2024建设工程设计合同样本

2024建设工程设计合同完整版样本本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息1.2委托方主体信息1.3合同相关术语定义第二条合同范围与内容2.1设计范围2.2设计内容2.3设计深度与标准第三条合同价格与支付3.1设计费用3.2费用支付方式3.3费用支付时间节点第四条设计进度与期限4.1设计进度计划4.2设计完成时间4.3延期条款第五条设计成果与验收5.1设计成果交付5.2设计成果验收5.3设计修改与完善第六条知识产权与保密6.1知识产权归属6.2保密义务与责任第七条责任与赔偿7.1设计方责任7.2委托方责任7.3违约赔偿条款第八条争议解决8.1争议解决方式8.2诉讼管辖法院第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件9.2合同解除条件第十条合同的生效、无效与终止10.1合同生效条件10.2合同无效条件10.3合同终止条件第十一条违约责任11.1设计方违约11.2委托方违约第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力事件的影响与处理第十三条合同的附件13.1设计任务书13.2设计要求文件13.3其他相关文件第十四条其他条款14.1合同的修改与补充14.2合同的解除与终止14.3合同的解释与适用法律第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1设计方主体信息设计方名称为X设计有限公司，营业执照号码为，注册地址为，法定代表人为。1.2委托方主体信息委托方名称为X建设有限公司，营业执照号码为，注册地址为，法定代表人为。1.3合同相关术语定义（1）设计方案：指设计方根据委托方的要求，提供的关于建设工程的整体设计方案。（2）设计图纸：指设计方根据设计方案所绘制的具体施工图纸。（3）设计文件：指设计方案、设计图纸以及其他相关设计资料的总称。第二条合同范围与内容2.1设计范围设计范围包括：建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、景观设计等。2.2设计内容设计内容包括：设计方案、设计图纸、设计说明书、设计概算等。2.3设计深度与标准设计深度应符合国家及行业相关规范、标准的要求，设计标准应满足委托方的使用功能及审美需求。第三条合同价格与支付3.1设计费用设计费用总额为人民币万元整（大写：人民币玖拾万元整），详细费用构成见附件。3.2费用支付方式委托方支付设计费用采用分期支付的方式，具体支付进度与金额见附件。3.3费用支付时间节点（1）合同签订后七个工作日内，委托方支付设计费用的30%。（2）设计方案提交后七个工作日内，委托方支付设计费用的30%。（3）设计图纸提交并经委托方确认后七个工作日内，委托方支付设计费用的40%。第四条设计进度与期限4.1设计进度计划设计进度计划见附件。4.2设计完成时间设计方应按照设计进度计划完成设计工作，并在约定的时间内提交设计成果。4.3延期条款（1）如因设计方原因导致设计进度延误，设计方应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：逾期费用=设计费用的万分之五乘以逾期天数。（2）如因委托方原因导致设计进度延误，委托方应按照逾期天数向设计方支付逾期费用，逾期费用计算方式同上。第五条设计成果与验收5.1设计成果交付设计方应在设计完成时间内向委托方交付设计成果，设计成果包括设计方案、设计图纸、设计说明书等。5.2设计成果验收委托方应在收到设计成果后七个工作日内对设计成果进行验收，并将验收结果通知设计方。5.3设计修改与完善（1）如委托方对设计成果不满意，委托方应向设计方提出具体的修改意见。（2）设计方应在收到修改意见后七个工作日内完成修改工作，并提交修改后的设计成果。（3）如委托方对修改后的设计成果仍不满意，双方可协商进一步修改或终止合同。第六条知识产权与保密6.1知识产权归属设计成果的知识产权归委托方所有，设计方对其享有合法的使用权。6.2保密义务与责任（1）设计方应对委托方的商业秘密、技术秘密等保密信息予以保密，未经委托方许可不得向第三方泄露。（2）如设计方违反保密义务，应承担相应的违约责任，赔偿委托方的损失。第八条争议解决8.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九条合同的变更与解除9.1合同变更条件（1）合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。（2）合同变更内容应符合国家法律法规、政策规定及行业标准。9.2合同解除条件（1）合同解除应经双方协商一致，并签订书面解除协议。（2）合同解除后，双方应按照约定办理相关手续，互相退还已收款项，并按照实际情况承担违约责任。第十条合同的生效、无效与终止10.1合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效。10.2合同无效条件（1）合同违反法律法规、政策规定，被确认无效的。（2）双方约定合同无效的情形。10.3合同终止条件（1）合同约定的期限届满。（2）双方协商一致终止合同。（3）依法应当终止的其他情形。第十一条违约责任11.1设计方违约设计方未按照合同约定完成设计工作，或设计成果不符合约定的，应承担违约责任，向委托方支付违约金，并按照实际损失赔偿。11.2委托方违约委托方未按照合同约定支付设计费用，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向设计方支付违约金，并按照实际损失赔偿。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括自然灾害、社会事件等无法预见、无法避免且无法克服的客观情况。12.2不可抗力事件的影响与处理（1）因不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方应立即通知对方，并采取措施减轻损失。（2）不可抗力事件持续期间，合同的履行期限相应顺延。（3）不可抗力事件消除后，双方应立即恢复合同的履行。第十三条合同的附件13.1设计任务书设计任务书作为本合同的附件，详细说明了设计任务的范围、内容、要求等。13.2设计要求文件设计要求文件作为本合同的附件，包含了委托方对设计成果的具体要求。13.3其他相关文件其他相关文件包括但不限于设计过程中的沟通记录、修改意见、验收报告等。第十四条其他条款14.1合同的修改与补充合同的修改与补充应经双方协商一致，并签订书面修改补充协议。14.2合同的解除与终止合同的解除与终止应按照本合同第十条的规定执行。14.3合同的解释与适用法律本合同的解释与适用法律为中华人民共和国法律。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义与范围1.1第三方介入本合同所述第三方介入，是指在甲乙方履行合同过程中，除甲乙方外，涉及到的其他参与方，包括但不限于中介方、咨询方、审查方、施工方等。1.2第三方范围第三方范围包括但不限于：（1）中介方：提供项目介绍、协调沟通、推广等服务的中介机构或个人。（2）咨询方：就设计方案、施工方案等技术问题提供专业意见的咨询机构或专家。（3）审查方：对设计文件、施工图纸等进行审查的政府部门或机构。（4）施工方：承担建设工程施工的单位。第二条第三方介入的协调与沟通2.1甲乙方应积极与第三方进行协调和沟通，确保合同的顺利履行。2.2甲乙方应承担因第三方介入导致的额外费用和损失。第三条第三方责任限定3.1第三方责任第三方应按照合同约定和法律法规的要求，承担相应的责任。第三方对甲乙方不承担任何形式的违约责任。3.2第三方责任限额（1）第三方就其提供服务范围内的问题，承担有限的责任。第三方对因提供服务之外的原因造成的损失不承担责任。（2）第三方责任限额应根据第三方提供的服务类型、服务范围、合同金额等因素具体确定，并在合同中予以明确。第四条第三方介入的额外条款与说明4.1额外条款（1）甲乙方与第三方签订的合同，应作为本合同的附件，具有同等法律效力。（2）甲乙方与第三方之间的纠纷，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。4.2说明（1）第三方介入并不改变甲乙方之间的合同关系。甲乙方之间的权利义务不受第三方介入的影响。（2）甲乙方应就第三方介入的事宜相互告知，并尽力减少第三方介入对合同履行产生的影响。第五条第三方责任的风险防范5.1甲乙方应要求第三方提供合法的资质证明，并对其进行合理的尽职调查。5.2甲乙方应就第三方介入的事宜在合同中明确约定，以降低第三方责任风险。第六条第三方介入的变更与解除6.1变更与解除条件（1）第三方介入的变更与解除应经甲乙方协商一致，并签订书面变更解除协议。（2）变更解除协议应符合国家法律法规、政策规定及行业标准。6.2变更与解除后的处理（1）变更解除协议生效后，甲乙方应按照约定办理相关手续，互相退还已收款项，并按照实际情况承担违约责任。（2）变更解除协议生效后，甲乙方与第三方之间的合同关系相应变更或解除。第七条第三方介入的违约处理7.1第三方违约第三方未按照合同约定提供服务，或服务不符合约定的，应承担违约责任，向甲乙方支付违约金，并按照实际损失赔偿。7.2甲乙方违约甲乙方未按照合同约定支付费用，或未履行合同约定的其他义务的，应承担违约责任，向第三方支付违约金，并按照实际损失赔偿。第八条第三方介入的争议解决8.1争议解决方式甲乙方与第三方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。8.2诉讼管辖法院本合同的诉讼管辖法院为合同签订地人民法院。第九条第三方介入的效力9.1本合同第三方介入的修正条款自甲乙方签字盖章之日起生效。9.2本合同第三方介入的修正条款与本合同具有同等法律效力。第十条合同的解除与终止10.1合同解除与终止合同解除与终止不影响甲乙方与第三方之间根据本合同产生的权利义务。第十一条合同的解释与适用法律本合同的解释与适用法律为中华人民共和国法律。第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：设计任务书设计任务书是明确设计范围、内容、要求等的关键文件，应详细列出工程项目的基本信息、设计目标、设计标准、设计范围等内容。附件二：设计要求文件设计要求文件应包含委托方对设计成果的具体要求，如设计风格、功能要求、材料选用、节能标准等。附件三：设计方案设计方案应包括建筑设计、结构设计、电气设计、给排水设计、暖通设计、景观设计等部分，并附有相应的图纸和说明。附件四：设计图纸设计图纸应包括施工图纸、立面图、剖面图、细部图等，需满足施工和审查的需求。附件五：设计说明书设计说明书应详细阐述设计方案的构思、设计理念、设计依据、材料选用等。附件六：设计概算设计概算应包括工程项目的总投资估算，包括建安费用、设备费用、其他费用等。附件七：中介方、咨询方、审查方、施工方等第三方合同文件这些文件应详细记录第三方提供的服务内容、服务期限、费用支付等信息。说明二：违约行为及责任认定：1.设计方未按照设计进度计划完成设计工作，或设计成果不符合约定的。2.设计方未按照合同约定保密信息，泄露委托方的商业秘密、技术秘密等。3.委托方未按照合同约定支付设计费用，或未履行合同约定的其他义务。4.委托方未按照合同约定提供必要的设计资料、施工场地等。5.中介方、咨询方、审查方、施工方等第三方未按照合同约定提供服务，或服务不符合约定的。违约责任认定标准：1.设计方违约：设计方应按照逾期天数向委托方支付违约金，违约金计算方式为：逾期费用=设计费用的万分之