建设工程施工合同固定总价2024年

合同编号：__________一、工程概况1.1工程名称：__________1.2工程地点：__________1.3工程内容：__________1.4工程规模：__________1.5工程质量标准：_______等国家相关标准。二、合同总价2.2合同总价包括但不限于：工程设计、材料设备采购、施工、验收、保修等一切费用。2.3除非双方另有约定，合同总价不做调整。三、付款方式3.1甲方按照乙方施工进度，分阶段支付合同价款。具体付款节点及比例双方在《施工进度计划》中约定。3.2每阶段付款前，乙方应向甲方提交该阶段工程完成情况报告及工程款项支付申请，经甲方审核无误后支付相应款项。3.3乙方开具正规发票，甲方按约定时间支付款项。四、施工期限4.1乙方应按照双方约定的《施工进度计划》进行施工，保证工程按时完成。4.2乙方如因自身原因导致工程延期，应承担相应的违约责任。五、工程质量5.1乙方应严格按照国家相关法律法规、工程设计文件和施工技术标准进行施工，保证工程质量。5.2工程验收不合格的，乙方应负责整改，直至达到验收标准。六、保修6.1工程验收合格后，乙方应按照国家相关法律法规规定和双方约定，对工程进行保修。6.2保修期自工程验收合格之日起计算，保修期限按照国家规定和双方约定执行。七、违约责任7.1乙方如违反合同约定，甲方有权要求乙方承担违约责任，包括但不限于延期违约金、质量违约金等。7.2甲方如违反合同约定，乙方有权要求甲方承担违约责任。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。九、其他约定9.1双方应遵守国家相关法律法规，不得非法转包、违法分包。9.2双方应共同维护工程现场的安全，确保施工顺利进行。9.3双方应及时沟通，确保工程信息的准确、完整。十、合同的生效、变更和解除10.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。10.2合同生效后，未经双方协商一致，任何一方不得擅自变更或解除合同。10.3合同的变更或解除，应当签订书面协议，经双方签字（或盖章）后生效。十一、合同附件11.1本合同附件包括：《施工进度计划》、《工程设计文件》、《材料设备清单》等。11.2附件与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：__________乙方（盖章）：__________代表（签名）：__________代表（签名）：__________签订日期：__________签订日期：__________注意事项：1.合同签订前，双方应认真阅读合同条款，确保自身权益得到保障。2.合同中涉及的工程设计、材料设备等事项，需详细明确，以免施工过程中产生纠纷。3.注意合同中付款方式和进度，确保工程款项的合理支付。4.关注工程质量和保修条款，确保工程质量得到保障。5.明确违约责任，以便在对方违约时能及时采取措施。6.了解争议解决方式，确保在发生纠纷时能顺利解决问题。解决办法：1.合同争议：通过友好协商解决，协商不成时，可以向合同签订地人民法院提起诉讼。2.工程质量问题：按照合同约定和国家相关法规进行整改，直至达到验收标准。3.违约行为：根据合同约定，要求违约方承担相应的违约责任，如延期违约金、质量违约金等。4.非法转包、违法分包：依法解除合同，并要求违约方承担法律责任。5.工程安全问题：双方共同维护工程现场安全，如发生安全事故，按法律法规和合同约定承担相应责任。关键词语的法律名词解释：1.固定总价合同：指合同总价在签订合同时已确定，除非双方另有约定，否则合同总价不做调整。2.违约责任：当一方未履行或未完全履行合同义务时，应承担的法律责任。3.保修：施工方在一定期限内对工程质量问题进行修复和维护。4.争议解决：通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式，解决合同履行过程中产生的纠纷。5.非法转包：施工方将合同范围内的工程转交给其他单位或个人施工。6.违法分包：施工方将合同范围内的工程分包给无相应资质的单位或个人。7.工程验收：对已完成的建设工程进行质量、安全、功能等方面的检查，以确定是否符合合同约定和国家相关标准。特殊应用场合及补充条款：1.工期紧迫：如果甲方项目有紧迫的工期要求，可以在合同中增加“提前完成奖励”或“逾期完成惩罚”的条款，以激励乙方加紧施工。2.特殊材料或工艺：如果工程需要使用特殊的建筑材料或采用独特的施工工艺，应在合同中详细列出这些材料和工艺的要求，以及乙方应遵守的标准和规范。3.变更设计：如果在施工过程中，甲方需要对设计进行变更，合同中应明确变更的程序、责任和成本分担。4.不可抗力：合同中应定义不可抗力的范围，如自然灾害、政策变动等，并明确在不可抗力情况下双方的义务和责任。5.工程保险：针对大型或高风险工程，可以要求乙方购买相应的工程保险，以保障甲方和乙方的利益。6.知识产权保护：如果工程涉及专利技术或特殊设计，合同中应明确保护知识产权的条款，防止乙方在施工或交付后侵犯第三方的知识产权。附件列表：1.施工图纸和设计文件2.材料设备清单和规格书3.施工进度计划和关键