2024年公园绿化带挡土墙工程承包合同书版B版

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年公园绿化带挡土墙工程承包合同书版B版本合同目录一览1.工程概述1.1工程名称：2024年公园绿化带挡土墙工程1.2工程地点：具体公园位置1.3工程内容：绿化带挡土墙的设计和施工2.合同主体2.1承包方：具体承包公司名称2.2发包方：具体公园管理机构名称3.工程时间和进度3.1开工日期：具体日期3.2竣工日期：具体日期3.3工程进度：按照发包方要求的时间节点完成工程4.工程质量4.1质量标准：符合国家和地方的相关法律法规和技术标准4.2质量保证：承包方对工程质量承担相应的责任5.工程造价和支付5.1工程总价：具体金额5.2支付方式：按照工程进度和合同约定进行支付5.3支付条件：工程验收合格后进行支付6.工程变更6.1变更条件：因不可抗力或发包方要求进行工程变更6.2变更程序：双方协商一致，签订变更协议7.工程验收7.1验收标准：按照合同约定的质量标准进行验收7.2验收程序：工程完成后，由双方共同组织验收8.违约责任8.1承包方违约：未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求8.2发包方违约：未能按照合同约定支付工程款项或延迟付款9.争议解决9.1争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉10.合同的生效、变更和解除10.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效10.2合同变更：双方协商一致，签订变更协议10.3合同解除：因不可抗力或双方协商一致解除合同11.其他约定11.1保密条款：双方对合同内容和工程信息予以保密11.2通知条款：双方通过书面形式进行通知12.法律适用和争议解决12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律12.2争议解决：如发生争议，双方可协商解决，协商不成的，提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉13.附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关法律法规和技术标准14.签署页14.1承包方签署页14.2发包方签署页第一部分：合同如下：第一条工程概述1.1工程名称：2024年公园绿化带挡土墙工程1.2工程地点：具体公园位置1.3工程内容：绿化带挡土墙的设计和施工，包括墙体结构、绿化带铺设、排水系统等第二条合同主体第三条工程时间和进度3.3工程进度：承包人应按照发包人要求的时间节点完成工程，具体进度安排在附件中详细说明第四条工程质量4.1质量标准：工程质量应符合《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国城市绿化条例》以及国家和地方的相关法律法规和技术标准4.2质量保证：承包人应对工程质量承担相应的责任，确保工程安全、可靠、美观第五条工程造价和支付5.2支付方式：发包人按照工程进度和合同约定进行支付，具体支付安排在附件中详细说明5.3支付条件：工程验收合格后，发包人按照约定支付剩余款项第六条工程变更6.1变更条件：因不可抗力或发包人要求进行工程变更6.2变更程序：双方协商一致，签订变更协议，并对工程总价和进度进行相应调整第七条工程验收7.1验收标准：工程质量应符合合同约定的质量标准7.2验收程序：工程完成后，由双方共同组织验收，验收合格后，工程正式交付发包人使用合同中未涉及的其他条款和内容将在附件中详细说明。第八条违约责任8.1承包人违约：未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求，应承担违约责任，具体包括但不限于：逾期交付工程：按照逾期交付部分工程总价每日万分之五支付违约金工程质量问题：按照不合格工程部分工程总价的两倍支付违约金8.2发包人违约：未能按照合同约定支付工程款项或延迟付款，应承担违约责任，具体包括但不限于：延迟付款：按照延迟付款部分工程总价每日万分之五支付违约金取消工程：应支付承包人工程总价20%的违约金第九条争议解决9.1争议解决方式：双方协商解决，协商不成的，可以向有管辖权的人民法院起诉9.2争议解决时效：双方应在争议发生之日起30日内协商解决，逾期未解决的，可以向法院提起诉讼第十条合同的生效、变更和解除10.1合同生效：自双方签字盖章之日起生效10.2合同变更：双方协商一致，签订变更协议10.3合同解除：因不可抗力或双方协商一致解除合同10.4解除合同后的处理：合同解除后，承包人应按照发包人要求完成工程收尾工作，并按照合同约定承担相应责任第十一条其他约定11.1保密条款：双方对合同内容和工程信息予以保密，未经对方同意，不得向第三方披露11.2通知条款：双方通过书面形式进行通知，通知应在发送之日起3日内送达对方第十二条法律适用和争议解决12.1法律适用：本合同适用中华人民共和国法律12.2争议解决：如发生争议，双方可协商解决，协商不成的，提交仲裁机构仲裁或向人民法院起诉第十三条附件13.1工程设计文件13.2施工图纸13.3相关法律法规和技术标准13.4工程进度计划和支付安排13.5工程验收标准和方法第十四条签署页14.1承包人签署页14.2发包人签署页第二部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程设计文件详细要求：包含工程的整体设计方案、挡土墙设计图纸、绿化带设计图纸等，需符合相关法律法规和技术标准。附件二：施工图纸详细要求：包含挡土墙施工详图、绿化带施工详图等，详细说明施工过程中的各项细节。附件三：相关法律法规和技术标准详细要求：包含适用于本工程的法律法规和技术标准清单，用于指导和约束工程的实施。附件四：工程进度计划和支付安排详细要求：明确工程的各个阶段和对应的时间节点，以及支付工程款项的具体安排。附件五：工程验收标准和方法详细要求：明确工程验收的标准和具体方法，包括质量、安全、美观等方面的要求。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.承包人未能按照合同约定完成工程或工程质量不符合要求。2.发包人未能按照合同约定支付工程款项或延迟付款。3.双方未能按照合同约定履行其他义务。责任认定标准：1.逾期交付工程：按照逾期交付部分工程总价每日万分之五支付违约金。2.工程质量问题：按照不合格工程部分工程总价的两倍支付违约金。3.延迟付款：按照延迟付款部分工程总价每日万分之五支付违约金。4.取消工程：发包人应支付承包人工程总价20%的违约金。示例说明：如果承包人未能在约定的竣工日期前完成工程，那么根据违约行为1，承包人应按照逾期交付部分工程总价每日万分之五支付违约金。如果工程质量不符合要求，那么根据违约行为2，承包人应按照不合格工程部分工程总价的两倍支付违约金。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2.合同主体：