二零二四年度公路建设工程竣工验收合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度公路建设工程竣工验收合同本合同目录一览第一条合同主体1.1发包方1.2承包方第二条工程概况2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程投资第三条验收标准与要求3.1验收标准3.2验收程序3.3验收条件第四条验收期限4.1总体验收期限4.2分阶段验收期限4.3验收延期第五条验收内容5.1工程质量5.2工程安全5.3工程进度5.4工程投资控制第六条验收小组6.1组成人员6.2职责分工6.3验收结果表决第七条验收结果处理7.1验收合格7.2验收不合格7.3整改与复验第八条违约责任8.1发包方违约8.2承包方违约第九条争议解决9.1协商解决9.2调解解决9.3仲裁解决9.4法律途径第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.2合同变更10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3违约责任第十二条法律适用与争议解决12.1法律适用12.2争议解决方式第十三条其他条款13.1合同的附件13.2合同的修改和补充13.3合同的传递13.4合同的签署第十四条合同的签订日期与地点14.1签订日期14.2签订地点第一部分：合同如下：第一条合同主体1.1发包方1.1.1名称：省交通运输厅1.1.2地址：省市区路号1.1.3联系人：X1.1.4联系电话：X1.2承包方1.2.1名称：X建筑工程有限公司1.2.2地址：省市区路号1.2.3联系人：X1.2.4联系电话：X第二条工程概况2.1工程名称：二零二四年度公路建设工程2.2工程地点：省市区2.3工程规模：公里2.4工程投资：人民币亿元第三条验收标准与要求3.1验收标准3.1.1按照《公路工程质量检验标准》进行检验3.1.2达到设计文件和合同约定的要求3.1.3符合国家及地方相关法律法规规定3.2验收程序3.2.1发包方组织验收小组3.2.2承包方提交验收资料3.2.3验收小组进行现场查验3.2.4验收小组出具验收报告3.3验收条件3.3.1工程完工并达到合同约定的质量标准3.3.2提交完整的验收资料3.3.3符合国家及地方相关法律法规要求第四条验收期限4.1总体验收期限：自工程完工之日起个月内4.2分阶段验收期限：按照工程进度分阶段进行4.3验收延期：因特殊情况导致验收不能按期完成的，经双方协商一致可适当延期第五条验收内容5.1工程质量5.1.1路基工程5.1.2路面工程5.1.3桥梁工程5.1.4隧道工程5.1.5交通安全设施5.2工程安全5.2.1施工期间未发生重大安全事故5.2.2工程质量保证期未发生安全事故5.3工程进度5.3.1工程实际进度与计划进度相符5.3.2工程关键节点进度符合合同约定5.4工程投资控制5.4.1工程总投资控制在合同约定范围内5.4.2工程变更导致的投资增加符合相关规定第六条验收小组6.1组成人员6.1.1发包方代表：X、X、X6.1.2承包方代表：X、X、X6.1.3专家：X、X、X6.2职责分工6.2.1发包方代表：组织验收工作、监督验收过程、审核验收报告6.2.2承包方代表：提交验收资料、配合现场查验、整改不合格问题6.2.3专家：独立判断工程质量、提出验收意见、参与验收表决6.3验收结果表决6.3.1验收小组成员对验收结果进行表决6.3.2表决采取百分制，得分低于90分的为不合格6.3.3验收小组成员签字确认验收结果第七条验收结果处理7.1验收合格7.1.1承包方获得工程竣工验收合格证书7.1.2发包方支付合同约定的尾款7.1.3双方按照合同约定进行工程移交7.2验收不合格7.2.1承包方按照验收小组提出的整改要求进行整改7.2.2整改合格后，重新进行验收7.2.3整改期间，发包方有权暂停支付尾款7.3整改与复验7.3.1承包方在验收不合格后个月内完成整改7.3.2整改完成后，发包方组织复验7.3.3复验合格后，按合同约定支付尾款并办理移交手续第八条违约责任8.1发包方违约8.1.1未按合同约定支付工程款项，承包方有权暂停施工8.1.2未按合同约定提供施工条件，导致工程延期，承包方有权要求延长工期8.1.3发包方其他违约行为，造成承包方损失的，承包方有权要求赔偿8.2承包方违约8.2.1未按合同约定完成工程，承包方应支付违约金8.2.2工程质量不符合合同约定，承包方应负责整改并承担相应费用8.2.3承包方其他违约行为，造成发包方损失的，承包方应承担赔偿责任第九条争议解决9.1协商解决9.1.1双方应通过友好协商解决合同履行过程中的争议9.1.2协商不成的，可以在合同约定的期限内提交调解9.2调解解决9.2.1双方可向合同签订地的人民调解委员会申请调解9.2.2调解不成的，可以在合同约定的期限内选择仲裁或诉讼9.3仲裁解决9.3.1双方同意将争议提交合同签订地仲裁委员会进行仲裁9.3.2仲裁裁决是终局的，对双方均有约束力9.4法律途径9.4.1双方未能通过协商、调解、仲裁解决的争议，可以向人民法院提起诉讼9.4.2诉讼应在本合同约定的管辖法院进行第十条合同的生效、变更与终止10.1合同生效条件10.1.1合同自双方签字盖章之日起生效10.1.2合同生效后，双方应按照合同约定履行各自的权利义务10.2合同变更10.2.1合同变更应书面协议，经双方签字盖章确认10.2.2合同变更不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益10.3合同终止10.3.1合同终止条件如下：10.3.1.1工程验收合格，双方办理移交手续10.3.1.2合同约定的期限届满10.3.1.3双方协商一致解除合同10.3.1.4法律规定或双方约定的其他终止条件第十一条保密条款11.1保密内容11.1.1合同双方的商业秘密11.1.2合同履行过程中获得的其他秘密信息11.2保密期限11.2.1双方对保密信息的保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后年失效11.3违约责任11.3.1泄露保密信息的一方应承担违约责任，赔偿对方因此遭受的损失第十二条其他条款12.1合同的附件12.1.1附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力12.1.2附件包括：工程设计文件、施工图纸、工程量清单等12.2合同的修改和补充12.2.1合同的修改和补充应书面协议，经双方签字盖章确认12.2.2合同的修改和补充不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益12.3合同的传递12.3.1合同及其附件的传递应采取有效方式，确保双方的收件人能够及时签收12.3.2合同的副本数量、份数由双方协商确定12.4合同的签署12.4.1合同的签署地点为合同签订地12.4.2合同的签署时间为双方签字盖章的日期第十三条法律适用与争议解决13.1法律适用13.1.1本合同的签订、履行、解释及争议解决均适用中华人民共和国法律13.2争议解决方式13.2.1双方在合同中约定的争议解决方式为准第十四条合同的签订日期与地点14.1签订日期：年月日14.2签订地点：省市区路号第二部分：第三方介入后的修正鉴于本合同履行过程中可能涉及第三方介入，为明确第三方的概念、责任限额以及第三方与其他各方的划分，特对原合同进行如下修正：第一条第三方定义与分类1.1第三方指非合同当事人，但在合同履行过程中与合同当事人发生合同关系或者利益关系的自然人、法人或其他组织。1.2第三方分为中介方、监理方、审计方等，根据其介入的目的和性质不同，分别享有不同的权利和义务。第二条第三方介入的条件与程序2.1第三方介入的条件2.1.1第三方介入应基于合同当事人的请求或合同约定2.1.2第三方介入应符合国家法律法规的规定2.2第三方介入的程序2.2.1合同当事人应与第三方签订书面协议，明确双方的权利义务2.2.2第三方介入前，应向合同双方提交介入申请，并提供相关资质证明2.2.3合同双方应在收到第三方介入申请后日内回复，同意则签订书面协议，不同意则说明理由第三条第三方权利与义务3.1第三方权利3.1.1按照合同约定或双方协议，享有合同当事人提供的服务、物资、技术支持等3.1.2对合同履行过程进行监督，就合同履行情况提出建议和意见3.2第三方义务3.2.1按照合同约定完成相关工作，确保合同目标的实现3.2.2不得泄露合同当事人的商业秘密和其他敏感信息3.2.3不得利用合同履行过程中的优势地位，损害合同当事人的合法权益第四条第三方责任限额4.1第三方对合同当事人承担的责任限额，按照双方签订的书面协议确定4.2第三方责任限额包括但不限于：4.2.1第三方完成工作的质量、安全、进度等方面的责任4.2.2第三方因违约、过失给合同当事人造成的损失赔偿责任4.2.3第三方依法应承担的其他责任第五条第三方与合同当事人的关系5.1第三方与合同当事人之间建立的是合同关系，第三方对合同当事人承担的责任，不得对抗合同当事人之外的第三方5.2合同当事人与第三方之间的纠纷，不影响合同当事人之间的权利义务关系第六条第三方介入对合同当事人的影响6.1第三方介入不影响合同当事人按照合同约定履行各自的权利义务6.2合同当事人应协助第三方履行其职责，提供必要的条件和支持6.3合同当事人应承担第三方介入过程中产生的额外费用第七条第三方违约处理7.1第三方违约的，合同当事人有权要求第三方承担违约责任7.2合同当事人与第三方之间的纠纷，按照合同约定或者双方协议解决第八条第三方介入的终止8.1第三方介入终止的条件8.1.1第三方完成合同约定的工作，合同当事人与其解除合同关系8.1.2合同当事人协商一致解除第三方介入8.1.3法律规定或双方约定的其他终止条件8.2第三方介入终止的程序8.2.1合同当事人与第三方协商一致，签订终止协议8.2.2终止协议应明确双方在终止后的权利义务，包括但不限于费用结算、资料归档等第九条第三方介入的违约责任9.1第三方违反合同约定，给合同当事人造成损失的，应承担违约责任9.2合同当事人未按约定履行协助义务，导致第三方违约的，应承担相应的责任第十条第三方介入的争议解决10.1双方应通过友好协商解决第三方介入过程中的争议10.2协商不成的，可以在合同约定的期限内选择调解或仲裁10.3调解不成的，可以在合同约定的期限内向人民法院提起诉讼第十一条第三方介入的保密条款11.1第三方应保守合同当事人的商业秘密和其他敏感信息11.2第三方保密义务自合同签订之日起生效，至合同终止后年失效第十二条其他条款12.1合同的附件12.1.1附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等法律效力12.1.2附件包括：第三方介入协议、第三方资质证明等12.2合同的修改和补充12.2.1合同的修改和补充应书面协议，经双方签字盖章确认12.2.2合同的修改和补充不得违反国家法律法规，不得损害国家利益、社会公共利益第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件附件二：施工图纸附件三：工程量清单附件四：工程质量标准附件五：安全防护措施方案附件六：环境保护措施方案附件七：工程进度计划附件八：工程投资预算附件九：第三方介入协议附件十：第三方资质证明附件十一：合同履行过程中的其他重要文件附件的详细要求和说明：附件一：工程设计文件本附件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计变更等，用于指导施工和验收。附件二：施工图纸本附件应详细表述施工过程中的各项细节，包括构件尺寸、施工工艺、材料要求等。附件三：工程量清单本附件应列出工程所需各项材料、构件、工程量的详细清单，用于成本控制和采购。附件四：工程质量标准本附件应详细规定工程质量的要求，包括材料、构件、施工工艺的质量标准。附件五：安全防护措施方案本附件应包括工程施工期间的安全防护措施，用于保障施工人员的安全。附件六：环境保护措施方案本附件应包括工程施工期间的环境保护措施，用于减少施工对环境的影响。附件七：工程进度计划本附件应详细描述工程的施工进度计划，包括各阶段的开始和结束时间。附件八：工程投资预算本附件应列出工程的总投资预算，包括各项费用的大致金额。附件九：第三方介入协议本附件应明确第三方的权利、义务和责任，以及双方对第三方的要求。附件十：第三方资质证明本附件应包括第三方的资质证明文件，以证明其具备履行合同的能力。附件十一：合同履行过程中的其他重要文件本附件应包括合同履行过程中产生的其他重要文件，如会议纪要、变更协议等。说明二：违约行为及责任认定：1.未能按照合同约定的时间、质量、标准完成工程。2.未能按照合同约定的时间支付价款或提供施工条件。3.未经对方同意，单方面变更合同内容。4.未能按照合同约定保密，泄露对方商业秘密。5.未能按照合同约定协助对方履行其职责。违约责任认定标准：1.违约方应承担因违约导致的直接经济损失。2.违约方应承担因违约导致的间接经济损失。3.违约方应承担因违约导致的合同履行延误的违约金。4.违约方应承担因违约导致的合同解除的法律责任。示例说明：如果承包方未能按照合同约定的时间完成工程，导致工程延期，那么承包方应承担因延期导致的直接经济损失，如工程延期期间的材料成本、人工成本等。同时，承包方还应承担因延期导致的合同履行延误的违约金。全文完。二零二四年度公路建设工程竣工验收合同1本合同目录一览1.竣工验收工程概况1.1工程名称1.2工程地点1.3工程规模1.4工程投资2.竣工验收标准及要求2.1验收标准2.2验收程序2.3验收条件2.4验收结果处理3.竣工验收组织机构3.1验收委员会组成3.2验收委员会职责3.3验收工作组组成3.4验收工作组职责4.竣工验收时间安排4.1验收启动时间4.2验收完成时间4.3验收报告提交时间4.4验收整改期限5.竣工验收费用5.1验收费用计算5.2验收费用支付方式5.3验收费用承担主体5.4验收费用调整机制6.竣工验收资料要求6.1资料种类6.2资料提交时间6.3资料提交格式6.4资料归档要求7.工程质量保证7.1质量保证措施7.2质量问题处理7.3质量保证期限7.4质量保证责任8.安全生产要求8.1安全生产措施8.2安全生产责任8.3安全事故处理8.4安全生产培训9.违约责任9.1违约情形9.2违约责任承担9.3违约赔偿金额计算9.4违约责任免除10.争议解决方式10.1争议解决途径10.2争议解决期限10.3争议解决费用承担10.4争议解决结果执行11.合同的生效、变更与解除11.1合同生效条件11.2合同变更程序11.3合同解除条件11.4合同解除后的处理12.合同的履行监督12.1履行监督机构12.2履行监督职责12.3履行监督方式12.4履行监督结果处理13.保密条款13.1保密信息范围13.2保密期限13.3保密义务13.4违反保密条款的责任14.其他条款14.1合同适用法律14.2合同争议的法院选择14.3合同的签订地点和时间14.4合同的附件第一部分：合同如下：第一条竣工验收工程概况1.1工程名称：X公路建设工程1.2工程地点：位于X省X市X县，起点为X，终点为X1.3工程规模：全长X公里，双向X车道，包括桥梁、隧道、路面等工程1.4工程投资：总投资约为X亿元，其中固定资产投资X亿元，其他投资X亿元第二条竣工验收标准及要求2.1验收标准：本工程验收按照《公路工程质量检验标准》和《公路工程竣工验收规范》执行，要求工程质量达到优良等级2.2验收程序：验收程序分为预验收、正式验收和验收后评估三个阶段2.3验收条件：工程完成后，需提交完整的工程资料、试验检测报告、质量保证书等，经预验收合格后，方可进行正式验收2.4验收结果处理：验收不合格的，责任方需按照验收委员会的要求进行整改，直至达到验收标准第三条竣工验收组织机构3.1验收委员会组成：验收委员会由业主单位、设计单位、施工单位、监理单位、质量监督机构等组成，成员总数不少于5人3.2验收委员会职责：负责组织、监督和协调竣工验收工作，对验收结果进行审议和决定3.3验收工作组组成：验收工作组由专业技术人员组成，成员总数不少于3人3.4验收工作组职责：负责对工程质量、安全、环保等方面进行现场检查，编制验收报告第四条竣工验收时间安排4.1验收启动时间：工程完工后一个月内4.2验收完成时间：验收工作自启动之日起不超过6个月4.3验收报告提交时间：验收完成后一个月内4.4验收整改期限：自验收不合格通知之日起，责任方需在规定时间内完成整改第五条竣工验收费用5.1验收费用计算：验收费用包括人工费、交通费、住宿费、检测费等，具体计算标准按照合同约定执行5.2验收费用支付方式：验收费用由业主单位支付，支付方式为银行转账5.3验收费用承担主体：验收费用由施工单位承担，如有质量问题导致的整改费用，由责任方承担5.4验收费用调整机制：验收费用的调整按照合同约定的调整机制执行第六条竣工验收资料要求6.1资料种类：包括工程设计文件、施工记录、试验检测报告、质量保证书、安全生产记录等6.2资料提交时间：资料提交时间按照验收程序的要求执行6.3资料提交格式：资料提交格式应符合规范要求，清晰、完整、有序6.4资料归档要求：资料归档应按照国家和行业标准执行，确保资料的安全、完整和可追溯性第八条工程质量保证8.1质量保证措施：施工单位应建立健全质量保证体系，严格按照设计文件和施工规范施工，确保工程质量8.2质量问题处理：发现质量问题，应及时报告业主单位，由业主单位组织相关单位进行处理8.3质量保证期限：工程质量保证期限为验收合格之日起两年8.4质量保证责任：施工单位对工程质量承担全面责任，如有质量问题，应承担相应的整改和赔偿责任第九条安全生产要求9.1安全生产措施：施工单位应建立健全安全生产责任制，制定并落实安全生产措施，确保施工安全9.2安全生产责任：施工单位对施工现场的安全生产承担全面责任，如有安全事故，应承担相应的赔偿责任9.3安全事故处理：发生安全事故，施工单位应立即启动应急预案，及时报告业主单位，并按有关规定进行处理9.4安全生产培训：施工单位应定期组织安全生产培训，提高施工人员的安全意识和技术水平第十条违约责任10.1违约情形：违约情形包括但不限于未按合同约定完成工程、工程质量不符合约定等10.2违约责任承担：违约方应承担违约责任，包括赔偿损失、支付违约金等10.3违约赔偿金额计算：违约赔偿金额根据违约程度和合同约定进行计算10.4违约责任免除：不可抗力因素导致的违约，经双方协商一致，可免除违约责任第十一条争议解决方式11.1争议解决途径：争议可通过协商、调解、仲裁或诉讼等方式解决11.2争议解决期限：争议解决期限不超过一年11.3争议解决费用承担：争议解决费用由败诉方承担，双方另有约定的除外11.4争议解决结果执行：争议解决结果生效后，双方应按照解决结果执行第十二条合同的生效、变更与解除12.1合同生效条件：合同自双方签字盖章之日起生效12.2合同变更程序：合同变更需经双方协商一致，并以书面形式签订变更协议12.3合同解除条件：合同解除需经双方协商一致，并以书面形式解除合同12.4合同解除后的处理：合同解除后，双方应按照解除协议约定的方式处理后续事项第十三条合同的履行监督13.1履行监督机构：履行监督机构为业主单位13.2履行监督职责：履行监督机构对施工单位的施工进度、质量、安全等方面进行监督13.3履行监督方式：履行监督方式包括现场检查、资料审查等13.4履行监督结果处理：履行监督机构对监督结果进行记录，对发现的问题提出整改要求，并跟踪整改情况第十四条保密条款14.1保密信息范围：保密信息范围包括合同内容、工程设计文件、施工记录等14.2保密期限：保密期限自合同生效之日起两年14.3保密义务：双方对保密信息承担保密义务，不得泄露给第三方14.4违反保密条款的责任：违反保密条款的，违约方应承担违约责任，包括赔偿损失第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入定义1.1第三方：本合同中所指的第三方，包括但不限于合同审查机构、质量监督机构、安全生产监督机构、金融机构、仲裁机构、人民法院等。1.2第三方介入情形：第三方介入包括但不限于合同争议的调解、工程质量的检测、安全生产的监督、资金的监管等。第二条第三方介入程序2.1第三方介入的启动：当甲乙双方在合同履行过程中出现争议，无法通过协商解决时，任一方可以书面形式请求第三方介入。2.2第三方介入的接受：第三方在接到介入请求后，应在五个工作日内决定是否接受介入。2.3第三方介入的过程：第三方介入过程中，甲乙双方应积极配合，提供必要的文件和资料，接受第三方的调查和审查。2.4第三方介入的结束：第三方介入结束后，第三方应出具介入意见或决定，甲乙双方应按照第三方意见或决定执行。第三条第三方责任限额3.1第三方责任：第三方在介入过程中，应保持中立公正，严格按照法律法规和合同约定行使职权。3.2第三方责任限额：第三方对甲乙双方的损失承担有限责任，第三方责任限额不超过其介入费用。3.3第三方责任免除：第三方在合法行使职权过程中，因不可抗力或其他意外事件导致损失的，第三方不承担责任。3.4第三方责任赔偿：甲乙双方因第三方介入而产生的损失，由第三方按照责任限额进行赔偿。第四条甲乙方与第三方的权利义务4.1甲乙方的权利义务：甲乙方应按照合同约定履行合同义务，配合第三方进行介入工作，接受第三方的决定。4.2第三方的权利义务：第三方应按照法律法规和合同约定行使职权，保护甲乙双方的合法权益，及时出具介入意见或决定。4.3甲乙方与第三方的关系：甲乙方与第三方之间是平等的合同关系，第三方对甲乙方不具有约束力，甲乙方对第三方也不具有约束力。第五条第三方介入费用5.1第三方介入费用的计算：第三方介入费用包括但不限于专家费、差旅费、办公费等，具体计算标准由合同双方协商确定。5.2第三方介入费用的支付：第三方介入费用由甲乙双方按照约定的比例承担。5.3第三方介入费用的调整：第三方介入费用可以根据实际情况进行调整，具体调整方式由合同双方协商确定。第六条第三方介入结果的执行6.1第三方介入结果：第三方介入结果是甲乙双方解决争议的依据，甲乙双方应按照第三方介入结果执行。6.2第三方介入结果的争议：甲乙双方对第三方介入结果有争议的，可以依法申请仲裁或提起诉讼。6.3第三方介入结果的变更：第三方介入结果一经作出，甲乙双方不得擅自变更，确需变更的，应重新请求第三方介入。第七条第三方介入后的其他规定7.1第三方介入不影响甲乙双方的权利义务，甲乙双方应继续履行合同约定的义务。7.2第三方介入不影响甲乙双方对彼此的索赔权，甲乙双方在第三方介入过程中提出的主张，可以在后续的索赔中予以支持。7.3第三方介入不影响甲乙双方根据合同约定享有的其他权利和承担的义务。第二部分：第三方介入后的修正结束第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计文件附件2：施工记录附件3：试验检测报告附件4：质量保证书附件5：安全生产记录附件6：合同审查机构出具的审查意见附件7：质量监督机构出具的监督报告附件8：安全生产监督机构出具的监督报告附件9：金融机构出具的资金监管报告附件10：仲裁机构出具的仲裁裁决书附件11：人民法院出具的判决书附件12：第三方介入意见或决定附件13：合同变更协议附件14：合同解除协议附件的详细要求和说明：附件1：工程设计文件应包括工程的设计图纸、设计说明书、设计计算书等，要求清晰、完整、准确。附件2：施工记录应包括施工日志、施工方案、施工进度表等，要求真实、完整、及时。附件3：试验检测报告应包括材料试验报告、施工质量检测报告、结构安全检测报告等，要求符合国家标准和合同要求。附件4：质