城市绿化草坪施工合同

城市绿化草坪施工合同合同编号：__________第一条工程概况1.1工程名称：____________________1.2工程地点：____________________1.3工程规模：____________________1.4工程内容：包括但不限于草坪的种植、铺设、养护等工作。第二条乙方的义务2.1乙方应按照甲方的要求，完成本合同约定的施工内容。2.2乙方应保证施工质量，确保施工的草坪达到约定的质量标准。2.3乙方应按照约定的工期完成施工，如有延期，应按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。2.4乙方应按照约定的价格向甲方支付工程款。第三条甲方的义务3.1甲方应按照约定的时间和方式向乙方支付工程款。3.2甲方应提供施工所需的相关手续和资料，包括但不限于土地使用权证、施工许可证等。3.3甲方应协助乙方进行施工，包括但不限于提供施工用水、用电等。3.4甲方应按照约定的时间向乙方支付工程款。第四条工程价款及支付方式4.1本工程的价款为人民币（大写）：____________元整（小写）：￥_________元。4.2甲方应按照本合同约定的时间和方式向乙方支付工程款。第五条工期5.1本工程的工期为____个月，自双方签订本合同之日起计算。5.2乙方如因自身原因导致工程延期，应按照约定的违约金标准向甲方支付违约金。第六条质量保证6.1乙方应对所施工的草坪质量负责，确保其达到约定的质量标准。6.2工程验收合格后，乙方应按照约定提供质保服务。第七条争议解决7.1对于因履行本合同而产生的任何争议，双方应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。第八条其他约定8.1本合同一式两份，甲乙双方各执一份。8.2本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。甲方（盖章）：______________________乙方（盖章）：______________________签订日期：______________________一、附件列表：1.土地使用权证2.施工许可证3.草坪施工设计方案4.施工图纸5.施工预算6.施工进度计划7.质量标准及验收规范8.违约金计算公式9.付款凭证10.验收报告二、违约行为及认定：1.乙方未按照约定的工期完成施工，视为违约。2.乙方施工质量未达到约定的质量标准，视为违约。3.甲方未按照约定的时间和方式向乙方支付工程款，视为违约。4.甲方未提供施工所需的相关手续和资料，视为违约。5.甲方未协助乙方进行施工，视为违约。6.双方未按照约定解决争议，视为违约。三、法律名词及解释：1.甲方：指合同中约定的甲方单位或个人。2.乙方：指合同中约定的乙方单位或个人。3.工程价款：指合同约定的乙方完成工程所需支付的金额。4.工期：指合同约定的乙方完成工程所需的时间。5.质量标准：指合同约定的草坪施工所需达到的质量要求。6.违约金：指合同约定的违约行为所需支付的赔偿金。四、执行中遇到的问题及解决办法：1.遇到施工进度延误：双方协商调整施工进度计划，并根据延误时间计算违约金。2.遇到施工质量问题：立即停工，由乙方进行整改，直至达到约定的质量标准。3.遇到付款问题：双方核对付款凭证，甲方及时支付工程款。4.遇到手续和资料缺失：甲方及时提供所需的相关手续和资料。5.遇到争议：通过友好协商解决，协商不成的，任何一方均有权将争议提交我国有管辖权的人民法院解决。五、所