二零二四年度教育设施建设工程劳务分包合同2篇

20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER20XX专业合同封面COUNTRACTCOVER甲方：XXX乙方：XXXPERSONALRESUMERESUME二零二四年度教育设施建设工程劳务分包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址1.2承包方名称及地址1.3劳务分包商名称及地址第二条工程概述2.1工程名称2.2工程地点2.3工程规模2.4工程内容第三条合同金额3.1合同总金额3.2预付款金额及支付时间3.3工程进度款金额及支付时间3.4竣工结算金额及支付时间第四条劳务分包内容4.1分包工程范围4.2分包工程质量标准4.3分包工程进度要求第五条劳务分包商的义务5.1分包商资质要求5.2分包商施工组织与管理5.3分包商人员配置要求5.4分包商材料供应要求第六条发包方的义务6.1发包方提供的施工条件6.2发包方对分包工程的监督与检查6.3发包方工程变更的处理6.4发包方工程验收第七条合同价款及支付7.1合同价款的确定7.2预付款的支付7.3工程进度款的支付7.4竣工结算的办理第八条工程质量与验收8.1工程质量标准8.2工程验收程序8.3工程质量问题的处理第九条合同争议的解决9.1争议解决方式9.2争议解决时效第十条违约责任10.1发包方的违约责任10.2承包方的违约责任10.3劳务分包商的违约责任第十一条合同的解除11.1合同解除的条件11.2合同解除后的处理第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义12.2不可抗力事件的处理第十三条保密条款13.1保密信息的定义13.2保密信息的保护措施第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同的生效条件14.2合同的变更程序14.3合同的终止条件及处理程序第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方名称及地址（此处填写发包方的全称和地址）1.2承包方名称及地址（此处填写承包方的全称和地址）1.3劳务分包商名称及地址（此处填写劳务分包商的名称和地址）第二条工程概述2.1工程名称（此处填写工程的名称）2.2工程地点（此处填写工程的具体地点）2.3工程规模（此处填写工程的规模，如建筑面积、栋数等）2.4工程内容（此处填写工程的主要内容，如土建、装修、安装等）第三条合同金额3.1合同总金额（此处填写合同的总金额，单位为元）3.2预付款金额及支付时间（此处填写预付款的金额和支付时间）3.3工程进度款金额及支付时间（此处填写工程进度款的金额和支付时间）3.4竣工结算金额及支付时间（此处填写竣工结算的金额和支付时间）第四条劳务分包内容4.1分包工程范围（此处填写分包工程的范围，包括工程部位、工程量等）4.2分包工程质量标准（此处填写分包工程的质量标准，如达到国家验收标准、优良等）4.3分包工程进度要求（此处填写分包工程的进度要求，如工程按时完成、不影响总工期等）第五条劳务分包商的义务5.1分包商资质要求（此处填写分包商应具备的资质要求，如营业执照、资质证书等）5.2分包商施工组织与管理（此处填写分包商在施工过程中的组织与管理要求）5.3分包商人员配置要求（此处填写分包商应配置的人员要求，包括工种、数量、技术等级等）5.4分包商材料供应要求（此处填写分包商供应材料的要求，包括质量、数量、供应时间等）第六条发包方的义务6.1发包方提供的施工条件（此处填写发包方应提供的施工条件，如场地、水电、交通等）6.2发包方对分包工程的监督与检查（此处填写发包方对分包工程的监督与检查权力）6.3发包方工程变更的处理（此处填写发包方在工程过程中变更的处理方式）6.4发包方工程验收（此处填写发包方对工程验收的程序和要求）第八条工程质量与验收8.1工程质量标准（此处填写工程应达到的质量标准，包括国家验收标准、行业标准等）8.2工程验收程序（此处填写工程的验收程序，如分阶段验收、整体验收等）8.3工程质量问题的处理（此处填写工程质量问题的处理方式，包括责任划分、维修、整改等）第九条合同争议的解决9.1争议解决方式（此处填写争议解决的方式，如协商、调解、仲裁或诉讼等）9.2争议解决时效（此处填写争议解决的时效要求，如在收到争议通知后一定时间内解决等）第十条违约责任10.1发包方的违约责任（此处填写发包方违约时的责任承担，如赔偿、延期等）10.2承包方的违约责任（此处填写承包方违约时的责任承担，如赔偿、整改等）10.3劳务分包商的违约责任（此处填写劳务分包商违约时的责任承担，如赔偿、整改等）第十一条合同的解除11.1合同解除的条件（此处填写合同解除的条件，如违约、不可抗力等）11.2合同解除后的处理（此处填写合同解除后的处理方式，如赔偿、工程交接等）第十二条不可抗力12.1不可抗力的定义（此处填写不可抗力的定义，如自然灾害、社会事件等）12.2不可抗力事件的处理（此处填写不可抗力事件发生时的处理方式，如延期、赔偿等）第十三条保密条款13.1保密信息的定义（此处填写保密信息的定义，如商业秘密、技术资料等）13.2保密信息的保护措施（此处填写保护保密信息的具体措施，如签订保密协议、限制信息流传等）第十四条合同的生效、变更和终止14.1合同的生效条件（此处填写合同生效的条件，如双方签字盖章、政府批准等）14.2合同的变更程序（此处填写合同变更的程序，如双方协商一致、书面确认等）14.3合同的终止条件及处理程序（此处填写合同终止的条件和处理程序，如工程完工、双方协商一致等）第二部分：第三方介入后的修正1.第三方概念界定（此处填写第三方的定义，如指非甲乙方以外的合同当事人，包括但不限于中介方、监理方、审计方等）2.第三方介入的情形（此处填写第三方介入的情形，如甲乙方无法达成一致时、合同履行中出现争议时等）3.第三方介入程序（此处填写第三方介入的程序，如双方协商一致后通知第三方介入、第三方在收到通知后一定时间内介入等）4.第三方权利与义务（此处填写第三方的权利与义务，如对合同履行进行监督、提出建议、协调解决争议等）5.第三方责任限额（此处填写第三方的责任限额，如仅对介入事项负责、对合同履行过程中的损失承担有限责任等）6.第三方与其他各方的关系（此处填写第三方与其他各方之间的关系，如第三方独立于甲乙方、甲乙方应尊重第三方的决定等）7.第三方介入后的合同变更（此处填写第三方介入后合同的变更内容，如增加第三方参与的权利、义务、责任等）8.第三方介入后的合同终止（此处填写第三方介入后合同的终止条件，如第三方决定终止、合同履行完毕等）9.第三方介入后的争议解决（此处填写第三方介入后争议的解决方式，如第三方调解、仲裁或诉讼等）10.第三方介入后的赔偿责任（此处填写第三方介入后因过错造成损失时的赔偿责任，如第三方需承担的责任、赔偿限额等）11.第三方介入后的保密条款（此处填写第三方介入后保密条款的调整，如第三方同样需遵守保密协议、保密信息的范围等）12.第三方介入后的合同生效、变更和终止（此处填写第三方介入后合同的生效、变更和终止条件及程序，如双方签字盖章、政府批准等）13.第三方介入后的违约责任（此处填写第三方介入后违约时的责任承担，如第三方违约时的赔偿、整改等）14.第三方介入后的其他条款（此处填写第三方介入后其他需要约定的条款，如第三方服务费用、工作时间等）第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件1：工程设计图纸附件2：工程量清单附件3：施工方案和技术要求附件4：合同价款明细表附件5：预付款支付凭证附件6：工程进度款支付凭证附件7：竣工结算申请表附件8：工程质量验收标准附件9：施工安全规范附件10：环境保护要求附件11：保密协议附件12：第三方介入协议附件13：违约行为及责任认定细则附件14：争议解决方式选择协议附件详细要求和说明：附件1：工程设计图纸（包括但不限于工程平面图、立面图、剖面图、细部图等，需符合国家设计规范和甲乙双方约定标准）附件2：工程量清单（详细列出分部分项工程量，包括工程名称、工程量、单位、单价等）附件3：施工方案和技术要求（包括施工工艺、施工进度计划、材料设备清单、质量安全措施等）附件4：合同价款明细表（详细列出合同价款的构成，包括工程款、材料款、人工费、管理费等）附件5：预付款支付凭证（注明预付款的支付时间、金额、用途等）附件6：工程进度款支付凭证（注明工程进度款的支付时间、金额、依据等）附件7：竣工结算申请表（包括工程实际完成情况、工程量确认、价款计算等）附件8：工程质量验收标准（国家验收标准或甲乙双方约定的质量标准，如合格、优良等）附件9：施工安全规范（国家安全生产标准或甲乙双方约定的安全规范）附件10：环境保护要求（国家环保法规或甲乙双方约定的环保要求）附件11：保密协议（明确保密信息的内容、保密期限、违约责任等）附件12：第三方介入协议（明确第三方的职责、权利、义务、责任限额等）附件13：违约行为及责任认定细则（详细列出违约行为的具体情形和责任认定标准）附件14：争议解决方式选择协议（明确争议解决的途径和程序）说明二：违约行为及责任认定：1.未按约定时间完成工程2.工程质量不符合约定标准3.材料设备供应不符合合同要求4.未按约定支付价款5.未按约定提供施工条件6.违反安全、环保规定7.泄露保密信息8.第三方介入不当或未能履行约定职责违约责任认定标准：1.根据违约行为的严重程度，确定责任承担方式，如修理、拆除、重做等。2.根据违约行为对工程进度的影响，确定违约责任的时间范围。3.根据违约行为造成的损失，确定赔偿金额，如直接损失、间接损失等。4.根据合同约定，考虑违约方的主观过错程度，确定责任承担比例。示例说明：如果承包方未按约定时间完成工程，导致工程延期，发包方有权根据合同约定要求承包方支付违约金或延长合同工期。具体违约金的计算方式和工期延长的天数应在合同中明确。如果劳务分包商提供的材料设备不符合合同要求，导致工程质量问题，发包方有权要求劳务分包商负责修理、更换或赔偿损失。具体的责任承担和赔偿标准应在合同中明确。全文完。二零二四年度教育设施建设工程劳务分包合同1本合同目录一览第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址1.2：分包方名称及地址1.3：合同中术语和定义的解释第二条：工程概述2.1：工程名称2.2：工程地点2.3：工程规模2.4：工程内容第三条：劳务分包范围3.1：分包方应承担的劳务工作内容3.2：分包方的责任与义务3.3：分包方的权利与利益第四条：合同价格4.1：劳务分包总价4.2：价格调整条件及方法4.3：支付方式及支付时间第五条：工期要求5.1：工程开工日期5.2：工程竣工日期5.3：工期延误的后果第六条：质量标准6.1：工程质量要求6.2：质量验收标准及程序6.3：质量问题的处理第七条：安全与环保7.1：分包方的安全生产责任7.2：安全事故的处理7.3：环保要求及措施第八条：变更与解除合同8.1：合同变更的条件8.2：合同解除的条件8.3：变更与解除合同的程序第九条：违约责任9.1：发包方的违约责任9.2：分包方的违约责任9.3：违约赔偿金额及方式第十条：争议解决10.1：合同争议的解决方式10.2：仲裁或诉讼的地点及法院第十一条：合同的生效、变更和终止11.1：合同的生效条件11.2：合同的变更程序11.3：合同的终止条件第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围12.2：保密信息的保护措施12.3：保密信息的例外情况第十三条：合同的附件13.1：附件清单13.2：附件的效力第十四条：其他条款14.1：合同的书面形式14.2：合同的修改与补充14.3：合同的解除与终止第一部分：合同如下：第一条：合同主体及定义1.1：发包方名称及地址甲方：X教育投资集团有限公司地址：省市区路号1.2：分包方名称及地址乙方：X建筑工程有限公司地址：省市区路号1.3：合同中术语和定义的解释为本合同所述，“教育设施建设工程”是指甲方投资建设的位于省市区路号的包括但不限于教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等建筑设施的建设和配套工程。“劳务分包”是指乙方按照甲方的要求，提供与教育设施建设工程相关的全部或部分劳务作业，包括但不限于施工、安装、维修、保养等工作。“合同价款”是指乙方为完成劳务分包工作，按照本合同约定应向甲方支付的价款，包括劳务费、材料费、设备费、交通费等。“工期”是指乙方按照本合同约定完成劳务分包工作的时间，自工程开工之日起至工程竣工交付日止。第二条：工程概述2.1：工程名称教育设施建设工程2.2：工程地点省市区路号2.3：工程规模包括但不限于教学楼、实验楼、图书馆、学生宿舍等建筑设施的建设2.4：工程内容包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等第三条：劳务分包范围3.1：分包方应承担的劳务工作内容乙方应按甲方的要求，完成教育设施建设工程中包括但不限于土建工程、安装工程、装饰工程、园林绿化工程等劳务作业。3.2：分包方的责任与义务乙方应按照甲方的要求，保证劳务分包工作的质量、安全、进度等满足合同约定。乙方应承担劳务分包过程中的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、设备费、交通费等。乙方应对其劳务分包过程中的行为负责，不得侵犯甲方的合法权益，包括但不限于知识产权、商业秘密等。3.3：分包方的权利与利益乙方有权按照本合同约定获得合同价款。乙方有权按照甲方的要求，参与工程的设计、施工、验收等环节。乙方在履行合同过程中，有权要求甲方提供必要的协助和支持。第四条：合同价格4.1：劳务分包总价本合同劳务分包总价为一亿人民币（￥100,000,000）。4.2：价格调整条件及方法合同价款如需调整，应由双方协商一致，并签订补充协议。价格调整的条件和方法包括但不限于：材料价格变动超过一定幅度；工程量变动超过一定幅度；政策性调整等。4.3：支付方式及支付时间甲方应按照乙方完成劳务分包工作的实际情况，按时支付合同价款。支付方式为转账支付，支付时间为每月底。第五条：工期要求5.1：工程开工日期本工程开工日期为2024年1月1日。5.2：工程竣工日期本工程竣工交付日期为2024年12月31日。5.3：工期延误的后果如乙方未按本合同约定的工期完成劳务分包工作，应按照甲方要求支付违约金，违约金计算方式为：违约金=合同价款×每日违约金比例。第六条：质量标准6.1：工程质量要求乙方向甲方保证，劳务分包工程的质量应满足国家相关法律法规、行业标准和甲方要求。6.2：质量验收标准及程序工程质量验收标准及程序按照国家和行业的相关标准执行。甲方有权对乙方劳务分包工程的质量进行监督检查，乙方应予以配合。如乙方劳务分包工程质量不符合约定，乙方应按照甲方的要求进行整改，并承担由此产生的全部费用。6.3：质量问题的处理如乙方劳务分包工程出现质量问题，乙方应负责及时修复，并承担修复费用。如因乙方原因导致工程质量问题给甲方造成损失的，乙方还应承担赔偿责任。如甲方对乙方劳务分包工程的质量提出异议，乙方应在接到异议通知后的10个工作日内进行整改。如乙方未按要求整改，甲方有权委托第三方进行整改，并承担相应费用。第八条：变更与解除合同8.1：合同变更的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）国家政策、法律法规发生变化，影响合同履行；（3）双方协商一致的其他变更事项。8.2：合同解除的条件（1）因不可抗力导致合同无法履行；（2）一方明确表示不履行合同主要义务；（3）一方严重违约，导致合同无法履行；（4）双方协商一致的其他解除事项。8.3：变更与解除合同的程序合同变更或解除应由双方签订书面协议，并报相关部门备案。合同变更或解除后，乙方应按照甲方的要求完成剩余劳务分包工作。合同变更或解除不影响甲方已支付的合同价款。第九条：违约责任9.1：发包方的违约责任甲方违反本合同的约定，导致乙方无法履行或造成乙方损失的，甲方应承担违约责任，包括但不限于赔偿乙方损失、支付违约金等。9.2：分包方的违约责任乙方违反本合同的约定，导致甲方无法履行或造成甲方损失的，乙方应承担违约责任，包括但不限于赔偿甲方损失、支付违约金等。9.3：违约赔偿金额及方式违约赔偿金额根据甲方或乙方的违约程度、损失大小等因素确定。具体赔偿金额和方式由双方协商确定。第十条：争议解决10.1：合同争议的解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁机构仲裁。10.2：仲裁或诉讼的地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地。如双方未在合同中约定仲裁机构，则默认提交甲方所在地人民法院管辖。第十一条：合同的生效、变更和终止11.1：合同的生效条件本合同自双方签字（或盖章）之日起生效。11.2：合同的变更程序合同变更应由双方签订书面协议，并报相关部门备案。11.3：合同的终止条件（1）合同约定的工期结束；（2）双方协商一致解除合同；（3）依法应当终止的其他情形。第十二条：保密条款12.1：保密信息的范围保密信息包括合同履行过程中双方交换的图纸、技术资料、商业秘密等。12.2：保密信息的保护措施双方应对保密信息予以严格保密，未经对方同意，不得向第三方泄露。12.3：保密信息的例外情况法律要求透露的、双方共同同意透露的、保密信息已经公开的等情形不受保密条款限制。第十三条：合同的附件13.1：附件清单附件清单包括但不限于：（1）工程设计图纸；（2）施工方案；（3）材料设备清单；（4）其他与合同履行相关的文件。13.2：附件的效力附件为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。第十四条：其他条款14.1：合同的书面形式本合同及附件均为书面形式，一式两份，甲乙双方各执一份。14.2：合同的修改与补充本合同未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。14.3：合同的解除与终止本合同履行完毕后，双方签署解除合同书面协议，并报相关部门备案。合同解除后，乙方应按照甲方的要求完成剩余工作，并承担相应费用。第二部分：第三方介入后的修正第一条：第三方介入的条件1.1：第三方介入的情形（1）甲方或乙方无法独立完成合同约定的部分工作；（2）为了提高工程质量或效率，甲方或乙方认为需要第三方专业支持；（3）甲方或乙方因不可抗力或其他原因无法继续履行合同，需要第三方接替。1.2：第三方介入的程序第三方介入应由甲方或乙方书面通知对方，并说明介入的原因和范围。甲方或乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。第二条：第三方的定义及责任2.1：第三方的定义第三方是指非甲方非乙方的一方，根据甲方或乙方的邀请，参与合同履行过程，提供特定服务或完成特定工作。2.2：第三方的责任第三方应按照甲方或乙方的工作要求，完成约定的服务或工作。第三方应对其提供的服务或工作成果负责，确保符合合同约定的质量标准。2.3：第三方的权利第三方有权按照书面协议的约定，获得相应的报酬和服务条件。2.4：第三方的责任限额第三方对因其提供的服务或工作成果导致甲方或乙方的损失，应承担相应的赔偿责任。赔偿金额根据损失程度和第三方过错程度确定。第三条：第三方与甲乙方的关系3.1：第三方与甲乙方的权利义务划分第三方介入后，甲方或乙方与第三方之间的权利义务，应由双方书面协议约定。第三方对甲方或乙方承担的责任，不免除甲方或乙方对对方的责任。3.2：第三方与甲乙方的沟通协作第三方应主动与甲方或乙方沟通协作，确保合同顺利履行。甲方或乙方应提供必要的协助和支持，包括但不限于提供工作场地、技术资料等。第四条：第三方介入对合同价款的影响4.1：第三方介入的费用第三方介入的费用，包括但不限于第三方的人工费、材料费、设备费等，由甲方或乙方承担。具体费用根据双方书面协议确定。4.2：第三方介入对合同价款的影响第三方介入不改变本合同约定的合同价款。如第三方介入导致合同价款变动，双方应签订书面补充协议，明确价款的调整方式。第五条：第三方介入对工期的影响5.1：第三方介入对工期的影响第三方介入不影响本合同约定的工期。如第三方介入导致工期变动，双方应签订书面补充协议，明确工期的调整方式。5.2：第三方介入的工期延误处理如第三方介入导致工期延误，第三方应承担相应的违约责任。具体违约责任由双方书面协议确定。第六条：第三方介入的争议解决6.1：第三方介入的争议解决方式（1）向合同签订地的人民法院提起诉讼；（2）提交合同约定的仲裁机构仲裁。6.2：仲裁或诉讼的地点及法院仲裁或诉讼地点为合同签订地。如双方未在合同中约定仲裁机构，则默认提交甲方所在地人民法院管辖。第七条：第三方介入的合同效力7.1：第三方介入的合同效力第三方介入的协议为本合同不可分割的一部分，与合同具有同等效力。7.2：第三方介入的合同修改与补充第三方介入的协议未尽事宜，可由双方另行签订补充协议，补充协议与本合同具有同等效力。7.3：第三方介入的合同解除与终止第三方介入的协议履行完毕后，双方签署解除协议书面协议，并报相关部门备案。合同解除后，第三方应按照甲方或乙方的要求完成剩余工作，并承担相应费用。第八条：甲乙方的权利和义务8.1：甲乙方的权利甲方和乙方有权根据合同履行情况，邀请第三方介入，提供专业支持或完成特定工作。8.2：甲乙方的义务甲方和乙方应与第三方签订书面协议，明确双方的权利和义务。甲方和乙方应对第三方提供的服务或工作成果进行验收，确保符合合同约定的质量标准。8.3：甲乙方的责任甲方和乙方对因其邀请第三方介入导致对方损失的，应承担相应的赔偿责任。第九条：第三方的权益保护9.1：第三方的权益第三方根据甲方或乙方的邀请，有权获得约定的报酬和服务条件第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：1.工程设计图纸：包括但不限于建筑、结构、电气、给排水等各专业图纸。2.施工方案：包括施工组织设计、施工进度计划、质量安全保证措施等。3.材料设备清单：包括工程所需材料的品牌、型号、规格、数量等。4.施工合同：包括合同主体、工程范围、工期、质量要求、价格、支付方式等。5.劳务分包合同：包括合同主体、分包范围、责任义务、价格、支付方式等。6.第三方介入协议：包括第三方主体、介入范围、责任义务、价格、支付方式等。7.质量验收标准及程序：包括工程质量验收的标准、程序