2024木工承包施工合同样本

合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：________________1.2工程地点：________________1.3工程内容：根据甲方的要求，乙方负责完成合同约定的木工工程施工，包括但不限于木材加工、木作制作、木制品安装等工作。1.4工程工期：合同约定的工程开工日期至工程竣工交付日期。具体工期按照甲乙双方协商确定的施工进度计划执行。第二条合同价格2.1合同总价：本合同约定的工程总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。2.2价格调整：合同履行过程中，如遇材料价格变动、政策调整等不可抗力因素，双方可协商调整合同价格。2.3付款方式：双方约定按照工程进度、完成情况等支付相应款项。具体支付方式和进度由甲乙双方在合同附件中约定。第三条质量标准3.1工程质量：乙方应严格按照国家标准、行业标准和甲方的要求进行施工，确保工程质量达到优良标准。3.2质量保修：乙方对施工的工程承担质量保修责任，保修期限自工程竣工验收合格之日起计算，保修期限按照国家标准和行业规定执行。第四条违约责任4.1乙方未按照约定时间、质量完成工程的，甲方有权要求乙方支付违约金，违约金按照合同总价款的约定比例计算。4.2甲方未按照约定时间支付工程款项的，乙方有权要求甲方支付滞纳金，滞纳金按照同期银行贷款利率计算。第五条争议解决5.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向有管辖权的人民法院提起诉讼。第六条其他约定6.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。6.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且乙方支付完毕合同价款之日终止。甲方（盖章）：________________乙方（盖章）：________________代表（签名）：________________代表（签名）：________________签订日期：________________注意事项及解决办法：1.合同的签订和履行应严格遵守相关法律法规，确保合同的有效性和合法性。解决办法：在签订合同前，双方应仔细阅读合同条款，确保条款内容符合法律法规的要求，必要时可咨询专业法律人士。2.明确工程范围和质量标准，确保乙方按照约定的标准完成工程。解决办法：在合同中详细列明工程内容和质量要求，双方可共同商定验收标准，并在工程完成后进行验收。3.约定好付款方式和进度，确保甲方按时支付工程款项。解决办法：在合同中明确付款方式和进度，约定好付款的时间点和金额，甲方应按照约定的时间和金额支付工程款。4.约定好违约责任，确保双方在违约时能够有明确的解决办法。解决办法：在合同中明确违约责任，包括违约金的比例和计算方式，以及在违约时的解决办法。5.约定好争议解决方式，确保在发生争议时能够有明确的解决途径。解决办法：在合同中明确争议解决方式，可以是友好协商，也可以是向有管辖权的人民法院提起诉讼。法律名词及名词解释：1.合同法：是指调整合同关系的法律规范总称，包括合同的订立、履行、变更、解除和终止等方面的法律规范。2.建筑法：是指调整建筑活动的法律规范，包括建筑工程的规划、设计、施工、监理、验收等方面的法律规范。3.不可抗力：是指不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：是指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的违约赔偿金。5.质量保修：是指施工方对施工的工程承担一定期限的质量保证责任，确保工程在保修期限内达到约定的质量标准。6.管辖权：是指法院对特定案件的审判权限，有管辖权的法院可以对案件进行审理和判决。应用场合：1.适用于甲方（委托方）与乙方（承包方）之间就木工工程项目的承包施工合同。2.适用于双方在建筑项目、装修工程、家具制作等领域内的木工施工合作。3.适用于各类企业和个体工商户之间的木工工程施工合同。补充条款：1.工程变更：如甲方在合同履行过程中提出工程变更，乙方应根据甲方要求进行调整，并就变更部分签订补充协议。2.材料供应：如乙方负责供应材料，应明确材料质量、供应时间等要求，并在合同附件中列明材料清单。3.施工人员管理：乙方应按照甲方要求，确保施工人员具备相应的技能和资质，并遵守施工现场的规章制度。4.工程保险：乙方应根据工程需要，办理相应的工程保险，确保工程在施工过程中的安全。5.环境保护：乙方应按照相关法律法规，做好施工现场的环境保护工作，确保工程环保达标。附件列表：1.工程图纸和技术