2024年光伏发电项目EPC总包合同

甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUME甲方：XXX乙方：XXX20XXCOUNTRACTCOVER专业合同封面RESUMEPERSONAL

2024年光伏发电项目EPC总包合同本合同目录一览第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3EPC总包合同第二条合同范围及工作内容2.1工程概述2.2工作内容2.3工程量清单第三条合同价格及支付方式3.1合同价格3.2支付方式3.3价格调整机制第四条工程进度及工期4.1工程进度计划4.2工期延误4.3工期提前第五条质量标准及验收5.1质量标准5.2验收程序5.3质量保修第六条技术支持与服务6.1技术支持6.2售后服务6.3技术培训第七条合同的变更与解除7.1合同变更7.2合同解除第八条违约责任8.1违约行为8.2违约责任8.3违约赔偿第九条争议解决9.1争议解决方式9.2仲裁程序9.3诉讼管辖第十条合同的生效、履行与终止10.1合同生效10.2合同履行10.3合同终止第十一条保密条款11.1保密内容11.2保密期限11.3泄露后果第十二条不可抗力12.1不可抗力事件12.2不可抗力后果12.3不可抗力处理第十三条合同的转让与分包13.1合同转让13.2分包规定第十四条其他条款14.1法律适用14.2合同语言14.3附件及补充协议第一部分：合同如下：第一条合同主体及定义1.1发包方1.2承包方1.3EPC总包合同本合同是指乙方根据甲方的要求，承担光伏发电项目的设计、采购、施工、调试及验收等全部工作，并保证项目达到约定的质量标准，甲方支付合同约定价款的协议。第二条合同范围及工作内容2.1工程概述本项目位于地区，占地面积平方米，拟建设容量为千瓦的光伏发电系统。2.2工作内容乙方负责完成本项目的设计、采购、施工、调试及验收等工作，并确保项目顺利运行。具体包括但不限于：（1）完成项目初步设计、施工图设计及设计变更；（2）负责设备及材料的采购、运输、储存和管理；（3）组织施工力量进行施工，确保工程质量和进度；（4）进行设备安装、调试和验收，确保项目达到设计产能；（5）提供技术培训和售后服务。2.3工程量清单详见附件一：工程量清单。第三条合同价格及支付方式3.1合同价格本合同总价款为人民币万元（大写：玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元整），参照附件一：工程量清单。3.2支付方式甲方按照本合同约定的付款节点，向乙方支付合同价款。具体支付方式如下：（1）合同签订后，甲方支付合同总价款的10%作为预付款；（2）工程进度达到50%时，甲方支付合同总价款的30%；（3）工程进度达到100%时，甲方支付合同总价款的50%；（4）项目验收合格后，甲方支付合同总价款的10%。3.3价格调整机制如遇不可抗力等特殊情况，导致合同价款发生变动，双方可协商调整合同价格。具体调整方式由双方另行签订补充协议约定。第四条工程进度及工期4.1工程进度计划乙方应按照约定的工期进度完成本项目，具体进度计划由乙方制定并报甲方审批。4.2工期延误由于乙方原因导致工程进度延误的，乙方应承担相应的违约责任。具体违约金计算方式由双方另行签订补充协议约定。4.3工期提前如乙方提前完成工程，双方可协商提前验收。提前完成工程不视为乙方违约，甲方也不额外支付费用。第五条质量标准及验收5.1质量标准本项目应严格按照国家及行业标准进行施工，确保工程质量。5.2验收程序项目完成后，乙方应组织甲方、设计单位、施工单位等进行联合验收。验收合格的，双方签署验收报告。5.3质量保修乙方对本项目提供的设备及工程质量承担保修责任。具体保修范围、保修期限和保修方式由双方另行签订补充协议约定。第六条技术支持与服务6.1技术支持乙方应为本项目提供技术支持，确保项目顺利运行。6.2售后服务乙方应提供本项目设备及工程的终身售后服务，包括设备维护、故障排除等。6.3技术培训乙方应对甲方人员进行技术培训，确保甲方人员能够熟练操作本项目设备。具体培训内容、方式和时间由双方另行签订补充协议约定。第八条违约责任8.1违约行为双方同意履行合同中的一切义务，如一方违约，应承担违约责任。8.2违约责任违约方应向守约方支付合同总价款的10%作为违约金，并赔偿因此给对方造成的损失。8.3违约赔偿违约方应赔偿因违约给守约方造成的直接损失和间接损失，包括但不限于利润损失、费用增加、工期延误等。第九条争议解决9.1争议解决方式双方在履行合同过程中发生的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。9.2仲裁程序如双方同意仲裁解决争议，应选定中国仲裁协会所属的仲裁委员会进行仲裁。9.3诉讼管辖如双方选择诉讼解决争议，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十条合同的生效、履行与终止10.1合同生效本合同自双方签字盖章之日起生效，对双方具有法律约束力。10.2合同履行双方应严格按照本合同的约定履行各自的义务，确保项目顺利进行。10.3合同终止本合同在项目验收合格、乙方完成所有合同义务后终止。第十一条保密条款11.1保密内容双方在合同履行过程中获悉的对方商业秘密、技术秘密、市场信息等，应予以保密。11.2保密期限双方对保密信息的保密期限为合同终止后五年。11.3泄露后果如任何一方违反保密义务，导致对方遭受损失的，违约方应承担相应的赔偿责任。第十二条不可抗力12.1不可抗力事件不可抗力事件包括但不限于自然灾害（如地震、洪水等）、社会事件（如战争、动乱等）和政策法规变化。12.2不可抗力后果由于不可抗力事件导致合同无法履行或部分履行，双方均不承担违约责任。12.3不可抗力处理一旦发生不可抗力事件，双方应立即通知对方，并在合理时间内提供相关证明文件。双方应协商采取措施减轻损失，共同应对不可抗力事件。第十三条合同的转让与分包13.1合同转让未经对方同意，任何一方不得将本合同的权利和义务全部或部分转让给第三方。13.2分包规定乙方不得将本合同项下的任何工作内容分包给第三方，除非双方另有约定。第十四条其他条款14.1法律适用本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。14.2合同语言本合同的正式文本以中文为准，如有翻译文本，双方均认可中文文本为唯一权威版本。14.3附件及补充协议本合同附件及后续补充协议均为本合同不可分割的部分，与本合同具有同等法律效力。第二部分：第三方介入后的修正第一条第三方介入的定义及范围1.1第三方定义本合同所述第三方是指除甲乙方之外的，参与本项目的其他各方，包括但不限于中介方、咨询方、监理方、施工分包方、设备供应商等。1.2第三方范围第三方介入本项目包括但不限于提供专业咨询服务、监理工程质量、分包部分施工任务、提供设备及材料等。第二条第三方介入的程序及责任2.1第三方介入程序第三方介入本项目应遵循合同约定的程序，包括但不限于：（1）第三方与甲乙方签订相应的合作协议或合同；（2）第三方按照约定向甲乙方提供服务或货物；（3）第三方服务或货物符合合同约定的标准和要求。2.2第三方责任（1）第三方提供的服务或货物应符合合同约定的质量标准；（2）第三方应对其提供的服务或货物造成的损失承担赔偿责任；（3）第三方应遵守国家法律法规和行业规范，不得损害甲乙双方的合法权益。第三条第三方与甲乙方的关系3.1第三方与甲方关系第三方与甲方之间的权利义务关系，由第三方与甲方签订的具体合作协议或合同确定。3.2第三方与乙方关系第三方与乙方之间的权利义务关系，由第三方与乙方签订的具体合作协议或合同确定。3.3第三方与甲乙双方的关系第三方与甲乙双方的关系，应以本合同为准。第三方应遵守本合同的约定，不得违反本合同的规定。第四条第三方责任限额4.1第三方责任限额的确定第三方的责任限额应根据具体合作协议或合同的约定确定。如合作协议或合同未作明确约定，双方可协商确定。4.2第三方责任限额的支付第三方责任限额的支付方式应在本合同或相关合作协议中约定。如未作约定，甲乙双方应协商确定。第五条第三方介入对合同履行的影响5.1第三方介入不影响本合同的生效、履行和终止。5.2第三方介入不影响甲乙双方按照本合同约定履行各自的义务。5.3第三方介入不影响本合同的违约责任、争议解决等条款的执行。第六条第三方介入的变更和解除6.1第三方介入的变更如因项目需要或其他原因，需变更第三方介入的内容或范围的，甲乙双方应协商一致，并签订补充协议。6.2第三方介入的解除如第三方未能按照约定履行其义务，甲乙双方均有权解除与第三方的合作协议或合同，并按照本合同约定承担相应的违约责任。第七条第三方介入的保密义务7.1第三方应遵守本合同的保密条款，保护甲乙双方的商业秘密和技术秘密。7.2第三方应按照本合同的约定，对甲乙双方提供的信息予以保密。7.3如第三方违反保密义务，导致甲乙双方遭受损失的，第三方应承担相应的赔偿责任。第八条第三方介入的不可抗力8.1第三方如因不可抗力事件导致无法履行或部分履行其义务的，不承担违约责任。8.2第三方应立即通知甲乙双方，并提供相关证明文件。8.3甲乙双方应协商采取措施减轻损失，共同应对不可抗力事件。第九条合同的转让与分包9.1第三方如欲将其在本项目中的权利和义务部分或全部转让给其他方，应取得甲乙双方的同意。9.2第三方如欲将其在本项目中的部分工作内容分包给其他方，应取得甲乙双方的同意，并签订补充协议。第十条第三方介入的争议解决10.1第三方与甲方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.2第三方与乙方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。10.3第三方与甲乙双方之间的争议，应通过友好协商解决；协商不成的，任何一方均有权向合同签订地人民法院提起诉讼。第十一条法律适用与争议解决11.1本合同的签订、效力、解释、履行及争议的解决均适用中华人民共和国法律。11.2本合同附件及第三部分：其他补充性说明和解释说明一：附件列表：附件一：工程量清单详细列出本项目所需的全部工程量，包括光伏板、支架、电缆等材料的数量和规格。附件二：设备技术参数详细列出项目所需设备的技术参数，包括光伏板转换效率、支架材质等。附件三：设计图纸包括项目的设计方案、施工图纸等。附件四：施工方案详细列出施工过程中的具体施工方案，包括施工步骤、施工方法等。附件五：验收标准列出项目验收的标准和流程。附件六：培训资料包括对甲方人员进行的技术培训资料，如操作手册、维护指南等。说明二：违约行为及责任认定：违约行为：1.甲方未按约定时间支付预付款、进度款等。2.甲方未按约定提供施工场地、施工条件等。3.乙方未按约定时间完成设计、采购、施工等工作。4.乙方提供的设备及材料不符合合同约定的质量标准。5.乙方未按约定提供技术支持、售后服务等。违约责任认定标准：1.违约金计算：按照合同总价款的1%计算违约金。2.损失赔偿：根据甲方实际损失计算，包括但不限于利润损失、费用增加等。3.工期延误：按照合同约定的工期顺延，并支付延期费用。示例说明：如乙方未按约定时间完成设计工作，甲方有权按照违约金计算方式向乙方索赔。若乙方违约导致甲方损失超过违约金金额，甲方有权要求乙方赔偿超过部分的实际损失。说明三：法律名词及解释：1.不可抗力：指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况，如自然灾害、社会事件等。2