2024年固定期限劳务分包协议范本版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年固定期限劳务分包协议范本版B版本合同目录一览1.定义与解释1.1合同各方1.2合同标的1.3合同日期1.4合同生效条件2.劳务分包范围与要求2.1劳务内容2.2分包工作量2.3分包质量标准2.4分包工作时间3.分包价格与支付3.1价格条款3.2支付方式3.3进度付款3.4最终支付4.分包方的义务与责任4.1分包方工作义务4.2分包方质量责任4.3分包方安全责任4.4分包方保密责任5.总包方的义务与责任5.1总包方工作义务5.2总包方质量责任5.3总包方安全责任5.4总包方保密责任6.合同的变更与解除6.1合同变更条件6.2合同解除条件7.违约责任7.1分包方违约7.2总包方违约8.争议解决8.1争议解决方式8.2争议解决地点8.3争议解决时效9.合同的终止9.1合同终止条件9.2合同终止后的处理10.一般条款10.1合同的转让10.2合同的附件10.3合同的修订10.4合同的份数11.法律适用与争议解决11.1法律适用11.2争议解决12.其他条款12.1税收与发票12.2保险责任12.3环境保护12.4信息安全13.合同的签署与生效13.1签署程序13.2生效条件14.附件14.1附件列表14.2附件内容第一部分：合同如下：第一条定义与解释1.1合同各方1.2合同标的本合同的标的为____________，分包方应按本合同约定的条件、质量和期限完成本合同标的。1.3合同日期本合同签订日期为2024年________月________日。1.4合同生效条件本合同自双方签字盖章之日起生效，有效期至2024年________月________日。第二条劳务分包范围与要求2.1劳务内容分包方应按照总包方的要求，完成____________等劳务工作。2.2分包工作量分包方应完成的工作量包括但不限于：____________。2.3分包质量标准分包方应按照____________的标准完成劳务工作。2.4分包工作时间分包方应按照甲方的要求，在____________时间内完成劳务工作。第三条分包价格与支付3.1价格条款分包价格按照____________元人民币计算。3.2支付方式支付方式为____________。3.3进度付款甲方按照____________的进度，支付相应的劳务费用。3.4最终支付分包方完成劳务工作后，甲方应在____________内支付剩余的劳务费用。第四条分包方的义务与责任4.1分包方工作义务分包方应按照本合同约定的劳务内容、工作量和质量标准完成工作。4.2分包方质量责任分包方应对其完成的劳务质量负责，如出现质量问题，分包方应承担相应的修复、返工等责任。4.3分包方安全责任分包方应遵守现场安全规定，确保劳务人员的人身安全和财产安全。如因分包方原因导致安全事故，分包方应承担全部责任。4.4分包方保密责任分包方应对其在履行本合同过程中获得的甲方商业秘密和机密信息予以保密，如违反保密义务，分包方应承担相应的违约责任。第五条总包方的义务与责任5.1总包方工作义务总包方应按照本合同约定的条件、质量和期限完成本合同标的。5.2总包方质量责任总包方应对其完成的分包工作的质量负责，如出现质量问题，总包方应承担相应的修复、返工等责任。5.3总包方安全责任总包方应遵守现场安全规定，确保劳务人员的人身安全和财产安全。如因总包方原因导致安全事故，总包方应承担全部责任。5.4总包方保密责任总包方应对其在履行本合同过程中获得的乙方商业秘密和机密信息予以保密，如违反保密义务，总包方应承担相应的违约责任。第六条合同的变更与解除6.1合同变更条件合同变更需经双方协商一致，并签订书面变更协议。6.2合同解除条件合同解除需经双方协商一致，并签订书面解除协议。合同解除后，分包方应按照甲方的要求完成相关善后工作，并承担相应费用。第八条违约责任8.1分包方违约分包方如违反本合同的约定，甲方有权要求分包方承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方因此遭受的损失、延误的工期等。8.2总包方违约总包方如违反本合同的约定，乙方有权要求总包方承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方因此遭受的损失、延误的工期等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。9.2争议解决地点本合同争议的解决地点为____________。9.3争议解决时效乙方自知道或者应当知道其权利受到侵害之日起两年内向人民法院提起诉讼。第十条合同的终止10.1合同终止条件（1）合同约定的劳务工作全部完成；（2）双方协商一致解除本合同；（3）依法应当终止的其他情形。10.2合同终止后的处理合同终止后，分包方应按照甲方的要求完成相关善后工作，并承担相应费用。第十一条一般条款11.1合同的转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或者部分转让给第三方。11.2合同的附件本合同附件包括但不限于：____________。11.3合同的修订本合同的修订需经双方协商一致，并签订书面修订协议。11.4合同的份数本合同一式两份，甲乙双方各执一份，具有同等法律效力。第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行和争议的解决均适用中华人民共和国法律。12.2争议解决双方发生争议的，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权将争议提交至合同签订地人民法院解决。第十三条其他条款13.1税收与发票分包方应依法开具正规发票，按照国家税收政策缴纳各项税费。13.2保险责任分包方应为其劳务人员购买工伤保险，并承担保险费用。如分包方未购买保险导致安全事故，分包方应承担全部责任。13.3环境保护分包方在履行本合同过程中，应遵守环境保护法律法规，确保环境保护设施的正常运行，防止环境污染。13.4信息安全分包方应妥善保管甲方的商业秘密和机密信息，如违反保密义务，分包方应承担相应的违约责任。第十四条合同的签署与生效14.1签署程序本合同自双方签字盖章之日起生效。14.2生效条件本合同自签字盖章之日起生效，有效期至2024年________月________日。附件：14.1附件列表本合同附件包括但不限于：____________。14.2附件内容附件内容详见附件列表。第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.分包工作详细计划书2.劳务人员名单及相关资质证明3.质量标准及验收规范4.安全防护措施及应急预案5.环境保护措施及验收标准6.保险单据7.税务发票及相关税费缴纳证明8.合同修订记录9.违约行为记录及处理结果附件1：分包工作详细计划书本附件应详细描述分包工作的具体内容、工作量、工作时间、质量标准等，以便双方明确工作目标和进度安排。附件2：劳务人员名单及相关资质证明本附件应列出分包方拟派出的所有劳务人员名单，包括姓名、职务、工种、身份证号码、职业资格证书等，以确保甲方对分包方人员的资质和能力进行核实。附件3：质量标准及验收规范本附件应明确分包工作的质量标准、验收程序和规范，以便双方在履行合同过程中有据可依。附件4：安全防护措施及应急预案本附件应列出分包方应遵守的安全防护措施、应急预案及安全事故处理程序，以确保施工过程中的安全。附件5：环境保护措施及验收标准本附件应明确分包方在施工过程中应遵守的环境保护措施和验收标准，以防止环境污染。附件6：保险单据分包方应提供为其劳务人员购买的工伤保险单据，以证明其已履行保险责任。附件7：税务发票及相关税费缴纳证明分包方应提供合法的税务发票，并提交相关税费缴纳证明，以证明其已按照法律规定缴纳税费。附件8：合同修订记录本附件应记录合同修订的日期、修订内容、双方签字盖章等信息，以备查阅。附件9：违约行为记录及处理结果本附件应记录双方在合同履行过程中的违约行为及相应的处理结果，以备查阅。说明二：违约行为及责任认定：1.分包方未按照约定完成劳务工作或劳务质量不符合约定。2.分包方未按照约定的工作时间完成工作。3.分包方未按照约定的价格支付劳务费用。4.总包方未按照约定提供施工场地、施工条件或材料。5.总包方未按照约定支付劳务费用。6.双方未按照约定履行合同其他义务。违约责任认定标准：1.分包方违约，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。2.总包方违约，应承担继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。3.双方违约，应根据违约程度承担相应的违约责任。示例说明：若分包方未按照约定完成劳务工作，甲方有权要求分包方在规定时间内完成工作，并承担因逾期完成工作所导致的损失。若总包方未按照约定提供施工场地，乙方有权要求总包方在规定时间内提供施工场地，并承担因延迟提供施工场地所导致的损失。说明三：法律名词及解释：1.合同：指本合同及附件所涉及的权利义务关系。2.分包方：指本合同中承担劳务工作的乙方。3.总包方：指本合同中委托分包方完成劳务