智能化工程招投标文件索赔要点

智能化工程招投标文件索赔要点合同编号：__________地址：联系电话：地址：联系电话：鉴于甲方为实施智能化工程，拟进行公开招投标，乙方参与本次招投标活动；一、索赔范围1.1乙方在参与招投标过程中，因甲方原因导致的时间延误、费用增加、工程质量问题等，均有权向甲方提出索赔。1.2乙方在招投标过程中，因第三方原因导致的时间延误、费用增加、工程质量问题等，乙方均有权向甲方提出索赔。1.3乙方在招投标过程中，因不可抗力因素导致的时间延误、费用增加、工程质量问题等，乙方均有权向甲方提出索赔。二、索赔条件2.1乙方在发生索赔事件后的10日内，向甲方提交书面索赔通知，并提供相关证明材料。2.2甲方在收到乙方索赔通知后，应在15日内对乙方提交的索赔材料进行审查，确认索赔金额和工期顺延天数。2.3甲方在确认索赔金额和工期顺延天数后，应在5日内向乙方支付索赔金额，并调整工程进度计划。三、索赔证据3.1乙方应提供与索赔事件相关的合同文件、图纸、工程记录、会议纪要等原始资料。3.2乙方应提供与索赔事件相关的证明材料，包括但不限于：事故报告、现场照片、检测报告、医疗证明等。3.3乙方应提供与索赔事件相关的计算依据，包括但不限于：费用计算明细、工期顺延计算等。四、争议解决4.1双方在招投标过程中发生的争议，应通过友好协商解决。4.2若协商不成，任何一方均有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院诉讼解决。五、其他约定5.1本协议自双方签字盖章之日起生效，一式两份，双方各执一份。5.2本协议未尽事宜，双方可另行签订补充协议，补充协议与本协议具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________签订日期：__________一、附件列表：1.招投标文件2.合同协议书3.工程设计图纸4.技术规范书5.工程量清单6.工程进度计划7.质量保修书8.安全生产责任书9.付款凭证10.变更订单11.索赔通知书12.法院判决书或调解书二、违约行为及认定：1.甲方未按照合同约定支付预付款、进度款或竣工结算款。2.甲方未按照合同约定提供施工场地、施工条件或施工所需的证件。3.甲方未按照合同约定履行配合义务，导致乙方无法正常施工。4.乙方未按照合同约定进度完成工程。5.乙方未按照合同约定质量标准完成工程。6.乙方未按照合同约定支付工程款或相关费用。7.乙方未按照合同约定履行配合义务，导致甲方无法正常使用工程。三、法律名词及解释：1.招投标：指采购人在公开、公平、公正的原则下，通过竞争性谈判、招标等方式，采购工程、货物或服务的行为。2.索赔：指在合同履行过程中，因对方违约或发生合同约定范围内的事件，导致自身损失，要求对方赔偿的行为。3.不可抗力：指在合同履行过程中，无法预见、无法避免且无法克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约：指合同当事人违反合同约定，不履行合同义务的行为。5.工期顺延：指由于合同约定范围内的事件导致工程进度受到影响，需要延长工程完成时间。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.问题：甲方未按约定时间支付预付款。解决办法：乙方应及时向甲方发出催款通知书，要求甲方按合同约定支付预付款。必要时，乙方可依法暂停施工，并要求甲方承担违约责任。2.问题：乙方未按约定进度完成工程。解决办法：甲方有权要求乙方按合同约定进度完成工程，并可按合同约定扣除违约金。如乙方严重违约，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。3.问题：工程质量不符合合同约定。解决办法：甲方有权要求乙方按合同约定整改，并承担整改费用。如乙方拒绝整改或整改后仍不符合要求，甲方有权解除合同，并要求乙方承担违约责任。4.问题：发生不可抗力事件导致工程中断。解决办法：双方应按合同约定及时协商，根据不可抗力事件的影响，调整工程进度计划，并合理分担由此增加的费用。五、所有应用场景：