化工工程包工包料施工合同

化工工程包工包料施工合同合同编号：__________鉴于业主拟进行化工工程建设，需要承包商承担相应的包工包料施工任务，经双方友好协商，特订立本合同，以便共同遵守。第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模及内容：____________________1.4工程预算：____________________第二条合同范围与内容2.1承包商应按照业主提供的施工图纸、技术规范和标准要求，完成本合同约定的全部施工任务。2.2承包商应承担本工程施工所需的一切材料、设备、工具、机具等，并保证材料质量符合相关标准要求。2.3承包商应按照合同约定的工期完成施工任务，确保工程质量、安全、进度达到业主的要求。第三条合同价格与支付3.1本合同施工总价款为人民币（大写）：____元整（小写）：_____元。3.2业主分期支付承包商工程进度款，具体支付方式如下：（1）合同签订后七个工作日内，业主支付合同总价款的30%作为预付款；（2）工程进度达到25%时，业主支付合同总价款的25%作为进度款；（3）工程进度达到50%时，业主支付合同总价款的20%作为进度款；（4）工程进度达到75%时，业主支付合同总价款的10%作为进度款；（5）工程竣工验收合格后，业主支付合同总价款的5%作为质量保证金，质量保证金在工程保修期满后无息退还。3.3承包商应按照业主的要求，提供合法的税务发票。第四条工期4.1本工程合同工期为____个月，自合同签订之日起计算。4.2承包商应保证工程进度按合同约定的工期顺利进行，如因承包商原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。第五条工程质量与保修5.1承包商应按照施工图纸、技术规范和标准要求进行施工，确保工程质量。5.2工程竣工后，承包商应按照业主的要求进行验收，验收合格的，业主支付剩余工程款。验收不合格的，承包商应按照业主的要求进行整改，并承担由此产生的费用。5.3工程保修期限为____年，自工程竣工验收合格之日起计算。在保修期内，承包商应对工程质量问题负责维修或更换，并承担相应费用。第六条安全生产与环保6.1承包商应严格按照国家有关安全生产的法律、法规和标准要求，加强施工现场的安全管理，确保工程施工安全。6.2承包商应采取有效措施，防止施工过程中对环境造成污染，确保施工环境保护符合相关法规要求。第七条违约责任7.1双方应严格履行本合同的约定，如一方违约，应承担违约责任，向守约方支付违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。7.2承包商如未按合同约定工期完成施工任务，应按照逾期天数向业主支付违约金，违约金计算方式为：合同总价款的0.5%×逾期天数。7.3业主如未按合同约定支付工程进度款，应按照逾期天数向承包商支付违约金，违约金计算方式为：应支付工程进度款的0.5%×逾期天数。第八条争议解决8.1双方在履行本合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地的人民法院提起诉讼。第九条其他约定9.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，至工程竣工验收合格且质量保证金退还完毕之日终止。甲方（盖章）：_______________乙方（盖章）：_______________签订日期：_______________一、附件列表：1.施工图纸2.技术规范和标准要求3.施工方案4.安全生产管理制度5.环保措施方案6.工程进度计划7.验收标准和方法8.违约金计算公式二、违约行为及认定：1.承包商未按合同约定工期完成施工任务2.业主未按合同约定支付工程进度款3.工程质量不符合约定标准4.安全生产管理不符合法规要求5.环保措施不符合相关法规6.双方其他约定的违约行为三、法律名词及解释：1.包工包料施工：承包商承担工程施工任务，并负责提供所需材料、设备等。2.工程进度款：根据工程进度，业主按约定支付给承包商的款项。3.违约金：违约方按照约定向守约方支付的赔偿金。4.工程保修：承包商在保修期限内对工程质量问题负责维修或更换。5.安全生产：在工程施工过程中，采取措施确保人员安全和工程安全。6.环保：在工程施工过程中，采取措施防止对环境造成污染。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工程进度延误：承包商应加强施工组织，优化施工流程，确保工程进度。2.工程质量问题：承包商应严格按照标准进行施工，发现问题及时整改。3.付款延误：业主应按时支付工程进度款，如有困难，提前与承包商沟通。4.安全生产事故：承包商应加强安全生产管理，定期进行安全培训和检查。5.环保问题：承包