古典园林建设工程合同

古典园林建设工程合同合同编号：__________甲方（发包方）：乙方（承包方）：一、工程概况1.1工程名称：古典园林建设工程1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于土建工程、园林景观工程、绿化工程、给排水工程、电气工程等。1.5工程质量标准：符合国家及行业相关标准。二、合同价款2.1本工程合同总价为人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.2甲方支付乙方工程预付款人民币（大写）：________元整（小写）：_________元。2.3工程进度款支付按照双方约定的进度按月支付。2.4剩余款项在工程验收合格后一次性支付。三、工期3.1工程计划开工日期：____年____月____日。3.2工程计划竣工日期：____年____月____日。3.3工期延误及违约责任：乙方如非因不可抗力原因导致工程延期，应按甲方要求支付违约金。四、质量及验收4.1乙方应严格按照设计文件、施工规范和验收标准组织施工，确保工程质量。4.2工程验收分为初步验收和最终验收，验收合格后方可交付甲方使用。4.3乙方对施工过程中出现的问题及时整改，确保工程质量。五、材料及设备5.1乙方应按照设计文件和甲方要求采购合格的材料和设备。5.2乙方对所供材料和设备的质量负责，并承担相应的法律责任。六、安全生产6.1乙方应严格按照国家及地方安全生产法律法规进行施工，确保施工安全。6.2乙方应建立健全安全生产管理制度，配备足够的安全生产管理人员和设施。6.3乙方对施工过程中的安全事故负责，并承担相应的法律责任。七、保密7.1双方在合同履行过程中知悉的对方商业秘密和机密信息，应予以严格保密。7.2保密期限自合同签订之日起至工程验收合格后一年。八、争议解决8.1双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决。8.2如协商不成，任何一方均有权向工程所在地人民法院提起诉讼。九、其他9.1本合同自双方签字（或盖章）之日起生效，一式两份，甲乙双方各执一份。9.2本合同未尽事宜，可另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。甲方（盖章）：_____________乙方（盖章）：_____________甲方代表（签字）：________乙方代表（签字）：________签订日期：____年____月____日一、附件列表：1.设计文件2.施工图纸3.施工规范4.验收标准5.安全生产管理制度6.材料和设备采购清单7.商业秘密和机密信息资料8.补充协议二、违约行为及认定：1.工期延误：乙方未按合同约定完成工程，视为违约。2.工程质量不符合标准：乙方施工的工程质量未达到合同约定的质量标准，视为违约。3.安全生产管理不善：乙方未按照合同约定和国家及地方安全生产法律法规进行施工，发生安全事故，视为违约。4.材料和设备不合格：乙方未按照设计文件和甲方要求采购合格的材料和设备，视为违约。5.未按约定保密：乙方泄露甲方的商业秘密和机密信息，视为违约。三、法律名词及解释：1.合同法：指《中华人民共和国合同法》规定的法律法规。2.建筑法：指《中华人民共和国建筑法》规定的法律法规。3.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。4.违约金：指一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应向对方支付的金钱。5.验收合格：指工程质量、安全、进度等方面符合合同约定和验收标准的要求。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.工期延误：提前制定详细的施工计划，确保按期完成工程。如乙方原因导致工期延误，按合同约定向甲方支付违约金。2.工程质量问题：加强施工现场管理，严格按照设计文件和施工规范施工。发现质量问题及时整改，确保工程质量。3.安全生产事故：加强安全生产培训，提高施工人员的安全意识。定期进行安全检查，确保施工现场安全。4.材料和设备不合格：乙方应按照设计文件和甲方要求采购合格的材料和设备。如发现不合格产品，及时更换，并追究供应商责任。5.保密泄露：签订保密协议，明确保密内容和期限。加强对涉及商业秘密和机密信息的管理，防止泄露。五、所有应用场景：1.适用于各类古典园林建设工程项目的施工合同。2.适用于工程规模、内容和质量标准符合合同约定的