2024年度建筑施工合同：地标性大楼建设施工合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年度建筑施工合同：地标性大楼建设施工合同本合同目录一览1.合同主体及工程概述1.1发包人信息1.2承包人信息1.3工程概况1.4工程地点1.5工程内容及规模2.合同价格及支付方式2.1合同总价2.2价格调整机制2.3预付款2.4进度付款2.5竣工结算2.6支付方式及期限3.合同履行及工期3.1承包人义务3.2工程进度计划3.3工期延误3.4工程暂停与恢复3.5工程验收4.材料与设备4.1材料供应4.2设备供应4.3质量标准4.4验收程序5.施工质量与安全5.1质量控制5.2安全措施5.3安全事故处理5.4质量保证期6.变更与调整6.1合同变更6.2工程量变更6.3价格调整7.违约责任7.1发包人违约7.2承包人违约7.3违约赔偿8.争议解决8.1争议解决方式8.2仲裁8.3诉讼9.合同的解除9.1合同解除的条件9.2解除合同的程序9.3解除合同后的处理10.不可抗力10.1不可抗力的定义10.2不可抗力事件的处理10.3不可抗力导致的合同变更11.保密条款11.1保密信息的定义11.2保密义务11.3保密期限12.合同的生效、变更和终止12.1合同生效条件12.2合同变更程序12.3合同终止条件13.其他条款13.1广告与宣传13.2知识产权13.3环境保护13.4法律适用13.5争议解决14.附件14.1工程设计文件14.2施工图纸14.3工程量清单14.4合同价款明细表14.5其他相关文件第一部分：合同如下：第一条合同主体及工程概述1.1发包人信息发包人全称：（发包人全称）法定代表：（法定代表姓名）注册地址：（注册地址）联系电话：（联系电话）1.2承包人信息承包人全称：（承包人全称）法定代表：（法定代表姓名）注册地址：（注册地址）联系电话：（联系电话）1.3工程概况工程名称：（工程名称）工程地点：（工程地点）工程性质：（工程性质）工程规模：（工程规模）1.4工程地点工程具体地点：（工程地点）1.5工程内容及规模工程内容：（详细描述工程内容）工程规模：（详细描述工程规模）第二条合同价格及支付方式2.1合同总价本合同总价：（合同总价）元，大写：（大写金额）。2.2价格调整机制价格调整的条件和方法：（详细描述价格调整的条件和方法）2.3预付款预付款金额：（预付款金额）元，大写：（大写金额）。预付款支付时间：（预付款支付时间）2.4进度付款进度付款的节点及金额：（详细描述进度付款的节点及金额）2.5竣工结算竣工结算的方式和时间：（详细描述竣工结算的方式和时间）2.6支付方式及期限支付方式：（支付方式，如银行转账、现金等）支付期限：（支付期限）第三条合同履行及工期3.1承包人义务承包人的义务：（详细描述承包人的义务）3.2工程进度计划工程进度计划的提交及审批：（详细描述工程进度计划的提交及审批）3.3工期延误工期延误的处理：（详细描述工期延误的处理）3.4工程暂停与恢复工程暂停与恢复的条件及处理：（详细描述工程暂停与恢复的条件及处理）3.5工程验收工程验收的标准及时间：（详细描述工程验收的标准及时间）第四条材料与设备4.1材料供应材料供应的责任及时间：（详细描述材料供应的责任及时间）4.2设备供应设备供应的责任及时间：（详细描述设备供应的责任及时间）4.3质量标准材料和设备的质量标准：（详细描述质量标准）4.4验收程序验收程序及验收标准：（详细描述验收程序及验收标准）第五条施工质量与安全5.1质量控制质量控制的要求及措施：（详细描述质量控制的要求及措施）5.2安全措施安全措施的要求及实施：（详细描述安全措施的要求及实施）5.3安全事故处理安全事故的处理程序：（详细描述安全事故的处理程序）5.4质量保证期质量保证期：（质量保证期）第六条变更与调整6.1合同变更合同变更的条件及程序：（详细描述合同变更的条件及程序）6.2工程量变更工程量变更的计算及调整：（详细描述工程量变更的计算及调整）6.3价格调整价格调整的条件及方法：（详细描述价格调整的条件及方法）第八条违约责任8.1发包人违约发包人违约的情形及责任：（详细描述发包人违约的情形及责任）8.2承包人违约承包人违约的情形及责任：（详细描述承包人违约的情形及责任）8.3违约赔偿违约赔偿的计算方式及范围：（详细描述违约赔偿的计算方式及范围）第九条争议解决9.1争议解决方式争议解决方式：（如协商、调解、仲裁或诉讼等）9.2仲裁仲裁机构：（仲裁机构名称）仲裁地点：（仲裁地点）9.3诉讼诉讼法院：（诉讼法院名称）诉讼地点：（诉讼地点）第十条合同的解除10.1合同解除的条件合同解除的条件：（详细描述合同解除的条件）10.2解除合同的程序解除合同的程序：（详细描述解除合同的程序）10.3解除合同后的处理解除合同后的处理：（详细描述解除合同后的处理）第十一条不可抗力11.1不可抗力的定义不可抗力的定义及范围：（详细描述不可抗力的定义及范围）11.2不可抗力事件的处理不可抗力事件的处理程序：（详细描述不可抗力事件的处理程序）11.3不可抗力导致的合同变更不可抗力导致的合同变更及处理：（详细描述不可抗力导致的合同变更及处理）第十二条保密条款12.1保密信息的定义保密信息的定义及范围：（详细描述保密信息的定义及范围）12.2保密义务保密义务及要求：（详细描述保密义务及要求）12.3保密期限保密期限：（保密期限）第十三条合同的生效、变更和终止13.1合同生效条件合同生效的条件：（详细描述合同生效的条件）13.2合同变更程序合同变更的程序：（详细描述合同变更的程序）13.3合同终止条件合同终止的条件：（详细描述合同终止的条件）第十四条其他条款14.1广告与宣传广告与宣传的相关规定：（详细描述广告与宣传的相关规定）14.2知识产权知识产权的保护及使用：（详细描述知识产权的保护及使用）14.3环境保护环境保护的要求及措施：（详细描述环境保护的要求及措施）14.4法律适用本合同适用的法律：（详细描述本合同适用的法律）14.5争议解决争议解决的方式及机构：（详细描述争议解决的方式及机构）第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方介入的定义第三方介入是指在本合同履行过程中，除甲乙方之外的任何个人、团体或机构，根据本合同条款或经甲乙方同意，参与合同的履行、监督或协调等活动的行为。1.2第三方介入的范围第三方介入包括但不限于：中介机构、咨询顾问、审计机构、技术支持单位、保险公司等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入的程序（1）甲乙方同意第三方介入；（2）第三方与甲乙方签订介入协议；（3）第三方按照介入协议的约定履行合同义务；（4）第三方介入结束后，甲乙方与第三方进行合同结算。2.2第三方介入的责任第三方介入的责任包括但不限于：（1）按照介入协议的约定履行合同义务；（2）保证工程质量、安全及进度；（3）接受甲乙方的监督和管理；（4）承担因自身原因导致的违约责任。第三条第三方介入的权益及义务3.1第三方介入的权益第三方介入的权益包括但不限于：（1）按照介入协议约定的价格和付款方式获得报酬；（2）在合同履行过程中，享有与甲乙方同等的权利和地位；（3）有权根据合同约定，参与工程的设计、施工、验收等环节；（4）在合同履行过程中，有权提出建议和意见。3.2第三方介入的义务第三方介入的义务包括但不限于：（1）遵守国家法律法规及行业规范；（2）按照合同约定，提交相关报表、资料和文件；（3）协助甲乙方完成合同约定的工程；（4）在合同履行过程中，遵守甲乙方的管理制度。第四条第三方介入的违约责任4.1第三方违约的情形及责任第三方违约的情形包括但不限于：（1）未按照介入协议约定履行合同义务；（2）工程质量、安全及进度不符合合同要求；（3）损害甲乙方合法权益；（4）违反国家法律法规及行业规范。第三方违约的责任包括但不限于：（1）承担违约责任，向甲乙方支付违约金；（2）赔偿甲乙方因此遭受的损失；（3）接受甲乙方的处罚措施。4.2甲乙方与第三方之间的纠纷解决甲乙方与第三方之间的纠纷解决方式及程序：（详细描述纠纷解决方式及程序）第五条第三方责任限额5.1第三方责任限额的确定第三方责任限额根据合同金额、工程风险等因素确定，具体限额在介入协议中约定。5.2第三方责任限额的调整第三方责任限额如需调整，应经甲乙方协商一致，并在介入协议中修改。5.3第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式及时间：（详细描述支付方式及时间）第六条第三方介入对甲乙方的影响6.1第三方介入对甲乙方权益的影响第三方介入不影响甲乙方根据本合同享有的权益，甲乙方有权对第三方进行监督和管理。6.2第三方介入对合同履行的影响第三方介入不影响合同履行的时间、质量、安全及进度要求，第三方应按照合同约定履行义务。第七条第三方介入的终止7.1第三方介入终止的条件第三方介入终止的条件包括但不限于：（1）合同履行完毕；（2）第三方提前解除介入协议；（3）甲乙方同意第三方退出。7.2第三方介入终止的程序第三方介入终止的程序包括但不限于：（1）第三方与甲乙方办理合同结算；（2）第三方交还合同文件及资料；（3）甲乙方与第三方解除介入协议。第八条第三方介入后的合同变更8.1第三方介入导致合同变更的情形第三方介入可能导致合同变更的情形包括但不限于：（1）工程设计变更；（2）施工方案调整；（3）合同价款调整。8.2合同变更的程序合同变更的程序包括但不限于：（1）甲乙方协商一致；（2）签订合同变更协议；（3）第三方同意并签署相关文件；（4）合同变更协议生效。第九条第三方介入与合同解除9.1第三方介入导致合同解除的情形第三方介入可能导致合同解除的情形包括但不限于：（1）第三方严重违约；（2）第三方不能履行合同义务；（3第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件详细要求：包括工程设计图纸、技术说明书、设计计算书等，需符合国家及行业标准。附件2：施工图纸详细要求：包括施工详图、施工平面图、施工立面图等，需明确施工要求和技术参数。附件3：工程量清单详细要求：列出合同范围内的所有工程量，包括材料、设备、人工等，需详细分类。附件4：合同价款明细表详细要求：详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工款等。附件5：中介服务协议详细要求：如涉及中介服务，需提供中介服务协议，明确中介服务的范围、义务和报酬。附件6：技术支持协议详细要求：如涉及技术支持，需提供技术支持协议，明确技术支持的内容、义务和报酬。附件7：保险协议详细要求：如涉及保险，需提供保险协议，明确保险的范围、义务和赔偿标准。附件8：工程验收报告详细要求：包括工程验收合格证书、验收记录、验收意见等。附件9：工程保修书详细要求：明确保修范围、保修期限、保修责任等。附件10：合同变更协议详细要求：如合同发生变更，需提供变更协议，明确变更的内容、价款及时间。附件11：违约金计算公式详细要求：明确违约金的计算方式，包括计算基数、比例和计算方法。附件12：争议解决协议详细要求：如发生争议，需提供争议解决协议，明确争议解决的方式、机构和程序。说明二：违约行为及责任认定：违约行为包括但不限于：1.未按照合同约定履行义务；2.工程质量、安全及进度不符合合同要求；3.损害对方合法权益；4.违反国家法律法规及行业规范。违约责任认定标准：1.根据合同约定，违约方应承担违约责任；2.违约方应按照合同约定支付违约金；3.违约方应赔偿因其违约给对方造成的损失；4.违约方应接受合同约定的处罚措施。示例说明：如承包人未按照合同约定完成工程，属于违约行为。根据合同约定，承包人应承担违约责任，支付违约金，并赔偿因工程延误导致的甲乙方的损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。3.合同解除：指合同一方或双方根据合同约定或法律规定