认为开标不符合有关规定的，应当在开标现场提出异议。招标人将当场对异议给予处理或者告知处理的办法。异议和答复应记入开标记录或者制作专门记录以存档备查。（三）投标人及其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式向招标人或招标代理公司提出。招标人将在收到异议之日起3个日内作出书面答复；作出答复前，（四）对招标文件、评标结果的异议，提出和答复的形式只采二、投诉：投标人或者其他利害关系人认为招标投标活动不符合法律、行政法规和招标文件规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉应当有明确的请求和必要的证明资料。就招标文件、开标和评标结果投诉的，应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。其他内容详见投标人资格条件要求附表注。密封要求：密封在商务标包封中。份数：1份；格式：投标导出格式中标后须提交的投标文件副本份数招标人最高投标限价电子投标文件编制评标结果公示期限否决投标的情形（/tzcms/）以补充文件的形式通知所有潜电子投标文件商务标部分通过投标工具格式化后，生成的投标文件刻录在投标人自行提供的光盘中。所有光盘与纸质投标文件一同密封提交给招标人。本工程的投标文件已标价工程量部分必须和递交，应依照招标文件的规定进行。如未按招标文件要求编制、递交电子投标文件，将导致废标，其后果由投标人自负。投标工具的开发商可根据投标人的要求，提供必要的培训和技术指导。联系人：电子招标文件里的开标时间与招标公告不一致时，以招投标须知的正文与前附表不一致时的，以前附表为准。招标文件中提到的“项目负责人”指项目经理。本项目涉及“营改增”按照《浙江省水利厅关于水利工程营业税一、凡是评标委员会拟否决投标认定的，应先向投标人进行书面询问核实。未进行询问核实程序的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃接受询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规定的时限内投标人不参加询问核实或不予答二、投标文件存在以下情形之一的，由评标委员会审核并经过询问核实程序，其投标文件将被否决：（一）符合性审查内容1.投标人未按招标文件要求加盖单位公章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或授权委托书无效的（详见投标须知第3.7.3款2.投标人的投标资格不满足国家有关规定或者招标文件载明的强制性要求的（以本投标人须知前附表第3.5款实质性响应招3.存在投标人须知1.4.3投标人不得存在下列情形之一的；4.同一投标人提交两个以上不同的投标文件未声明哪一个有）；5.投标人不以自己的名义或未按招标文件要求提供投标保证金或提供的投标保证金有缺陷而不能接受的；7.投标人及其法定代表人控股的其他公司，参与同一标段投标8.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。（二）商务标审查内容1.投标人未按招标文件要求加盖单位公章或投标人的法定代表人（或其委托代理人）未按招标文件要求签字或盖章的，或授权委托书无效的（详见投标须知第3.7.3款2.投标报价高于招标文件设定的最高限价的；3.投标报价大写未填写或大写书写错误的；4.投标人拒绝接受因算术性差错修正后的单价及有关费用，拒绝修正不平衡报价，拒绝提供报价分析说明和证明材料的；5.因投标人自身多算、少算、错算、漏算而造成的错误金额超7.改变招标文件规定的预留金金额的；8.改变招标人提供的工程量清单中的项目编码、项目名称、项目主要特征、计量单位、工程数量、主要技术条款编码的；9.存在法律、法规、规章规定的其它无效投标情况的。得作为否决投标认定的依据。提供虚假资料的后果期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权对投标人的投标文件作否决投标处理，并没收其投标担保；若在评标结果公示期间发现作为中标候选人的投标人提供了虚假资料，招标人有权取资格并没收其投标担保；若在合同实施期间发现投标人提供了虚假资料，招标人有权从工程支付款或履约保证金中扣除不超过合同总价提供虚假资料的后果特别说明本招标文件依据《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》特别说明投标人须知正文如与本前附表不一致的，以本前附表为准。法规和规章的规定，本招标项目已具备招标条件，现对本标段施工进行招标。1.1.6本招标项目现场管理机构：见投标人须1.1.9本招标项目预算造价、上限价：见投标人须知前附表。1.2.3本招标项目的资金落实情况：见投标人须知前附表。1.4.1投标人应具备承担本标段施工的资质条件、能力和信誉。（1）资质条件：见投标人须知前附表；（2）财务要求：见投标人须知前附表；（3）业绩要求：见投标人须知前附表；（4）信誉要求：见投标人须知前附表;（5）项目经理、技术负责人资格、施工员、质检员、安全员：见投标人须知前附表；（6）其他要求：见投标人须知前附表。1.4.2投标人须知前附表规定接受联合体投标的，除应符合本章第1.4.1项和投标人须知前附表的（1）联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书，明确联合体牵头人和各方权利（2）由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；（3）联合体各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体在同一标段中投标。）；（2）为本标段前期准备提供设计或咨询服务的，但设计施工总承包的除外；⑷为本标段的代建人（5）为本标段提供招标代理服务的；（6）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构同为一个法定代表人的；（7）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互控股或参股的；（8）与本标段的监理人或代建人或招标代理机构相互任职或工作的；（10）被暂停或取消投标资格的；（12）在最近三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题的；（14）与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人或者其他组织。（15）单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位。（16）其它法律法规规定的情形。参与招标投标活动的各方应对招标文件和投标文件中的商业和技术等秘密保密，违者应对由此造成的后果承担法律责任。除专用术语外，与招标投标有关的语言均使用中文。必要时专用术语应附有中文注释。所有计量均采用中华人民共和国法定计量单位。1.9.1投标人须知前附表规定组织踏勘现场的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时1.9.3除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场及途中所发生的人员伤亡和财产损失。考，招标人不对投标人据此作出的判断和决策负责。1.10.1投标人须知前附表规定召开投标预备会的，招标人按照招标公告（或投标邀请书）规定的时间和地点召开投标预备会。1.10.2在投标预备会召开前，投标人应以书面形式（包括信函、电报、传真等可以有形地表现所载内容的形式，下同）将需要招标人澄清的问题送达招标人。1.10.3在投标人须知前附表规定的投标截止时间15天前，招标人将对投标人所提问题的澄清，以书面形式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清通知为招标文件的组成部分。投标文件不允许偏离招标文件的实质性要求和条件。投标文件偏离招标文件的非实质性要求和条件的，其处理方式见投标人须知前附表。2.招标文件2.1招标文件的组成）；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。根据本章第1.10款、第2.2款和第2.3款对招标文件所作的澄清、修改，构成招标文件的组成部2.2.1投标人应仔细阅读和检查招标文件的全部内容。如发现缺页或附件不全，应及时向招标人提出，以便补齐。如有疑问，应在投标人须知前附表规定的时间前以电子邮件的方式（可匿名）提交至招标人信箱，要求招标人对招标文件予以澄清。2.2.3投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。修改招标文件的通知。2.3.2投标人应自行关注网站公告，招标人不再一一通知。2.3.3潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10天前提出。招标人应当自收到异议之日起3天内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。3.投标文件3.1投标人应按招标文件规定的内容和格式编制并提交投标文件，投标文件应包括商务标和资信标两（3）已标价工程量清单（4）电子文档（由投标工具生成的加密标书刻录成光盘）由投标工具生成的加密标书刻录成光盘，并和商务标密封在一起。（1）台州市水利工程诚信投标承诺书。（2）法定代表人身份证明。(8)投标人须知前附表规定的其他材料。（9）其他资料3.2.1投标人应按第五章“工程量清单”的要求填写相应表格。的相应报价。此修改须符合本章第4.3款的有关要求。3.3.1在投标人须知前附表规定的投标有效期内，投标人不得要求撤销或修改其投标文件。3.3.2出现特殊情况需要延长投标有效期的，招标人以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长的，其投标失效，但投标人有权收回其投标保证金。标文件格式”规定的投标保证金格式递交投标保证金，并作为其投标文件的组成部分。联合体投标的，其投标保证金由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。3.4.2投标人不按本章第3.4.1项要求提交投标保证金，或不是通过投标人的基本账户缴纳的，其“台州市公共资源交易网”“工程交易”分页“保证金通知”栏目发出《投标保证金退还和暂扣告知单》公示后，投标人自行办理退还手续。（1）投标人存在串通投标或弄虚作假违法行为的；（2）投标人放弃中标候选人或中标资格的（包括中标人无正当理由在规定时间内不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件；不按照招标文件要求提交履约保证金）；（3）投标人在投标有效期内撤回其投标文件的。3.5.1“投标人基本情况表”应附投标人营业执照副本、资质证书副本和安全生产许可证副本等3.5.2“近年财务状况”应附流动资金来源证明及经会计师事务所或审计机构审计的财务会计报表，包括资产负债表、现金流量表、利润表和财务情况说明书的复印件，具体年份要求见投标人须知3.5.3“近年完成的类似项目情况表“应附投标人须知前附表第10.1件，具体年份要求见投标人须知前附表。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.4“正在施工和新承接的项目情况表“应附中标通知书或合同协议书复印件。每张表格只填写一个项目，并标明序号。3.5.5“近年发生的诉讼情况表“应说明相关情况，并附法院作出的判决、裁决等有关法律文书复印件，具体年份要求见投标人须知前附表。3.5.6投标人须知前附表规定接受联合体投标的，本章第3应包括联合体各方相关情况。投标人可以递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人递交的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案时，招标人可以接受该备选投3.7.1投标文件应按第八章“投标文件格式”进行编写，如有必要，可以增加附页，作为投标文件的组成部分。其中，投标函附录在满足招标文件实质性要求的基础上，可以提出比招标文件要求更有3.7.3投标文件应采用不褪色的材料书写或打印。投标文件正本必须按照招标文件要求在相应位置加盖投标人单位公章，并由投标人的法定代表人或其委托代理人签字。投标文件应尽量避免涂改、行间插字或删除。如果出现上述情况，修改之处应加盖投标人单位公章或由投标人的法定代表人或其委托代理人签字确认。正本和副本的封面上应清楚地标记“正本”或“副本”的字样。当副本和正本不一致时，以正本为准。电子文件与书面文件不一致时，以书面文件为准。3.7.5投标文件的正本与副本应采用A4纸（图表页可例外分别装订成册，编制目4.投标4.1.1投标文件密封要求见投标人须知前附表，封套的封口处应加盖投标人单位公章。4.1.2投标文件的封套上除按投标人须知前附表进行标记外，还应写明以下内容：⑴所投标段名称和合同编号。⑵招标人的名称和地址。⑶投标人的名称和地址，并加盖单位公章（投标人为联合体形式时，注明联合体牵头人的名称、⑷“在投标截止时间之前不得拆封”的声明。4.2投标文件的递交4.2.2投标人递交投标文件的地点：见投标人须知前附表。4.2.4招标人收到投标文件后，向投标人出具签收凭证。4.2.5逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。4.3投标文件的修改与撤回4.3.1在本章第1.10.3项规定的投标截止时间前，投标人可以修改或撤回已递交的投标文件，但应以书面形式通知招标人。4.3.2投标人修改或撤回已递交投标文件的书面通知应按照本章第3.7.3项的要求签字或盖章。招标人收到书面通知后，向投标人出具签收凭证。制、密封、标记和递交，并标明“修改”字样。招标人将于前附表规定的时间和地点举行开标会议，所有投标人均应派法定代表人（或委托代理人）和项目负责人参加，带身份证、有效交易证的原件或IC卡、投标授权委托书等身份证明原件，并在招标人指定的登记册上签名报到。若投标人未派法定代表人（或委托代理人）和项目负责人出席开标会议的，则招标人宣布其已放弃投标。招标人代表按下列程序进行开标：（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并确认投标人法定代表人或其委托代理（3）宣布招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名；（4）除投标人须知前附表另有约定外，由投标人推荐的代表检查投标文件的密封情况；（5）宣布投标文件开启顺序：按递交投标文件的先后顺序的逆序。开标顺序：本工程先开资信标，待资信标评审结束后，开商务标前由招标人代表抽签确定平均报（6）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及其它招标文件规定开标时公布的内容，并进行文字记录；（7）招标人代表、开标人、唱标人、记录人、监标人、投标人的法定代表人或其委托代理人等有关人员在开标记录上签字确认；6.1.1评标由招标人依法组建的评标委员会负责。评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成。评标委员会成员人数以及技术、经济等方面专家的确定方式见投标人须知前附表。（1）招标人或投标人的主要负责人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事（5）法律、法规、规章规定应当回避的其他情形。评标活动遵循公平、公正、科学和择优的原则。评标委员会按照第三章“评标办法”规定的方法、评审因素、标准和程序对投标文件进行评审。第三章“评标办法”没有规定的方法、评审因素和标准，不作为评标依据。7.合同授予7.1.1招标人依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标人。7.1.2依法必须招标的项目，中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，取消其中标资格。7.1.3招标人在定标前，应向检察机关查询中标候选人及其拟派项目负责人的行贿犯罪档案，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门列7.1.4招标人在定标前，应查询中标候选人及拟派项目负责人的水利建设市场主体限制投标记录，若发现有未如实填报或隐瞒不报情况的，一律取消其中标资格并上报行政主管部门，由行政主管部门7.1.5在办理工程施工招标的定标备案手续前，招标人将对拟中标人的以下证书原件进行核验：⑵企业“三类人员”证书。A类证书包括：企业法定代表人、企业经理、企业技术负责人及企业分管安全生产的副经理；B类证书包括：项目负责人；C类证书包括：专职安全生产管理人员。A类人员中企业分管安全生产的副经理，须提供任职文件。上述原件核验不合格的，取消中标候选人资格。在本章第3.3款规定的投标有效期内，招标人将招标投标情况和决标结果报台州市水利工程招标投标办公室备案后，以书面形式向中标人发出中标通知书，同时将中标结果通知未中标的投标人。7.3.1在签订合同前，中标人应按投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的履约担保格式向招标人提交履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表规定的金额、担保形式和招标文件第四章“合同条款及格式”规定的给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.1招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30天内，根据招标文件和中标人的投标文给招标人造成的损失超过投标保证金数额的，中标人还应当对超过部分予以赔偿。7.4.2发出中标通知书后，招标人无正当理由拒签合同的，招标人向中标人退还投标保证金，并按投标保证金双倍的金额赔偿投标人损失。有下列情形之一的，招标人将重新招标；（1）投标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的；（3）评标委员会否决不合格投标或者界定为废标后因有效投标不足3个使得投标明显缺乏竞争，评标委员会决定否决全部投标的；（4）同意延长投标有效期的投标人少于3个的；（5）中标候选人均未与招标人签订合同的。重新招标后，仍出现本章第8.1条规定情形之一的，属于必须审批的水利工程建设项目，经行政监督部门批准后不再进行招标。招标人不得泄露招标投标活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损害国家利益、社会公共利益或者他人合法利益。下列行为均属招标人与投标串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件，并将投标情况告知其他投标人，或者协助投标人撤换投（3）招标人与投标人商定，投标时压低或抬高标价，中标后再给投标人或招标人额外补偿；（5）其他串通投标行为。投标人不得相互串通投标或者与招标人串通投标，不得向招标人或者评标委员会成员行贿谋取中标，不得以他人名义投标或者以其它方式弄虚作假骗取中标；投标人不得以任何方式干扰、影响9.2.1下列行为均属以他人名义投标：（2）投标人从其他施工单位通过转让或租借的方式获取资格或资质证书；（3）由其他单位及法定代表人在自己编制的投标文件上加盖印章和签字的行为。9.2.2下列行为，视为允许他人以本单位名义承揽工程：⑴投标人的法定代表人的委托代理人不是投标人本单位人员。⑵投标人拟在施工现场所设项目管理机构的项目负责人、技术负责人、质量负责人、安全负责人、专职安全生产管理人员、施工员、质检员、安全员不是本单位人员。投标人本单位人员，必须同时满足以下条件：⑴劳动合同必须由投标人单位与其签订。⑵与投标人单位有合法的工资关系。⑶投标人单位为其办理社会保险关系，或具有其它有效证明其为本单位人员身份的文件9.2.3下列行为均属投标人串通投标报价：（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容。⑵投标人之间约定中标人。⑶投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标。⑷属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标。⑸投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动。9.2.4下列行为均视为投标人相互串通投标：⑴不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制。⑵不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜。⑶不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人。⑷不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异。⑸不同投标人的投标文件相互混装。⑹不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。⑴使用伪造、变造的许可证件。⑵提供虚假的财务状况或者业绩。⑶提供虚假的项目负责人或者主要技术人员简历、劳动关系证明。⑷提供虚假的信用状况。⑸其他弄虚作假的行为。9.2.6评标结束后，招标人将有串标嫌疑的投标文件送有关部门进行后续调查，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响其按无效标处理的结果。9.3对评标委员会成员的纪律要求评标委员会成员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，评标委员会成员不得擅离职守，影响评标程序正常进行，不得使用第三章“评标办法”没有规定的评审因素和标准进行评标。9.4对与评标活动有关的工作人员的纪律要求与评标活动有关的工作人员不得收受他人的财物或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审和比较、中标候选人的推荐情况以及评标有关的其他情况。在评标活动中，与评标活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评标程序正常进行。投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》等规定提出书面异议和投诉。10需要补充的其他内容类似项目的要求见投标人须知前附表。格式，密封要求见投标人须知前附表。提交的电子版文件与纸质版不一致的，以纸质版为准。投标人须知前附表要求投标人递交原件的，投标人应按投标人须知前附表3.5款规定，将原件装订在投标文件正本中，或将原件带至开标现场备查。中标人须在签订合同前向招标人另行提交投标人须知前附表规定份数的投标文件副本。需要补充的内容：见投标人须知前附表。ⅆⅆⅆⅆ年——月——日注：投标人要求招标人澄清招标文件有关问题时，适用于本格式。经研究，对（项目名称标段名称）招标文件，作如下澄清：ⅆⅆⅆⅆ年——月——日注：招标人对招标文件有关问题澄清时，适用于本格式。招标人可根据需要将附件二与附件三内经研究，对（项目名称标段名称）招标文件，作如下修改：ⅆⅆⅆⅆ年——月——日注：招标人对招标文件修改时，适用于本格式。）（情况保证金情况保证金投标报价序号投标人招标人最高投标限价注：可以根据招标项目的实际需要对本开标记录表进行适当修改。件已被我方接受，并被确定为中标人。项目技术负责人：。请你方在接到本通知书后的——日内到（详细地址）与我方签订施工合同协议书，在此之前按招标文件第2章“投标人须知”第7.3款规定向我方提交履约担保。年——月——日招标监管机构：（盖章确认）年——月——日我方已接受（中标人名称）于（投标日期）所递交的（项目名称）（标段名称）投标文件，确定（中标人名称）为中标人。感谢你单位对我方工作的大力支持!招标人：（盖单位公章）年——月＿日本次评标采用综合评估法。分两阶段进行评标，第一阶段为资信标评审，第二阶段为商务标评审。评标应遵循公平、公正、科学、择优的原则。评标工作由招标人依法组建的评标委员会负责，评标委员会的组建办法详见投标人须知前附表。4评标程序和内容（1）熟悉招标文件和评标办法。（2）投标文件的符合性审查。（6）必要时对投标文件中的问题进行询标。4.2.1评标委员会应依照招标文件的要求和规定，首先对投标人的投标资格和投标文件进行符合判定该投标文件符合性评审不通过予以否决，不再进入后续评审。（1）投标文件中有含义不明确的内容、明显文字或计算错误，评标委员会认为需要投标人作出必要澄清、说明的，应当组织询标。（2）凡是评标委员会拟做出否决投标认定的，须组织相关投标人询问核实。未进行询问核实的，不得做出否决投标的认定，投标人放弃询问核实机会的除外（投标人所留联系方式无法联系上、在规（3）询标应通过专用录音电话通知相关投标人。询标内容及投标人的澄清、说明应当采用书面形式，并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。（4）评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、（5）投标人不得通过补充、修改或撤消投标文件中的内容使其成为实质性响应的投标，投标人在投标截止时间以后不得提交任何资料作为评标依据。投标文件的资信评分由评标委员会全体成员查阅投标文件及相关证明材料并进行集体讨论后统一评分。资信评分满分为1.0分。分分注：企业信用等级指投标人具有企业信用报告（浙江省招标投标领域适用）的等级。根据《关于进一步规范省重点建设工程招投标活动的通知》（浙b出具《企业信用报告》的机构已经浙江省发改委（浙江c信用等级信息已在“信用浙江”网上公示；d在有效期（1年）内。4.4.1由商务评标专家对投标文件的商务报价进行评审。商务评标专家应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。4.4.2商务评审应以报价口径范围一致的投标评标价为依据。投标评标价应在最终报价的基础上，按照招标文件约定的因素和方法进行计算。凡属招标文件的原因造成报价口径范围不一致的，应调整投标报价。其中算术错误的调整原则为：（1）用数字表示的金额与文字表示的数额不一致时，以文字数额为准；（2）凡属投标人自身失误造成多算、少算、漏算的，不调整投标报价。若有算术性差错，均在投标报价不变的前提下按招标人要求调整单价及有关费用，调整后的单价及有关费用对投标人起约束作评分范围：通过符合性审查且商务评审通过的所有投标文件进入评分范围。（一）评标标底价1、平均报价值的确定在所有经评审的有效报价中，按有效报价的家数A确定平均报价值：（1）若A＞9家，取去掉报价高的B家和报价低的C家后的有效报价的算术平均值，其中B=A×）；（2）若A＞5家且≤9家，取剔除1个最高价和1个最低价后的有效报价的（3）若A≤5家，取所有有效报价的算术平均值。2、评标标底价的确定平均报价值再下浮X%作为评标标底价。X值在开启商务标前由招标人在投标人须知前附表规定的数值之中随机抽取确定，即评标标底（二）商务标分值的计算。投标报价等于评标标底价的得99分，每高于评标标底价一个百|评标标底价×100×2每低于评标标底价一个百分点的扣1评标委员会评审复核过程中发现存在投标人自身原因引起的计算或结转差错、笔误或出现投标文件表格内容与招标文件不一致的，每发现一处商务标得分扣0.3分，累计最高扣至1分。如因一处差错引起的连锁差错，只按一处差错扣分。投标文件的综合评分为投标文件的资信评分及投标文件的商务评分之和，满分为100分。评标委员会根据综合评分对通过商务评审的投标文件按照由高到低的顺序进行排序，推荐1名中标候选人。综合评分相同时，报价低者优先。综合评分、报价均相同时，则抽签确定中标候选人。本评标办法未尽事宜由评标委员会集体讨论决定。4.7.2评标委员会应根据评标情况推荐中标候选人，并向招标人提交评标报告。评标报告由评标委员会成员起草，评标委员会全体成员应在评标报告上签字确认，评标专家如有保留意见可以在评标在评审过程中发现有投标文件存在招标文件第2章第9.2.3项、第9.2.4项串标情况之一的，且经询标澄清投标人无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经评标委员会半数以上成员认定（不得弃权其投标文件按无效标处理，否决其投标，不再对其进行评审，也不影响招标工程继续评标。评标结束后，评标专家应将有串通投标嫌疑的投标文件以及相关评标分析材料及时移交招标投标管理机构作进一步的调查处理，即使最终无法认定串通投标行为成立，也不影响对其按无效标处理的结果。投标文件澄清通知）（细的审查，现需你方对下列问题以书面形式予以澄清：ⅆⅆⅆⅆ年——月——日附件二：投标文件澄清函投标文件澄清函）（投标文件澄清通知（编号）已收悉，现就有关问题澄清如下：ⅆⅆⅆⅆ：（年——月——日通用合同条款使用《浙江省水利水电工程施工招标文件示范文本》中的第4章通用合同条款。1.1.2合同当事人和人员1.1.3工程和设备单位工程：由监理人划分并报质监部门审核后的工程。除合同另有规定外，解释合同文件的优先顺序如下：）；若还有其他构成合同的文件时，可视其内容的重要性和签署日期的先后，插入本合同条款中规定的各项顺序间，内容重要的，签署日期在后的应排在前面，并列出全部文件的名称和顺序。1.7.2来往函件均应按技术标准和要求（合同技术条款）约定的期限送达2.3.2发包人提供的施工场地范围为：在本工程施工范围内，由发包人结合实际情况确定。 3.1.1监理人须根据发包人事先批准的权力范围行使权力，发包人批准的权力范围：（1）对承包人各类施工管理人员的管理与考核；（2）按第11.3款约定，确定延长完工期限，报发包人审批；（3）按第15.6款约定，批准暂列金额的使用申请，报发包人审批；（4）对各类签证如实做好记录并签署真实意见；（5）对承包人索赔事项作出初步意见，报发包人审批；（6）对每月承包人上报的月工程量进行复核，并对支付的进度款做好复核。尽管有以上规定，但当监理人认为出现了危及生命、工程或毗邻财产等安全的紧急事件时，在不免除合同规定的承包人责任的情况下，监理人可以指示承包人实施为消除或减少这种危险所必须进行的工作，即使没有发包人的事先批准，承包人也应立即遵照执行。监理人应按第15条的规定增加相应的费4.1.10其它义务(1)本工程的项目负责人和项目技术负责人完全遵守“浙水建（2008）13号文第（一）条第5点关于建造师兼职的规定和“浙政发（2014）39号文”第（二十七）条关于更换的规定（指39号文发文(2)项目负责人和项目技术负责人每月驻工地时间不得少于22天，否则，每人每缺一天承包人应支付违约金人民币1000元。未经发包人书面同意擅自更换项目负责人或项目技术负责人的，视为驻工(3)本工程的施工管理人员、质量管理人员、安全管理人员（专职安全生产管理人员）均须持证上岗，且每月驻工地时间不得少于22天，否则，每人每缺一天承包人应支付违约金人民币500元。未经发包人书面同意擅自更换施工、质量、安全等管理人员的，视为驻工地时间违约。(4)驻工地时间按天签到为准，如发包人或监理抽查情况与现场登记不符，则按以上相应金额的三倍支付违约金。发包人有权对严重违约的承包人终止合同，合同履约保证金不予返还。(5)承包人在合同签订后，不得放弃承包，不得转包及擅自变更项目负责人、项目部管理人员，否则发包人有权单方终止合同，由此造成的经济损失由承包人负责赔偿。发包人有权更换不称职的项目负责人、项目部管理人员。(6)发包人有权从工程进度款中直接扣除驻工地时间违约金。实施过程中，如承包人对整改的质量、安全缺陷不到位，发包人将根据情节轻重要求承包人承担相关的责任，直至清退承包人，并终止合同。4.11.1不利物质条件的范围：无另行约定。5.2.1发包人提供的材料和工程设备：/。道路通行权和场外设施的约定：无另行约定。8.1.1施工控制网由承包人负责测设，发包人应在本合同协议书签订后的3天内，向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其相关资料。承包人应在收到上述资料后的3天内，将施测的施工控制网资料提交监理人审批。监理人应在收到报批件后的3天内批复承包人。9.1.4发包人提供工程区域内的水文、地质资料，其余资料由承包人负责收集。9.2.8承包人的安全施工费按建筑安装工作量的2%计取，不得作为竞争性费用，实行标外管理。“安全施工费”的使用管理办法按国家和浙江省有关规定执行。安全施工费包括文明施工费和施工安全费，应用于施工安全防护用具及设施的采购和更新、安全施工措施的落实、安全生产条件的改善，不得挪作他用。如承包人在此基础上增加安全施工费用以满足项目施工需要，则承包人应在本项目清单的单价中予以考虑，发包人不再另行支付。安全施工费的支付由发包人在该项总价范围内按实结算支付。支付安全施工费凭由承包人开具的用于本工程的文明安全和施工安全的正式发票。承包人必须按国家有关规定，切实落实各项安全技术措施，确保施工现场的安全生产和文明施工。在施工过程中由于承包人原因而发生的人身伤亡、财产损失及其它一切事故，其责任全部由承包人承9.2.12下列工程应编制专项施工方案：无。9.7.1本合同文明工地的约定：/。11.4.3本合同工程界定异常恶劣气候条件的范围为：异常恶劣气候的条件指气温、降雨、降雪、风等气候条件超出同期范围值，且影响工程正常施工的气候条件，异常气候条件不包括合同已经规定的需要停(1)逾期完工违约金表(参考格式)。要求完工日期要求完工日期开工令发出后天违约金（元/天）项目及其说明全部工程序号1工期提前的奖金约定：不奖励。13.7.4重要隐蔽单元工程和关键部位单元工程质量评定的约定：合格。根据《水利水电工程施工质量检验和评定规程》（SL176-2007工程项目施工质量同时满足下述（2）工程施工期及试运行期，各单位工程观测资料分析结果均符合国家行业技术标准以及合同约13.8.4工程竣工验收时，承包人负责向竣工验收委员会汇报并提交历次质量缺陷处理的备案资14.1.1无论是承包人提供的材料和工程设备，还是发包人指定供应来源的材料和工程设备，均由承包人负责检验和交货验收。14.1.5水工金属结构、机电产品进场后的交货检查和验收中，承包人负责进行交货检查和验收。14.1.6本工程实行见证取样的试块、试件及有关材料：砂、碎石、水泥、钢筋、混凝土试块、钢筋焊接试件等，具体按监理人的要求。15.1变更的范围和内容(6)增加和减少合同中关键项目的工程量超过其工程总量的/%，关键项目：/，单价调整1、本合同价款采用固定单价合同方式。在合同执行期内，单价不变，措施项目费用以及其他项目费用不论主体工程变更与否及供料方式改变等其他原因均一次性包死。下明确风险范围以外的影响因素外，其他因素均在风险因素之内。风险范围以外合同价款调整方法：①发包人提供的工程量清单项目或数量有误或者设计变更引程项目或数量的增减，项目的工程量按实调整，其综合单价不作调整；当某项清单项目施工内容取消时，直接扣除该部分的合同价款，发包人不另行补偿。②符合合同约定的工程洽商、变更等书面协议和文件。单价的确定（1）发包人提供的工程量清单有数量误差，或设计变更引起工程量清单项目工程数量的增减，无论增（2）发包人提供的工程量清单项目漏项，或设计变更引起新的工程项目，其相应单价的确定方法为：②合同中只有类似于变更工程的价格，可以参照合同中类似项目的单价计算确定。变更程序执行路政办发[2013]68号、[2011]76号及[2013]88号文件的有关规定。如施工期间，当地政府部门有新的变更规定的，则按新出台的变更规定执行。15.4.1如果取消某项工作，则该项工作的总额价不予以支付；15.4.2已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目的，采用该子目的单价。15.4.3删去本项全文，并代之以：己标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，重新组价。具体如下：（1）人、材、机按照投标价格进入单价，无投标材料价格时，由承包人按市场采购价（不得超过市场信息价）报监理人审核，发包人同意后进入单价。（2）工程组价采用投标期浙江省现行水利工程定额和有关规定，包括《浙江省水利水电建筑工程预（3）取费费率。按照承包人投标时不同工程类别选取费率。对于新增的合同中无相同或类似单价的工程项目费率，工程按《浙江省水利水电工程概预算编制规定(2010)》规定执行，取费费率取各项弹性区间费率的中间值。（4）上述单价按投标人投标报价综合优惠率同口径优惠；（5）按照上述仍无法组价的，根据市场招标或询价确定。15.5.2承包人实现合理化建议的奖励金额为：/。/。(2)发包人和承包人以招标方式选择暂估价项目供应商或承包人时，双方的权利义务系：/。16.1物价波动引起的价格调整工程建设中所需的材料，按当地当前的市场价考虑风险系数进入单价，在合同执行期内不作调整价格风险由承包人自负。删除原文，并代之以下全文：法律变化引起的价格调整方式：不调整。17.2.1预付款：工程预付款的总金额为签约合同价的10%，付款时间定在承包人的主要人员及设备进场作业，并经监理人出具付款证书，报送发包人批准后7天内予以支付。工程材料预付款：不支付。必须每月25日前将当月实际完成的各部位的已完工程量报告送交发包人及监理工程师。单范围内的完成工程量，施工期间的工程变更一律纳入竣工结算）的工程款的70%。17.3.3待本工程完工验收合格后，发包人应向承包人支付至实际完成工程款的85%，且不超过合17.3.5发包人向承包人支付的所有工程款均须汇入协议书中指定的承包人银行账户。17.4.1完工验收合格并经有关部门造价审定后付至工程结算价款的95%，留5%作为工程质量保修金，并待竣工验收合格一年后无息退还。17.5.1完工付款申请单（1）承包人应提交完工付款申请单一式6份。（1）承包人应提交最终结清申请单一式6份。17.6.2最终结清证书和支付时间通用合同条款第17.6.2项补充(5)：(5)工程价款的最终结清以审价部门的审定数为准。18.3.4提前投入使用的单位工程包括：/。18.5.1本合同工程阶段验收类别包括：/。18.6.2本合同工程专项验收类别包括：/。18.7.3本工程需要竣工验收技术鉴定。18.8.1需要在施工期运行的单位工程或工程设备为：/。本工程缺陷责任期（工程质量保修期）计算如下：从工程通过合同工程完工验收后开始计算，建筑工程一切险和(或)安装工程一切险投保人：承包人；投保内容：为本合同工程的永久工程、临时工程和设备及已运至施工工地用于永久工程的材料和设保险金额、保险费率和保险期限：相应的保险费进入报价，并一次性包干，结算时不再调整；保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责任终止证书止（即合同工期＋缺陷责任期）。20.2.1承包人员工伤事故的保险承包人为其雇佣的全部人员而缴纳的工伤保险费已包含在合同价中，不再另行计取。20.3.2本款补充以下内容：承包人为现场机构雇用的全部人员而缴纳的人生意外伤害险已包含在合同价中，不再另行计取。20.4.2第三者责任险保险费率、保险金额：相应的保险费计入报价，并一次性包干，结算时不再删除本款全部内容，并代之以：承包人需要投保的其它内容：按有关文件规定执行；保险金额、保险费率和保险期限：按投保内容自行考虑，保险费已包含在合同价内，不再另行计取；保险期限：开工日起直至本合同工程签发缺陷责20.6.1保险凭证承包人提交保险凭证的期限：合同签订后14天内。20.6.4保险金不足的补偿由承包人承担，不可抗力按合同21.3条的原则处理。合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或不接受争议评审组意见的，约定的合同争议解决方式：提交发包人所在地人民法院裁判。1.本工程预算书中费率按三类工程取费（其他水利工程），措施费取5.25%;间接费土石方工程取11%，混凝土工程取10%，钢筋制安按混凝土工程的70%计算；利润取5%；税金取3.28%；2.施工用电按网电供电占95%，自发电供电占5%加权平均电价计入预算；3.预算中灌砌石和浆砌石所用的卵石及堤防护坡下的砂砾石垫层料按现场取料计入预算；4.混凝土所用骨料按外购计入预算，实际施工时，若采用现场砂砾石替代碎石使用时，应对单5.抛石防冲槽所用毛块石按外购计入预算，实际施工时，若采用现场卵石代替块石使用时，应6.金属止水带按紫铜片计入，规格为宽度为250mm，厚度为2.5mm；橡胶止水带按651型止水带7.溢流堰堰体堆石C20混凝土按C20混凝土灌砌卵石计入预算（混凝土含量按51%计8.溢流堰堰体两侧堤防剖面图未提供，无法计算该部分工程量。预算中工程量按坝上游堤防断面估算，采用C20混凝土灌砌卵石护坡型式。结算时应以该部分补充设计联系单为准；9．围堰填筑所用填料为附近山体挖取，若现场实际施工所用土料为外购料时，应予以调整相应10.涵管进口钢筋混凝土底板由于未提供相应配筋图，清单中该工程量为估算工程量，结算时以11.第三者责任险保险费按保额100万元，费率0.5%计取。预留金按建安工程造价的5%计取；25.7、材料品牌、规格和使用要求：按以下标准和要求执行：序号序号主要材料（设备）名称备选品牌或厂家1水泥农垦、海螺、三狮、尖峰、洋房2钢材沙钢、武钢、雨花、西城、富鑫凡是招标文件注明规格、型号（品牌、产地）的材料，承包人必须按照招标文件要求优先采购和施工，若遇市场上已无备选品牌产品销售或承包人拟采用其它品牌材料时，必须经发包人同意后方可使用，否则由此引起的后果由承包人承担（按该材料总价的1倍处罚）。合同协议书段名称）的投标，并确定其为中标人。发包人和承包人共同达成如下协议。1.本协议书与下列文件一起构成合同文件：）；（4）招投标文件澄清问题、澄清问题的复函、补充通知等相关资料；（10）经双方确认进入合同的其他文件。2.上述文件互相补充和解释，如有不明确或不一致之处，以合同约定次序在先者为准。3.签约合同价：人民币（大写）元(¥元）。4.承包人项目经理身份证。6.承包人承诺按合同约定承担工程的实施、完成及缺陷修复。7.发包人承诺按合同约定的条件、时间和方式向承包人支付合同价款。8.承包人承诺执行监理人开工通知，计划工期为天。10.合同未尽事宜，双方另行签订补充协议。补充协议是合同的组成部分。发包人：（盖单位章）法定代表人：（承包人：（盖单位章）法定代表人：（履约担保鉴于（发包人名称，以下简称“发包人”）已接受（承包人名称件。我方愿意无条件地、不可撤销地就承包人履行与你方订立的合同，向你方提供担保。1.担保金额人民币（大写）元(¥元）。2.担保有效期自发包人与承包人签订的合同生效之日起至发包人签发合同工程完工证书之日止。3.在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务给你方造成经济损失时，我行在收到你方以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，无条件地在7天内予以支付。4.发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。：（传真：预付款担保协议书，承包人按约定的金额向发包人提交一份预付款担保，即有权得到发包人支付相等金额的预付款。我方愿意就你方提供给承包人的预付款提供担保。1．担保金额人民币（大写）元(￥)。2．担保有效期自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款证书说明预付款已完全扣3．在本担保有效期内，因承包人违反合同约定的义务而要求收回预付款时，我方在收到你方的书面通知后，无条件地在7天内予以支付。但本担保的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣回的金额。4．发包人和承包人按《通用合同条款》第15条变更合同时，我方承担本担保规定的义务不变。：（邮政编码：注：委托代理人应附授权委托书。项目名称：为加强工程建设中的廉政建设，规范工程建设项目承发包双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关工程建设的法律法规和廉政建设责任制规定，特订立本廉政责任书。第一条甲乙双方的责任（一）应严格遵守国家关于市场准入、项目招标投标、工程建设、施工安装和市场活动等有关法律、法规，相关政策，以及廉政建设的各项规定。（二）严格执行建设工程项目承发包合同文件，自觉按合同办事。（三）业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益，不得违反工程建设管理、施工安装的规章制度。（四）发现对方在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方，情节严重的，应向其上级主管部门或纪检监察、司法等有关机关举报。（一）不准向乙方和相关单位索要或接受回扣、礼金、有价证券、贵重物品和好处费、感谢费等。（二）不准在乙方和相关单位报销任何应由甲方或个人支付的费用。（三）不准要求、暗示和接受乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排（四）不准参加有可能影响公正执行公务的乙方和相关单位的宴请和健身、娱乐等活动。（五）不准向乙方介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方项目工程施工合同有关的设备、材料、工程分包、劳务等经济活动。不得以任何理由向乙方和相关单位推荐分包单位和要求乙方购买项目工程施工合同规定以外的材料、设备等。第三条乙方的责任应与甲方保持正常的业务交往，按照有关法律法规和程序开展业务工作，严格执行工程建设的有关方针、政策，尤其是有关建筑施工安装的强制性标准和规范，并遵守以下规定：（一）不准以任何理由向甲方、相关单位及其工作人员索要、接受或赠送礼金、有价证券、贵重物品和回扣、好处费、感谢费等。（二）不准以任何理由为甲方和相关单位报销应由对方或个人支付的费用。（三）不准接受或暗示为甲方、相关单位或个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及（四）不准以任何理由为甲方、相关单位或个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱第四条违约责任（一）甲方工作人员有违反本责任书第一、二条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给乙方单位造成经济损失的，应予以赔偿。（二）乙方工作人员有违反本责任书第一、三条责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和规定给予党纪、政纪处分或组织处理；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。第五条本责任书作为工程合同的附件，与工程合同具有同等法律效力。经双方签署后立即生效。第六条本责任书的有效期为双方签署之日起至该工程项目竣工验收合格时止。第七条本责任书一式份，由甲乙双方各执份。：（安全管理工作，本项目的建设单位（以下简称“甲方”）与施工单位（以下简称“乙方”特此签订安全生产协议书：（一）遵守国家有关安全生产的法律法规，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）按照“安全第一、预防为主、综合治理”和坚持“管生产必须管安全”的原则进行安全生产管理，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总结和评比。（三）重要的安全设施必须坚持与主体工程“三同时”的原则，即：同时设计、审批，同时施工，（四）定期召开安全生产调度会，及时传达中央及地方有关安全生产的精神。（五）组织对乙方施工现场安全生产检查，监督乙方及时处理发现的各种安全隐患。（一）严格遵守国家有关安全生产的法律法规、水利部颁发的有关工程施工安全技术规程的安全生产规定，认真执行工程承包合同中的有关安全要求。（二）坚持“安全第一，预防为主、综合治理”和“管生产必须管安全”的原则，加强安全生产宣传教育，增强全员安全生产意识，建立健全各项安全生产的管理机构和安全生产管理制度，配备专职及兼职安全检查人员，有组织有领导地开展安全生产活动。各级领导、工程技术人员、生产管理人员和具体操作人员，必须熟悉和遵守本条款的各项规定，做到生产与安全工作同时计划、布置、检查、总（三）建立健全安全生产责任制。从派往项目实施的项目负责人到生产工人（包括临时雇请的民工）的安全生产管理系统必须做到纵向到底，一环不漏；各职能部门、人员的安全生产责任制做到横向到边，人人有责。项目负责人是安全生产的第一责任人。现场设置的安全机构，应按施工人员的1%~3%配备安全员，专职负责所有员工的安全和治安保卫工作及预防事故的发生。安全机构人员，有权按有关规定发布指令，并采取保护性措施防止事故发生。（四）乙方在任何时候都应采取各种合理的预防措施，防止其员工发生任何违法、违禁、暴力或（五）乙方必须具有劳动安全管理部门颁发的安全生产证书，参加施工的人员，必须接受安全技术教育，熟知和遵守本工种的各项安全技术操作规程，定期进行安全技术考核，合格者方准上岗操作。对于从事电气、起重、建筑登高架设作业、锅炉、压力容器、焊接、机动车驾驶、爆破等特殊工种的人员，需经过专业培训，获得《安全操作合格证》后，方准持证上岗。施工现场如出现特种作业无证操作现象时，项目负责人必须承担管理责任。（六）对于易燃易爆的材料除应专门妥善保管之外，还应配备有足够的消防设施，所有施工人员都应熟悉消防设备的性能和使用方法；乙方不得将任何种类的给予、易货或以其他方式转让给任何人，或允许、容忍上述同样行为。（七）操作人员上岗，必须按规定穿戴防护用品。施工负责人和安全检查员应随时检查劳动防护用品的穿戴情况，不按规定穿戴防护用品的人员不得上岗。（八）所有施工机具设备和高空作业的设备均应定期检查，并有安全员的签字记录，保证其经常处于完好状态；不合格的机具、设备和劳动保护用品严禁使用。（九）所有施工中采用新技术，新工艺、新设备、新材料时，必须制定相应的安全技术措施，施工现场必须具有相关的安全标志牌。（十）乙方必须按照本工程项目特点，组织制定本工程实施中的生产安全事故应急救援预案；如果发生安全事故，应按照《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》以及其它有关规定，及时上报有关部门，并坚持“四不放过”的原则，严肃处理相关责任人。违约责任如因甲方或乙方违约造成安全事故，将依法追究责任，并视事故轻重扣除一定比例的安全保证金。本合同正本一式——份，副本——份，合同双方各执正本份人或其授权的代理人签署与加盖公章后生效，全部工程竣工验收后失效。 或其委托代理人法定代表人：（签字）或其委托代理人1.1工程量清单应与投标须知、合同条款、技术条款和图纸等招标文件一起参照阅读。1.2工程量清单仅是投标人投标报价的共同基础。除另有约定处，工程量清单中的工程量是根据招标设计图纸计算的用于报价的估算工程量，不作为最终结算工程量。最终结算工程量是承包人实际完成并符合技术标准和要求（合同技术条款）规定，按施工图纸计算的有效工程量。除招标文件另有规定外，投标人不得随意增加、删除或涂改招标文件工程量清单中的任何内容。1.3除合同另有规定外，工程量清单中的单价和合价包括由承包人承担的直接费、间接费、企业利润、税金等全部费用以及应由承包人承担的义务、责任和风险所发生的一切费用。投标报价的合价或综合单价均应包括投标人中标后为完成合同规定的全部工作需支付的一切费用和拟获得的利润，即包括施工设备、劳务、管理、材料、安装、维护、保险、利润、税金、政策性文件规定及合同包含的所有风险、责任等各项应有费用。但不包括合同规定的价格调整。合同采用固定综合单价承包合同，相关事项说明如下：（1）工程险、施工机械设备险和第三者责任险及工伤险等均由投标人投保，相关费用已包括在其它费用中，日后不再另行支付。（2）临时工程费用和其他费用为一次包死费用，日后不作调整。（3）安全施工费不得作为竞争性费用。1.4符合合同规定的全部费用和利润都应包括在工程量清单所列的各项目中，合同规定应由承包人承担而在工程量清单中未详细列出的项目，其费用和利润应认为已包括在其它有关项目的单价和合1.5工程量清单中的“单价”和“合价”栏均应由投标人填报。投标人还应填报投标报价汇总表，并在其结尾处填写投标总报价。报价货币为人民币。若投标人对某些项目未填报单价和合价，则应认为已包括在其它项目的单价和合价以及投