施工合同示范文本完整版

合同编号：__________一、工程内容1.1工程名称：_______1.2工程地点：_______1.3工程规模：_______1.4工程内容：根据甲乙双方确认的设计图纸和工程量清单，乙方负责完成工程的施工、设备安装、调试及验收等全部工作。二、合同价格2.1本工程合同总价款为人民币（大写）：_______元整（小写）：_______元。2.2乙方报价应包含施工所需的所有材料、设备、人工、管理、税费等费用，并保证工程质量和安全。2.3合同价款支付方式：（1）合同签订后五个工作日内，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为预付款；（2）工程进度达到_______%时，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为进度款；（3）工程竣工验收合格并办理移交手续后，甲方支付乙方合同总价款的_______%作为尾款。三、施工期限3.1工程预计开工日期：_______年_______月_______日。3.2工程预计竣工日期：_______年_______月_______日。3.3乙方应按合同约定的工期完成施工。如因乙方原因导致工程延期，乙方应承担相应的违约责任。四、质量标准4.1工程质量应符合国家及行业现行相关标准和规范要求。4.2乙方应严格按照设计图纸和施工技术要求进行施工，确保工程质量。4.3工程验收不合格的，乙方应负责整改直至达到验收标准，由此产生的费用由乙方承担。五、安全生产5.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方安全生产管理制度进行施工，确保施工安全。5.2乙方应做好施工现场的安全防护工作，包括但不限于设置安全警示标志、定期进行安全检查、配备必要的安全生产设施等。5.3如发生安全事故，乙方应立即报告甲方并按照有关规定处理，甲方应给予积极配合。六、违约责任6.1乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%乘以逾期天数。6.2甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。6.3双方违反合同其他条款的，应承担相应的违约责任。七、争议解决7.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。八、其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程验收合格并办理移交手续后失效。甲方（盖章）：乙方（盖章）：签订日期：_______年_______月_______日注意事项：1.合同的签订和履行应遵循《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国建筑法》等相关法律法规的规定。2.双方在签订合同时，应认真阅读合同内容，明确各自的权利和义务。3.乙方应按照设计和施工技术要求进行施工，确保工程质量。4.乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规和甲方安全生产管理制度进行施工，确保施工安全。5.甲方应按照合同约定支付合同价款，否则乙方有权拒绝继续施工并要求甲方支付逾期付款违约金。6.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。解决办法：1.若乙方未按照合同约定完成工程，甲方有权按照逾期天数向乙方追讨违约金，违约金计算方式为：合同总价款的_______%乘以逾期天数。2.若甲方未按照约定时间支付合同价款，乙方有权拒绝继续施工，并要求甲方支付逾期付款违约金，违约金计算方式同上。3.如双方在履行合同过程中发生争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。特殊应用场合：1.甲方为政府部门，乙方为中标的建筑公司，合同目的是修建一座新的办公楼。2.甲方为房产开发商，乙方为装修公司，合同目的是对一套别墅进行室内装修。3.甲方为国有企业，乙方为施工单位，合同目的是对一条生产线进行改造升级。针对每个特殊场合的补充条款：1.甲方为政府部门，乙方在施工过程中应严格遵守政府部门的各项规定，确保工程顺利进行。2.甲方为房产开发商，乙方在装修过程中应充分考虑别墅业主的需求，确保装修质量。3.甲方为国有企业，乙方在生产线改造升级过程中应确保生产线的稳定运行，降低对企业生产的影响。