工期延误赔偿合同范例

工期延误赔偿合同范例第一篇范文：合同编号：__________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

鉴于甲方需要乙方按照约定的工期完成某项工程，为确保工程顺利进行，双方经友好协商，就工期延误赔偿事宜达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程预算：_________________

5.工期：_________________

二、工期延误赔偿

1.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延误，甲方有权要求乙方承担工期延误赔偿责任。

2.工期延误赔偿标准如下：

（1）工期延误在5天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的0.5%作为赔偿；

（2）工期延误在6天至10天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的1%作为赔偿；

（3）工期延误在11天至20天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的1.5%作为赔偿；

（4）工期延误超过20天，乙方应向甲方支付延误工程总造价的2%作为赔偿。

3.乙方支付赔偿款后，不影响甲方对工期延误的追究。

三、违约责任

1.乙方未按照约定的工期完成工程，除承担工期延误赔偿外，还应承担相应的违约责任。

2.甲方有权要求乙方承担因工期延误导致的损失，包括但不限于工程损失、经济损失等。

四、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

五、其他

1.本合同一式两份，甲乙双方各执一份，自双方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙双方另行协商解决。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程图纸；

（3）工程预算；

（4）工程进度表；

（5）其他相关文件。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

第二篇范文：第三方主体+甲方权益主导

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________

鉴于甲方需要乙方按照约定的工期完成某项工程，为确保工程顺利进行，并引入丙方作为项目管理及监督机构，以保障甲方权益，双方经友好协商，就工期延误赔偿及丙方职责达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程预算：_________________

5.工期：_________________

二、丙方职责

1.丙方负责对工程进度进行监督，确保乙方按照约定的工期完成工程。

2.丙方有权要求乙方提供工程进度报告，并对报告的真实性负责。

3.丙方有权对乙方的工作进行现场检查，并提出改进意见。

三、工期延误赔偿

1.乙方应按照约定的工期完成工程，如因乙方原因导致工程延误，甲方有权要求乙方承担工期延误赔偿责任。

2.丙方应对工期延误负有监督责任，如因丙方监管不力导致工期延误，丙方应承担相应责任。

3.工期延误赔偿标准如下：

（1）工期延误在5天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的0.5%作为赔偿；

（2）工期延误在6天至10天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的1%作为赔偿；

（3）工期延误在11天至20天（含）以内，乙方应向甲方支付延误工程总造价的1.5%作为赔偿；

（4）工期延误超过20天，乙方应向甲方支付延误工程总造价的2%作为赔偿。

四、甲方权益保障

1.甲方有权要求乙方在工程进度每完成一定比例时，提交阶段性验收报告。

2.甲方有权要求乙方在工程完工后，进行竣工验收，并对验收结果负责。

3.甲方有权要求乙方在工程过程中，提供工程保险，以保障工程质量和安全。

五、乙方违约及限制条款

1.乙方如未按时完成工程，除承担工期延误赔偿外，还应承担因延误导致的甲方额外损失。

2.乙方在工程过程中，未经甲方同意，不得擅自变更工程内容、设计或施工方案。

3.乙方应保证工程质量符合国家相关标准和规范，如因质量问题导致甲方损失，乙方应承担全部责任。

4.乙方在工程过程中，不得以任何形式损害甲方利益，否则甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方另行协商解决。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程图纸；

（3）工程预算；

（4）工程进度表；

（5）其他相关文件。

甲方（盖章）：_________________

乙方（盖章）：_________________

丙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

本合同引入丙方作为项目管理及监督机构，旨在保障甲方权益，确保工程按期完成。甲方作为主导方，通过增加权利条款和利益条款，强化了对工程进度、质量及安全的控制。同时，乙方和丙方在合同中承担相应的责任和义务，确保工程顺利进行。通过三方合作，实现了工程管理的规范化、专业化和高效化，为甲方提供了有力保障。

第三篇范文：第三方主体+甲方权益主导

乙方（以下简称“乙方”）：_________________

甲方（以下简称“甲方”）：_________________

第三方（以下简称“丙方”）：_________________

鉴于乙方作为承包方承担某项工程的建设任务，为确保工程质量和进度，同时引入丙方作为监理机构，以维护乙方权益，双方经友好协商，就工程监理及违约责任达成如下协议：

一、工程概况

1.工程名称：_________________

2.工程地点：_________________

3.工程内容：_________________

4.工程预算：_________________

5.工期：_________________

二、丙方职责

1.丙方作为监理机构，负责对工程进行全面监理，确保工程质量符合相关标准和规范。

2.丙方应定期向乙方提供监理报告，包括工程进度、质量状况及存在的问题。

3.丙方有权对乙方施工过程中的设计变更、材料采购等进行审查，确保其符合合同要求。

三、工程进度与质量

1.乙方应按照合同约定的工期和标准完成工程，丙方有权对工程进度进行监督。

2.乙方应确保工程质量，如因乙方原因导致质量问题，乙方应承担全部责任。

3.丙方应定期对工程质量进行检查，如发现问题，应立即通知乙方整改。

四、乙方权益保障

1.乙方有权要求甲方按时支付工程款项，丙方应协助乙方监督甲方履行付款义务。

2.乙方有权要求甲方在工程过程中提供必要的协助和支持，丙方应协助乙方维护这一权益。

3.乙方有权对丙方的监理工作进行监督，如丙方存在不当行为，乙方有权提出异议。

五、甲方违约及限制条款

1.甲方如未按时支付工程款项，应向乙方支付延迟付款的利息，并承担相应的违约责任。

2.甲方不得擅自变更工程内容或设计，如需变更，应与乙方协商一致，并承担由此产生的额外费用。

3.甲方不得以任何形式干涉乙方的正常施工活动，否则乙方有权要求赔偿或暂停施工。

六、争议解决

1.双方在履行本合同过程中发生的争议，应首先通过友好协商解决。

2.如协商不成，任何一方均可向有管辖权的人民法院提起诉讼。

七、其他

1.本合同一式三份，甲乙丙三方各执一份，自三方签字盖章之日起生效。

2.本合同未尽事宜，可由甲乙丙三方另行协商解决。

3.附件：

（1）工程合同；

（2）工程图纸；

（3）工程预算；

（4）工程进度表；

（5）其他相关文件。

乙方（盖章）：_________________

甲方（盖章）：_________________

丙方（盖章）：_________________

签订日期：_________________

乙方为主导的目的和意义在于，通过增加自身的权利条款和利益条款，确保在工程建设和监理过程中，乙方的合法权益得到充分保障。乙方作为承包方，对工程的质量、进度和成本控制负有直接责任，因此，乙方的主导地位有助于其在合同执行过程中，更好地维护自