




版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方:XXX乙方:XXXPERSONALRESUMERESUME2024版医院病房楼外墙施工合同本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称1.1.2甲方地址1.1.3甲方联系人1.1.4甲方联系电话1.2合同乙方信息1.2.1乙方名称1.2.2乙方地址1.2.3乙方联系人1.2.4乙方联系电话2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程类型2.5工程概况描述3.施工内容3.1外墙施工范围3.2施工工艺要求3.3施工材料要求3.4施工设备要求4.工程进度计划4.1施工阶段划分4.2各阶段施工时间安排4.3施工进度调整机制5.工程质量要求5.1质量标准5.2质量检测方法5.3质量责任6.合同价款及支付方式6.1合同价款6.2支付方式6.3支付时间节点6.4逾期付款责任7.风险责任7.1自然灾害风险7.2政策法规风险7.3不可抗力风险7.4风险责任承担8.保险8.1甲方保险8.2乙方保险8.3保险责任范围8.4保险费用9.施工现场管理9.1施工现场安全9.2施工现场环境9.3施工现场秩序9.4施工现场管理责任10.施工变更10.1变更范围10.2变更程序10.3变更费用11.施工验收11.1验收标准11.2验收程序11.3验收时间11.4验收不合格处理12.违约责任12.1违约情形12.2违约责任承担12.3违约赔偿13.争议解决13.1争议解决方式13.2争议解决机构13.3争议解决期限14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.2合同终止条件14.3合同解除与终止的程序14.4合同解除与终止后的处理第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方信息1.1.1甲方名称:医院1.1.2甲方地址:省市区路号1.1.3甲方联系人:1.1.4甲方联系电话:138000000001.2合同乙方信息1.2.1乙方名称:建筑有限公司1.2.2乙方地址:省市区路号1.2.3乙方联系人:1.2.4乙方联系电话:139000000002.工程概况2.1工程名称:2024版医院病房楼外墙施工工程2.2工程地点:省市区医院2.3工程规模:建筑面积为20000平方米,外墙总面积为10000平方米2.4工程类型:民用建筑工程2.5工程概况描述:本工程包括病房楼外墙的保温、防水、装饰等施工内容,采用外墙外保温系统,外墙面采用涂料装饰。3.施工内容3.1外墙施工范围:包括病房楼所有外墙的保温层、防水层和涂料装饰层施工3.2施工工艺要求:严格按照国家相关标准和施工图纸执行,确保工程质量3.3施工材料要求:所有材料必须符合国家标准,且具有合格证明3.4施工设备要求:乙方需提供满足施工需求的机械设备,确保施工进度和质量4.工程进度计划4.1施工阶段划分:分为前期准备、主体施工、装饰施工、验收阶段4.2各阶段施工时间安排:前期准备阶段为1个月,主体施工阶段为4个月,装饰施工阶段为2个月,验收阶段为1个月4.3施工进度调整机制:如因不可抗力等原因导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划5.工程质量要求5.1质量标准:符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及相关规范要求5.2质量检测方法:采用抽样检测、现场检查等方法进行质量检测5.3质量责任:乙方对工程质量承担全部责任,确保工程质量达到约定标准6.合同价款及支付方式6.1合同价款:人民币伍佰万元整(¥5000000.00)6.2支付方式:分阶段支付,具体支付节点及比例如下:6.2.1预付款:合同签订后5个工作日内支付合同价款的20%6.2.2进度款:按月支付,每月支付合同价款的15%6.2.3验收款:验收合格后支付合同价款的50%6.2.4保修金:验收合格后支付合同价款的5%,保修期满后无质量问题无息退还6.3支付时间节点:每月的一个工作日支付上一个月的进度款6.4逾期付款责任:如甲方逾期支付款项,应向乙方支付按中国人民银行同期贷款基准利率计算的逾期付款利息7.风险责任7.1自然灾害风险:因自然灾害导致工程受损,由乙方负责修复,并承担修复费用7.2政策法规风险:因政策法规变动导致工程成本增加,由双方协商解决7.3不可抗力风险:因不可抗力导致工程受损或延误,双方互不承担责任,并协商解决后续事宜7.4风险责任承担:如因乙方原因导致工程受损或延误,乙方承担全部责任8.保险8.1甲方保险8.1.1甲方应为其所有财产、设备投保财产保险,保险金额不低于合同总价款的110%8.1.2保险期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止8.1.3保险费由甲方自行承担8.2乙方保险8.2.1乙方应为其施工人员、设备、材料等投保意外伤害保险,保险金额不低于每位施工人员年收入的10倍8.2.2保险期限自合同生效之日起至工程竣工验收合格之日止8.2.3保险费由乙方自行承担8.3保险责任范围8.3.1甲方保险责任范围包括火灾、爆炸、自然灾害等造成的财产损失8.3.2乙方保险责任范围包括施工人员的人身伤亡、第三者责任等8.4保险费用8.4.1甲方保险费用由甲方承担,乙方应协助甲方办理保险手续8.4.2乙方保险费用由乙方承担,甲方应协助乙方办理保险手续9.施工现场管理9.1施工现场安全9.1.1乙方应制定施工现场安全管理制度,确保施工安全9.1.2乙方应定期进行安全检查,发现问题及时整改9.1.3乙方应提供施工人员的安全培训,提高安全意识9.2施工现场环境9.2.1乙方应保持施工现场整洁,不得随意堆放垃圾9.2.2乙方应采取措施,减少施工对周围环境的影响9.2.3乙方应按期完成施工现场的绿化、美化工作9.3施工现场秩序9.3.1乙方应维护施工现场秩序,确保施工顺利进行9.3.2乙方应妥善管理施工现场的车辆、人员出入9.3.3乙方应配合甲方对施工现场进行监督管理9.4施工现场管理责任9.4.1乙方对施工现场的管理负全部责任9.4.2如因乙方管理不善导致安全事故或环境污染,乙方应承担相应责任10.施工变更10.1变更范围10.1.1合同内容变更:包括工程量、施工工艺、材料规格等10.1.2施工进度调整:因不可抗力等原因导致施工进度调整10.1.3其他变更:经双方协商一致的其他变更事项10.2变更程序10.2.1乙方提出变更申请,经甲方同意后,双方签署变更协议10.2.2变更协议作为合同附件,与合同具有同等法律效力10.3变更费用10.3.1变更费用根据实际发生情况进行调整10.3.2变更费用由双方协商确定,并计入合同总价款11.施工验收11.1验收标准11.1.1工程质量应符合国家建筑工程施工质量验收统一标准及相关规范要求11.1.2工程外观应符合设计要求,无明显瑕疵11.2验收程序11.2.1乙方完成施工后,向甲方提交验收申请11.2.2甲方组织专业人员对工程进行验收11.2.3验收合格后,双方签署验收报告11.3验收时间11.3.1验收时间应在工程竣工后15个工作日内完成11.4验收不合格处理11.4.1如验收不合格,乙方应立即整改,直至合格11.4.2验收不合格造成的损失由乙方承担12.违约责任12.1违约情形12.1.1乙方未按时完成工程进度12.1.2乙方提供的工程材料、设备不符合合同约定12.1.3乙方未按时支付工程款项12.1.4双方约定的其他违约情形12.2违约责任承担12.2.1乙方应承担违约责任,赔偿甲方因此造成的损失12.2.2违约金按合同约定支付,违约金不足以弥补损失的,乙方还应承担赔偿责任12.3违约赔偿12.3.1违约金按合同约定的比例计算,最高不超过合同总价款的10%12.3.2乙方应按甲方要求支付违约金13.争议解决13.1争议解决方式13.1.1双方应友好协商解决争议13.1.2如协商不成,任何一方均可向合同履行地人民法院提起诉讼13.2争议解决机构13.2.1双方可约定仲裁机构解决争议13.3争议解决期限13.3.1争议发生后,双方应在30日内协商解决13.3.2如协商不成,任何一方均可向人民法院提起诉讼14.合同解除与终止14.1合同解除条件14.1.1乙方严重违约,经甲方催告后仍未改正14.1.2双方协商一致解除合同14.2合同终止条件14.2.1合同约定的工程内容已完成14.2.2双方协商一致终止合同14.3合同解除与终止的程序14.3.1双方签署解除或终止合同的书面协议14.3.2双方办理合同解除或终止后的相关手续14.4合同解除与终止后的处理14.4.1合同解除或终止后,乙方应立即停止施工14.4.2双方应按合同约定处理剩余款项和工程尾款14.4.3双方应按合同约定处理施工过程中产生的债权债务关系第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入15.1第三方定义15.1.1本合同中所述“第三方”是指除甲乙双方之外的任何个人、企业或组织,包括但不限于设计单位、监理单位、咨询机构、检测机构、仲裁机构等。15.2第三方介入范围15.2.1第三方介入范围包括但不限于项目设计、施工监理、质量检测、争议仲裁、法律咨询等。15.3第三方介入程序15.3.1第三方介入需经甲乙双方协商一致,并由甲方或乙方邀请或选定。15.3.2第三方介入前,甲乙双方应与第三方签订相应的合作协议或委托书。16.第三方责任限额16.1第三方责任限额16.1.1第三方的责任限额应根据其提供的服务的性质和范围由双方协商确定,并在合作协议或委托书中明确。16.1.2第三方责任限额不得超过合同总价款的10%。16.2第三方责任界定16.2.1第三方在其职责范围内提供的服务,若因第三方自身原因导致违约或损失,由第三方承担相应的责任。16.2.2第三方在其职责范围内提供的服务,若因甲乙双方的原因导致违约或损失,由甲乙双方按照合同约定承担责任。17.第三方权利和义务17.1第三方权利17.1.1第三方有权根据合作协议或委托书的规定,独立开展其职责范围内的服务。17.1.2第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和条件,以完成其职责范围内的服务。17.2第三方义务17.2.1第三方应按照合作协议或委托书的规定,履行其职责范围内的服务。17.2.2第三方应确保其提供的服务符合相关法律法规和行业标准。17.2.3第三方应保守甲乙双方的商业秘密和技术秘密。18.第三方与其他各方的划分说明18.1职责划分18.1.1甲乙双方应明确各自的责任范围,确保第三方介入不混淆各方的职责。18.1.2第三方介入的服务范围应与甲乙双方的责任范围相协调。18.2沟通协调18.2.2第三方应及时向甲乙双方报告工作进展和遇到的问题。18.3争议处理18.3.1若第三方与甲乙双方在服务过程中发生争议,应通过协商解决。18.3.2如协商不成,任何一方均可请求第三方所在地的仲裁机构或人民法院进行仲裁或诉讼。19.第三方变更19.1第三方变更19.1.1如需更换第三方,甲乙双方应协商一致,并由甲方或乙方重新邀请或选定。19.1.2第三方变更后,双方应重新签订合作协议或委托书,并明确新的责任限额和权利义务。20.第三方介入费用20.1第三方介入费用20.1.1第三方介入费用由甲乙双方根据实际情况协商确定,并在合作协议或委托书中明确。20.1.2第三方介入费用包括但不限于服务费用、差旅费用、资料费等。20.2费用支付20.2.1第三方介入费用由甲乙双方按照协议约定的时间和方式支付。20.2.2若第三方提供的服务超出合作协议或委托书的规定,超出部分的费用由甲乙双方另行协商。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.合同签订协议书详细要求和说明:协议书应包括甲乙双方的基本信息、合同标的、合同价款、支付方式、工期、质量要求、违约责任等内容。2.施工图纸及技术规范详细要求和说明:施工图纸应清晰、完整,符合国家相关标准和规范要求。技术规范应详细说明施工工艺、材料要求、质量标准等。3.预付款支付凭证详细要求和说明:预付款支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式、收款人等信息。4.进度款支付凭证详细要求和说明:进度款支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式、收款人等信息。5.验收款支付凭证详细要求和说明:验收款支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式、收款人等信息。6.保修金支付凭证详细要求和说明:保修金支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式、收款人等信息。7.保险单详细要求和说明:保险单应包括保险金额、保险期限、保险责任范围、保险费等信息。8.施工现场安全管理方案详细要求和说明:安全管理方案应包括安全管理制度、安全检查、安全事故处理等内容。9.施工现场环境保护方案详细要求和说明:环境保护方案应包括环境保护措施、环境保护设施、环境保护责任等内容。10.变更协议详细要求和说明:变更协议应包括变更内容、变更原因、变更费用、变更生效日期等内容。11.验收报告详细要求和说明:验收报告应包括验收时间、验收人员、验收结果、存在问题及整改措施等内容。12.违约金支付凭证详细要求和说明:违约金支付凭证应包括支付金额、支付时间、支付方式、收款人等信息。13.争议解决协议详细要求和说明:争议解决协议应包括争议解决方式、争议解决机构、争议解决期限等内容。14.合同解除协议详细要求和说明:合同解除协议应包括合同解除原因、合同解除日期、合同解除后的处理等内容。说明二:违约行为及责任认定:1.乙方未按时完成工程进度责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付合同总价款千分之二的违约金。示例:若乙方未按合同约定完成工程进度,延误工期30天,则乙方应支付甲方违约金人民币1.5万元。2.乙方提供的工程材料、设备不符合合同约定责任认定标准:乙方应承担全部更换费用,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若乙方提供的材料不符合合同约定,导致工程停工,乙方应承担全部更换费用,并赔偿甲方因此造成的损失。3.乙方未按时支付工程款项责任认定标准:每延误一天,乙方应向甲方支付按中国人民银行同期贷款基准利率计算的逾期付款利息。示例:若乙方逾期支付进度款,逾期30天,则乙方应支付甲方逾期付款利息人民币0.5万元。4.第三方提供的服务未达到合同约定标准责任认定标准:第三方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。示例:若第三方提供的监理服务未达到合同约定标准,导致工程质量问题,第三方应承担全部责任,并赔偿甲方因此造成的损失。5.甲乙双方未按合同约定履行合同义务责任认定标准:未履行合同义务的一方应承担违约责任,赔偿对方因此造成的损失。示例:若甲方未按合同约定支付工程款项,乙方有权要求甲方支付违约金,并赔偿因此造成的损失。全文完。2024版医院病房楼外墙施工合同1本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.2合同乙方基本信息2.项目概况2.1项目名称2.2项目地点2.3项目规模2.4项目工期3.工程范围及内容3.1施工范围3.2施工内容3.3施工标准4.设计文件与技术要求4.1设计文件提供4.2技术要求与规范5.合同价格与支付方式5.1合同总价5.2付款方式5.3付款节点6.施工进度与计划6.1施工进度安排6.2施工节点计划6.3施工进度调整7.施工质量保证7.1质量标准7.2质量检验7.3质量责任8.材料设备供应与管理8.1材料设备采购8.2材料设备验收8.3材料设备保管9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.2安全生产措施9.3文明施工要求10.环境保护与文明施工10.1环境保护措施10.2环境保护责任11.合同变更与解除11.1变更程序11.2解除条件12.违约责任与争议解决12.1违约情形12.2违约责任12.3争议解决方式13.合同生效、终止与解除13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.2法律法规适用14.3合同附件第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同甲方基本信息1.1.1甲方名称:X医院1.1.2甲方地址:X市X区X路X号1.1.3甲方法定代表人:X1.2合同乙方基本信息1.2.1乙方名称:X建筑工程有限公司1.2.2乙方地址:X市X区X路X号1.2.3乙方法定代表人:X2.项目概况2.1项目名称:2024版医院病房楼外墙施工项目2.2项目地点:X市X医院2.3项目规模:总建筑面积约10,000平方米2.4项目工期:自合同签订之日起,施工期限为12个月3.工程范围及内容3.1施工范围:包括病房楼外墙的拆除、新建、装饰及配套设施工程3.2施工内容:外墙拆除、钢筋砼结构施工、外墙装饰材料安装、外墙保温施工、外墙防水施工等3.3施工标准:按照国家相关施工规范和设计要求执行,确保工程质量达到合格标准4.设计文件与技术要求4.1设计文件提供:乙方提供完整的施工图纸和设计文件,甲方负责审核4.2技术要求与规范:施工过程中必须遵守国家及地方相关技术规范和标准5.合同价格与支付方式5.1合同总价:人民币壹仟万元整(¥10,000,000.00)5.2付款方式:分阶段支付,具体节点为:5.2.1签订合同后5个工作日内支付合同总价的10%作为预付款5.2.2施工进度达到50%时支付合同总价的30%5.2.3施工进度达到80%时支付合同总价的30%5.2.4施工完成并通过验收后支付合同总价的30%5.3付款节点:甲方应在每个付款节点前5个工作日内向乙方支付相应款项6.施工进度与计划6.1施工进度安排:根据工程实际情况,制定详细的施工进度计划,包括每日工作内容、施工人员安排等6.2施工节点计划:施工过程中,每个阶段完成后应及时进行节点验收,确保工程进度6.3施工进度调整:如因不可抗力、设计变更等原因导致施工进度延误,双方应协商调整进度计划,并书面确认7.施工质量保证7.1质量标准:严格按照国家及地方相关施工规范和设计要求执行,确保工程质量达到合格标准7.2质量检验:施工过程中,乙方应定期进行自检,并及时向甲方报告质量情况7.3质量责任:如因乙方施工质量问题导致工程损坏或安全事故,乙方应承担全部责任,并赔偿甲方损失8.材料设备供应与管理8.1材料设备采购8.1.1甲方负责提供项目所需的全部材料设备清单,包括品牌、规格、数量等8.1.2乙方负责按照甲方提供的清单进行采购,并保证材料设备的合格性8.2材料设备验收8.2.1乙方在收到材料设备后,应在3日内进行验收,并将验收结果通知甲方8.2.2验收合格的材料设备方可投入使用,不合格的应立即退回供应商8.3材料设备保管8.3.1乙方负责对材料设备进行妥善保管,防止损坏、丢失或被盗8.3.2保管期间,如发生材料设备损坏或丢失,乙方应承担相应责任9.安全生产与文明施工9.1安全生产责任9.1.1乙方负责整个施工过程中的安全生产,确保施工人员的人身安全9.1.2乙方应制定安全生产方案,并报甲方备案9.2安全生产措施9.2.1乙方应设立安全员,负责日常安全生产的监督和管理9.2.2施工现场应设置安全警示标志,并定期进行安全教育培训9.3文明施工要求9.3.1乙方应遵守施工现场的文明施工规定,保持施工现场的整洁和有序9.3.2施工过程中产生的垃圾和废水应按照规定进行处理,不得污染环境10.环境保护与文明施工10.1环境保护措施10.1.1乙方应采取有效措施,防止施工过程中的环境污染10.1.2乙方应遵守国家及地方的环境保护法规,确保施工过程符合环保要求10.2环境保护责任10.2.1如因乙方原因导致环境污染,乙方应承担相应的法律责任和经济赔偿10.2.2甲方有权要求乙方立即采取措施,消除环境污染11.合同变更与解除11.1变更程序11.1.1合同变更需经双方协商一致,并以书面形式确认11.1.2变更内容应明确,包括变更事项、变更原因、变更后的合同条款等11.2解除条件11.2.1如一方严重违约,另一方有权解除合同11.2.2如发生不可抗力事件,导致合同无法履行,双方可协商解除合同12.违约责任与争议解决12.1违约情形12.1.1任何一方未按合同约定履行义务的行为均视为违约12.1.2违约方应承担违约责任,包括赔偿损失、支付违约金等12.2违约责任12.2.1违约方应赔偿守约方因违约所造成的直接损失12.2.2违约金按照合同总价的5%计算,但最高不超过人民币壹佰万元整12.3争议解决方式12.3.1双方应友好协商解决合同争议12.3.2如协商不成,任何一方均可向合同签订地人民法院提起诉讼13.合同生效、终止与解除13.1合同生效条件13.1.1双方签字盖章后,合同自签订之日起生效13.1.2合同需经甲方审核批准后方可生效13.2合同终止条件13.2.1合同履行完毕13.2.2双方协商一致解除合同13.2.3因不可抗力导致合同无法履行13.3合同解除条件13.3.1一方严重违约13.3.2发生不可抗力事件,导致合同无法履行14.其他约定事项14.1不可抗力条款14.1.1不可抗力包括自然灾害、战争、政府行为等14.1.2发生不可抗力事件,双方应及时通知对方,并协商解决合同履行问题14.2法律法规适用14.2.1本合同适用中华人民共和国法律法规14.3合同附件14.3.1本合同附件包括但不限于:施工图纸、材料设备清单、施工进度计划等第二部分:第三方介入后的修正15.第三方介入的概述15.1第三方的定义15.1.1本合同所称第三方,是指除甲乙双方以外的,为合同履行提供咨询、服务、监督、担保等作用的独立法人或其他组织。15.1.2第三方包括但不限于设计单位、监理单位、检测机构、担保公司、保险公司等。15.2第三方介入的情形15.2.1合同履行过程中,如需第三方介入,应由甲乙双方共同决定,并签订相关协议。15.2.2第三方介入的目的是为了确保合同履行质量、进度、安全等方面的合规性。16.第三方介入的职责与权利16.1第三方的职责16.1.1第三方应根据合同约定,对施工过程进行监督、检查、验收,确保工程质量、安全、进度符合要求。16.1.2第三方应按照国家法律法规和行业标准,提出合理化建议,协助甲乙双方解决合同履行过程中的问题。16.1.3第三方应及时向甲乙双方报告施工过程中的情况,包括但不限于工程质量、安全、进度等方面。16.2第三方的权利16.2.1第三方有权要求甲乙双方提供必要的资料和信息,以便进行监督、检查、验收等工作。16.2.2第三方有权拒绝不符合合同约定、法律法规和行业标准的要求。16.2.3第三方有权要求甲乙双方支付相应的服务费用。17.第三方介入的具体条款17.1第三方选择与委托17.1.1第三方的选择由甲乙双方共同决定,并签订委托协议。17.1.2第三方应具备相应的资质和条件,能够胜任合同履行的监督、检查、验收等工作。17.2第三方的责任17.2.1第三方应按照合同约定,履行其职责,并对因自身原因造成的损失承担赔偿责任。17.2.2第三方在履行职责过程中,如因甲乙双方的原因导致损失,甲乙双方应承担相应的责任。17.3第三方的责任限额17.3.1第三方的责任限额由甲乙双方在委托协议中约定,但不得低于法律法规规定的最低限额。17.3.2第三方的责任限额包括但不限于因自身原因造成的经济损失、人身伤害等。18.第三方与其他各方的划分说明18.1第三方与甲方的划分18.1.1第三方对甲方负责,确保施工过程符合甲方的要求和标准。18.1.2第三方应向甲方报告施工过程中的情况,并及时解决甲方提出的问题。18.2第三方与乙方的划分18.2.1第三方对乙方负责,监督乙方按照合同约定履行施工义务。18.2.2第三方应向乙方提出改进建议,协助乙方提高施工质量和效率。18.3第三方与其他相关方的划分18.3.1第三方在履行职责过程中,与其他相关方(如设计单位、监理单位等)应保持沟通,确保各方利益得到保障。18.3.2第三方应协助甲乙双方与其他相关方协调解决合同履行过程中的问题。19.第三方介入的合同变更19.1合同变更的提出19.1.1第三方认为需要变更合同时,应向甲乙双方提出书面变更建议。19.1.2甲乙双方应在收到第三方建议后的10个工作日内,就变更事项进行协商。19.2合同变更的确认19.2.1合同变更经甲乙双方协商一致后,应以书面形式确认,并作为合同附件。19.2.2合同变更的生效日期以双方签字盖章之日起计算。第三部分:其他补充性说明和解释说明一:附件列表:1.附件一:合同双方基本信息表要求:包含甲乙双方的基本信息,如名称、地址、法定代表人、联系方式等。说明:此表用于明确合同双方的主体身份和联系方式。2.附件二:项目概况表要求:详细列出项目名称、地点、规模、工期等信息。说明:此表用于明确项目的整体情况。3.附件三:工程范围及内容清单要求:详细列出施工范围、施工内容、施工标准等信息。说明:此表用于明确施工的具体范围和标准。4.附件四:设计文件与技术要求清单要求:列出设计文件名称、技术要求、规范标准等信息。说明:此表用于明确设计文件的技术要求。5.附件五:合同价格与支付方式明细表要求:详细列出合同总价、付款方式、付款节点等信息。说明:此表用于明确合同价格和支付方式。6.附件六:施工进度计划表要求:详细列出施工进度安排、施工节点计划等信息。说明:此表用于明确施工进度安排。7.附件七:材料设备清单要求:列出所需材料设备名称、规格、数量等信息。说明:此表用于明确所需材料设备的情况。8.附件八:安全生产措施及责任分配表要求:详细列出安全生产措施、责任分配等信息。说明:此表用于明确安全生产的责任和措施。9.附件九:环境保护措施及责任分配表要求:详细列出环境保护措施、责任分配等信息。说明:此表用于明确环境保护的责任和措施。10.附件十:合同变更记录表要求:详细记录合同变更的内容、时间、原因等信息。说明:此表用于记录合同变更的情况。说明二:违约行为及责任认定:1.违约行为:甲方未按时支付款项责任认定标准:甲方未按时支付款项,每逾期一日,应向乙方支付合同总价的1‰作为违约金。示例说明:若合同总价为100万元,甲方逾期支付一天,则应支付1000元违约金。2.违约行为:乙方未按时完成工程责任认定标准:乙方未按时完成工程,每逾期一日,应向甲方支付合同总价的1‰作为违约金。示例说明:若合同总价为100万元,乙方逾期完成工程一天,则应支付1000元违约金。3.违约行为:乙方施工质量不合格责任认定标准:乙方施工质量不合格,应根据损失情况,赔偿甲方相应的经济损失。示例说明:若因乙方施工质量不合格导致甲方经济损失为10万元,则乙方应赔偿甲方10万元。4.违约行为:第三方未能履行职责责任认定标准:第三方未能履行职责,应根据合同约定和实际损失情况,承担相应的赔偿责任。示例说明:若第三方未能履行职责导致甲方经济损失为5万元,则第三方应赔偿甲方5万元。5.违约行为:不可抗力导致合同无法履行责任认定标准:因不可抗力导致合同无法履行,双方互不承担责任。示例说明:若发生地震等不可抗力事件导致合同无法履行,甲乙双方互不承担责任。全文完。2024版医院病房楼外墙施工合同2本合同目录一览1.合同双方基本信息1.1合同双方名称1.2合同双方法定代表人或授权代表1.3合同双方联系方式1.4合同双方注册地址2.工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程建设内容2.5工程合同总价2.6工程工期3.工程设计要求3.1设计依据3.2设计标准3.3设计图纸3.4设计变更4.施工内容与范围4.1施工范围4.2施工内容4.3施工工艺4.4施工顺序5.施工进度计划5.1施工阶段划分5.2各阶段施工时间安排5.3施工进度表6.工程材料与设备6.1材料设备要求6.2材料设备供应商6.3材料设备质量标准6.4材料设备进场检验7.工程价款7.1工程合同价款7.2工程款支付方式7.3工程款支付进度7.4工程款结算8.施工质量保证8.1质量标准8.2质量检查8.3质量保证期8.4质量事故处理9.施工安全与环保9.1安全生产要求9.2安全责任9.3安全防护措施9.4环保要求10.工程验收10.1验收标准10.2验收程序10.3验收时间10.4验收报告11.违约责任11.1违约情形11.2违约责任11.3违约处理12.争议解决12.1争议解决方式12.2争议解决机构12.3争议解决程序13.合同生效与终止13.1合同生效条件13.2合同终止条件13.3合同解除条件14.其他约定14.1不可抗力条款14.2合同附件14.3合同未尽事宜的处理14.4合同签订与生效日期第一部分:合同如下:1.合同双方基本信息1.1合同双方名称甲方法人名称:医院乙方施工企业名称:建筑工程有限公司1.2合同双方法定代表人或授权代表甲方法定代表人:乙方法定代表人:授权代表:1.3合同双方联系方式甲方法定代表人联系电话方法定代表人联系电话:139001390001.4合同双方注册地址甲方法定代表人注册地址:市区路号乙方施工企业注册地址:市区路号2.工程概况2.1工程名称医院病房楼外墙施工工程2.2工程地点市区医院2.3工程规模总建筑面积:10000平方米2.4工程建设内容外墙保温、装饰装修、门窗安装等2.5工程合同总价合同总价:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)2.6工程工期自合同签订之日起,工期为12个月3.工程设计要求3.1设计依据国家现行相关设计规范、标准及甲方提供的图纸3.2设计标准国家二级设计标准3.3设计图纸详见附件一《设计图纸》3.4设计变更设计变更按照国家相关规范执行,由甲方提出,乙方执行4.施工内容与范围4.1施工范围病房楼外墙保温、装饰装修、门窗安装等4.2施工内容详见附件二《施工内容清单》4.3施工工艺详见附件三《施工工艺说明书》4.4施工顺序详见附件四《施工顺序表》5.施工进度计划5.1施工阶段划分阶段一:基础施工(1个月)阶段二:主体结构施工(3个月)阶段三:装饰装修施工(4个月)阶段四:门窗安装及收尾工作(4个月)5.2各阶段施工时间安排详见附件五《施工进度计划表》5.3施工进度表详见附件六《施工进度表》6.工程材料与设备6.1材料设备要求详见附件七《材料设备清单》6.2材料设备供应商详见附件八《材料设备供应商名单》6.3材料设备质量标准详见附件九《材料设备质量标准》6.4材料设备进场检验详见附件十《材料设备进场检验报告》8.工程价款8.1工程合同价款合同总价:人民币壹仟万元整(¥10000000.00)8.2工程款支付方式1.预付款:合同签订后5个工作日内,支付合同总额的10%作为预付款。2.进度款:按月进度支付,每月支付合同总额的8%,支付至当月已完成工程量。3.结算款:工程竣工验收合格后,支付合同总额的80%作为结算款。4.保修金:保修期满后,无质量问题,支付合同总额的10%作为保修金。8.3工程款支付进度详见附件十一《工程款支付进度表》8.4工程款结算详见附件十二《工程款结算报告》9.施工质量保证9.1质量标准1.符合国家相关质量标准和规范要求。2.达到甲方提出的质量要求。9.2质量检查1.施工过程中,乙方应按约定进行自检和互检。2.甲方有权随时对工程进行质量检查。9.3质量保证期1.外墙保温层:5年2.装饰装修工程:2年3.门窗安装:1年9.4质量事故处理1.发生质量事故,乙方应在24小时内向甲方报告。2.甲方有权要求乙方采取补救措施,直至问题解决。10.施工安全与环保10.1安全生产要求1.严格执行国家有关安全生产法律法规。2.施工现场必须设置安全警示标志。10.2安全责任1.乙方负责施工现场的安全生产管理。2.甲方对施工现场的安全生产承担监督责任。10.3安全防护措施1.施工现场必须设置必要的安全防护设施。2.乙方应定期对施工人员进行安全教育培训。10.4环保要求1.严格遵守国家环保法律法规。2.施工现场不得排放有害物质。11.工程验收11.1验收标准1.符合国家相关质量标准和规范要求。2.达到甲方提出的质量要求。11.2验收程序1.乙方提交竣工验收申请。2.甲方组织验收小组进行验收。3.验收合格后,双方签署验收报告。11.3验收时间1.验收时间:工程完工后10个工作日内。11.4验收报告1.详见附件十三《工程验收报告》12.违约责任12.1违约情形1.乙方未按合同约定完成工程。2.乙方质量不符合约定标准。3.乙方未按时支付工程款。12.2违约责任1.乙方应承担违约责任,赔偿甲方损失。2.甲方有权解除合同,并要求乙方承担违约责任。12.3违约处理1.双方协商解决。2.协商不成,依法诉讼。13.争议解决13.1争议解决方式1.争议双方协商解决。2.协商不成,提交市区仲裁委员会仲裁。13.2争议解决机构1.市区仲裁委员会13.3争议解决程序1.争议双方提交仲裁申请书。2.仲裁委员会受理并组成仲裁庭。3.仲裁庭进行审理并作出裁决。14.其他约定14.1不可抗力条款1.因不可抗力导致工程延误或停工,工期相应顺延。2.不可抗力事件包括自然灾害、战争、政府行为等。14.2合同附件1.附件一:设计图纸2.附件二:施工内容清单3.附件三:施工工艺说明书4.附件四:施工顺序表5.附件五:施工进度计划表6.附件六:施工进度表7.附件七:材料设备清单8.附件八:材料设备供应商名单9.附件九:材料设备质量标准10.附件十:材料设备进场检验报告11.附件十一:工程款支付进度表12.附件十二:工程款结算报告13.附件十三:工程验收报告14.3合同未尽事宜的处理1.合同未尽事宜,双方协商解决。2.协商不成,依法处理。14.4合同签订与生效日期1.本合同自双方签字盖章之日起生效。2.合同一式两份,甲乙双方各执一份。第二部分:第三方介入后的修正1.第三方介入的概念与范围1.1第三方概念本合同所称第三方,是指除合同双方以外的,为合同的履行提供专业服务、咨询、监督或其他辅助服务的独立法人或其他组织。1.2第三方介入范围第三方介入的范围包括但不限于工程设计、施工监理、造价咨询、质量检测、安全监督等。2.第三方介入的条件与程序2.1第三方介入条件1.合同双方一致同意引入第三方;2.第三方具备相应的资质和条件;3.合同双方与第三方签订相应的服务协议。2.2第三方介入程序1.合同双方协商确定第三方;2.合同双方与第三方签订服务协议;3.第三方按服务协议履行职责。3.第三方责任限额3.1责任限额定义本合同中,第三方责任限额是指第三方在履行职责过程中,因自身原因造成合同双方损失的,第三方应承担的最高赔偿金额。3.2责任限额确定1.第三方责任限额由合同双方在签订服务协议时协商确定;2.责任限额不应超过合同总价的一定比例,具体比例由合同双方协商确定。3.3责任限额的调整1.在合同履行过程中,如因客观原因导致责任限额需要调整,经合同双方协商一致后,可进行相应调整。4.第三方职责与权利4.1第三方职责1.按照服务协议约定,对工程施工进行专业监督、咨询或检测;2.对发现的问题提出整改意见,并监督整改落实;3.向合同双方提供专业意见和建议。4.2第三方权利1.要求合同双方提供必要的资料和条件;2.对合同双方违反合同约定或服务协议的行为,有权提出警告或建议采取相应措施;3.要求合同双方支付服务费用。5.第三方与其他各方的划分说明5.1第三方与合同双方的关系第三方与合同双方是独立的合同关系,第三方
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年电子控制四轮驱动装置项目建议书
- 生物科技的伦理问题探讨试题及答案
- 配送中心与终端用户的优化试题及答案
- 2025年淘宝直播项目投资风险评估报告
- 《关于强化危险化学品“一件事”全链条安全管理的措施》学习解读
- CPMM考试分析及试题答案
- 2024年CPMM知识积累中的策略与方法试题及答案
- 统编版语文五年级下册习作《写读后感》精美课件
- 供应链项目管理的基本原则试题及答案
- 江苏如皋市江安镇中心中学2025届高三下学期第六次检测化学试卷含解析
- 药品与耗材进销存管理制度
- 胸外科医生进修汇报
- 2024至2030年中国关节养护品行业市场前景调查及投融资战略研究报告
- 软件工程外文翻译文献
- 胸腔闭式引流护理-中华护理学会团体标准
- 中东及非洲战术高频无线电行业现状及发展机遇分析2024-2030
- 南充市委组织部南充市遴选(考调)公务员笔试真题2022
- 2024风电场集电线路电缆敷设施工方案
- 2024年安徽商贸职业技术学院单招职业适应性测试题库附答案
- TD/T 1075-2023 光伏发电站工程项目用地控制指标(正式版)
- 食品营养学(暨南大学)智慧树知到期末考试答案章节答案2024年暨南大学
评论
0/150
提交评论